廣告安裝施工合同

隨着法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調和民事關係，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的廣告安裝施工合同 ，希望能夠幫助到大家。

廣告安裝施工合同 1

甲方：

乙方：

為了搞好廣告安裝工程項目施工作業的安全管理工作，經雙方充分協商簽訂本協議。

第一條：本協議為佛山市至愛廣告裝飾工程有限公司外包廣告工程安裝項目安全責任合同，附屬於甲方委託乙方所承包廣告安裝工程項目，具體如下 ：

(一)工程項目名稱：

E區商鋪廣告位製作與安裝工程

(二)工程項目地點：

亞洲國際E區內

(三)工程項目類型：

乙方包人工及施工工具，甲方包製作材料。

(四)工程項目金額：

14元/平方

總數據實結算

(五)工程項目結算方式：

(留)工程項目施工期限：20_年10月12日 至20_年1月22日

第二條：甲方安全責任

進場安裝施工作業前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項説明，其內容是：項目的安全規章制度及對該工程項目有關聯的安全注意事項。

第三條：乙方安全責任

(一)乙方負責人為安全施工責任人，負責該工程項目的'日常安全管理工作，嚴格遵守安全生產規章制度，並指定專人負責監管安全施工作業。

(二)開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育，不安排未經安全教育人員進入作業場所。

(三)需使用業主的機械、電器等設備、設施，必須經得業主或甲方同意，並對其安全防護措施負責和承擔安全責任。

(四)教育和監管所屬人員不得隨意進入非該施工作業項目區域外的場所及觸摸、啟動機械、電器、控制閥等設備，否則因由此而引起的事故，乙方負全部責任。

(五)對該工程項目的安全施工作業以及對參與該工程作業的所使用的全部人員的安全負責。

(六)乙方的任何人員均不得在施工區、生活區打架鬥毆、酗酒賭博。嚴禁酒後上班。

(七)乙方負責此項目生產的全部安全責任，如果在施工中發生生產安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。

第四條：甲、乙雙方嚴格遵守本合同條款，履行各自的職責，搞好文明施工作業。

第五條：本協議雙方簽字後生效，一式兩份，甲、乙方各執一份

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

廣告安裝施工合同 2

甲方： 乙方：

為了搞好廣告安裝工程項目施工作業的安全管理工作，經雙方充分協商簽訂本協議。

第一條：本協議為佛山市至愛廣告裝飾工程有限公司外包廣告工程安裝項目安全責任合同，附屬於甲方委託乙方所承包廣告安裝工程項目，具體如下 ：

(一)工程項目名稱：

(二)工程項目地點：

(三)工程項目類型： 乙方包人工及施工工具，甲方包製作材料。

(四)工程項目金額： 14元/平方 總數據實結算

(五)工程項目結算方式：

(留)工程項目施工期限： 20 年10月12日 至20 年1月22日

第二條：甲方安全責任

進場安裝施工作業前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項説明，其內容是：項目的安全規章制度及對該工程項目有關聯的安全注意事項。

第三條：乙方安全責任

(一)乙方負責人為安全施工責任人，負責該工程項目的日常安全管理工作，嚴格遵守安全生產規章制度，並指定專人負責監管安全施工作業。

(二)開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育，不安排未經安全教育人員進入作業場所。

(三)需使用業主的機械、電器等設備、設施，必須經得業主或甲方同意，並對其安全防護措施負責和承擔安全責任。

(四)教育和監管所屬人員不得隨意進入非該施工作業項目區域外的`場所及觸摸、啟動機械、電器、控制閥等設備，否則因由此而引起的事故，乙方負全部責任。

(五)對該工程項目的安全施工作業以及對參與該工程作業的所使用的全部人員的安全負責。

(六)乙方的任何人員均不得在施工區、生活區打架鬥毆、酗酒賭博。嚴禁酒後上班。

(七)乙方負責此項目生產的全部安全責任，如果在施工中發生生產安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。

第四條：甲、乙雙方嚴格遵守本合同條款，履行各自的職責，搞好文明施工作業。

第五條：本協議雙方簽字後生效，一式兩份，甲、乙方各執一份

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

年 月 日 年 月 日

廣告安裝施工合同 3

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方本着平等自願、互利互惠的原則,經友好協商,就甲方委託乙方製作、安裝、維護__樓樓頂廣告牌有關事宜達成一致,特訂立此合同.

第一條委託項目

製作、安裝、維護_市___樓樓頂廣告牌,具體規格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結構預埋件定位。

第二條:合同價款

製作、安裝、維護_市___樓樓頂廣告牌按乙方報價包乾,暫定工程總價款為人民幣_____整(___元),雙方同意按實結算,該包乾單價為包製作、包安裝、包工包料、包維護、包施工水電費、包税費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設計變更,乙方應予以執行,仍按包乾單價計費。

第三條:付款方式

乙方材料進場經驗收合格後七天內,甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%;

工程完工經甲方驗收合格且完成結算後十天內,甲方向乙方支付至合同結算總價款的90%;

保修期滿三年,經甲方確認無質量問題或有質量問題已履行維修義務,甲方向乙方支付完剩餘款項;注(三年保修:保廣告外露發光字三年,廣告牌鋼結構保修一年,鋼結構過保後防鏽由甲方自行維護)

乙方在甲方付款前應按甲方財務部門和當地税務的要求出具合法、有效的發票。

第四條廣告牌製作安裝完成時間及驗收:

乙方應自開工之日起__個日曆天完成製作和安裝,達到驗收合格的條件。

第五條、雙方權利與義務:

甲方的權利和義務:

1.按時按量向乙方支付合同中規定的費用;

2.此工程施工期間,由甲方免費提供升降架把材料運到樓頂,由甲方免費提供施工電源;鐵架底部與樓板連接部分防水處理由甲方負責;

乙方的權利和義務:

1.本工程如需報建,乙方應全力予以配合;

2.施工人員、工具、器材及其財產的安全、保險由乙方自行負責,否則造成一切損失由乙方負責賠償;

3.乙方應文明施工,不得在現場亂堆、亂搭、亂塗、亂接水電,如違反當地的環境管理規定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔;

4.遵守當地政府有關主管部門對施工現場交通、施工噪間以及環境保護和安全生產等的管理規定,乙方應按規定辦理有關手續和承擔因此發生的費用;

5.在尚未辦理移交給甲方前,乙方負責已完工程的保護工作,在保護期間發生損毀,乙方自費予以修復;

第六條、材料的要求:

乙方用於本工程的材料設備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優等品,經甲方認可後才進行製作(即材料的品牌須經甲方確認),不合格產品不得使用,如發現使用不符合甲方確認標準要求的材料設備,乙方負責重新購買及重新施工。

第七條、質量及驗收:

1、驗收標準:按國家相關行業的驗收

2、工程完成後乙方先行自檢合格後,書面報請甲方要求進行驗收,並需達到雙方約定的質量標準。

3、如驗收不合要求,乙方自行返工並負擔返工費用至達到規定的標準為止。

4、乙方不得隨意對原設計進行修改或變量,如因在施工過程中發現設計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經甲方確認,如發生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。

第八條、質量保修期:

1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為三年。在保修期間內,發生以下情況不作保修:人為破壞,自然災害如地震或颱風在八級以上(含八級)等不可抗拒因素;

2、保修責任範圍包括凡因乙方施工質量、採購材料設備質量原因造成的損壞均屬保修責任範圍。

3、保修期內出現質量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇複雜或比較有難度的問題由乙方安排技術人員到現場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進場維修,乙方逾期進場維修的`,甲方有權自行維修,所需款項將直接從保脩金中扣除或甲方向乙方追償。

第九條、違約責任:

乙方未按本合同第三條約定完工的,每逾期一天,應向甲方承擔人民幣500元的違約金。

第十條、其它約定

本合同中提到的通知、《驗收書》等均應以書面形式出現一併作為合同中的附件,與本合同具有同等法律效力;

本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充合同,補充合同作為本合同附件;

本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執一份均具同等法律效力;

在本合同履行期內,雙方應儘量通過友好協商的方式解決,協商不成的,雙方均可向_市有管轄權的人民法院起訴。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

代表:代表:

(簽字) (簽字)

通信地址:通信地址:_市_鎮_大道

電話:電話:_

廣告安裝施工合同 4

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建築法》及其它有關法律，行政法規，遵循平等、自願、公平、和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌製作安裝協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1.工程名稱：廣告牌製作安裝

2.工程地點：

二、工程承包範圍：按照發包方提供的施工圖紙進行施工。

三、合同工期與工期順延

具備安裝條件後， 年 月 日前安裝完畢，以發包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。

四、質量標準與工程量確認

1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。

2.工程量確認：固定單價一次性包乾，施工面積為162平方米(暫定)，以實際驗收為準。

3.如發生合同以外的工程量變更以實際增加或減少的'工程量另行計費。

五、承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計320_.00元，大寫：叁萬貳仟元整。

六、合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬户

合同簽定後，發包方預付給承包方15000.00元進度款，剩餘合同總價款的餘款17000.00元待工程竣工後10日內一次性無息付清。

七、違約責任：

①承包人應按合同工期完成工程(工程量)，否則每拖延一天罰承包人500元。(由於發包方進度款資金不到位、其他工種延誤所造成的拖延工期除外)。

②因承包人不履行合同義務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。

八、發包人責任：

①因發包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發包方全面承擔。

②發包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，並追究其相應的違約責任。

九、現場管理

①現場應做到活完場淨，文明施工，以利於下道工序的施工。承包方必須保證施工現場的合理節約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。

②承包方進場後必須服從發包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規章制度。

十、在施工過程中所發生的工商、税務以及合同價款以外產生的費用均由發包方承擔。如因發包方先期各種施工手續不全造成停工、拆除等損失，由發包方承擔。

十一、爭議解決方式：

由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。

十二、合同份數：本合同一式二份，發包人執一份，承包人執一份。

十三、合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章後生效，工程竣工、工程總額餘款付清後終止。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

廣告安裝施工合同 5

甲方：_________

乙方：_________

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，按照平等自願公平公正誠信的原則，雙方經友好協商，就________工程項目廣告製作安裝事宜達成如下協議：

一、產品名稱，數量，價款及交(提)貨時間

1、上述價格均包含税金(乙方必須提供有效增值税專票)。

2、甲方負責提供各級崗位責任制、管理制度、施工現場平面圖、項目管理人員名單等相關內容、資料。

3、甲方指派專人負責簽收貨物清單，甲方指派專人負責在個別臨時增加項目時確定價格。

二、乙方根據甲方施工場地(________工程項目現場)實際情況製作廣告策劃書，施工現場壹份，辦公區壹份，並各附製作費用總價壹份。在製作前所有項目必須先經甲方審稿同意後(審稿的內容包括尺寸、圖片和文字內容、材質、排版方式)，方可製作。未經甲方審稿的甲方有權拒絕。

三、乙方根據“_______安全文明施工標準化”標準要求施工，廣告作品所有權歸甲方所有。

四、乙方所製作的圖牌壹年內損壞，由乙方負責維修，是甲方造成的損壞除外;乙方應當保證所有工程材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的材料質量符合國家標準，並提供相應國家認證證書;甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時，有權要求乙方予以整改，乙方應立即整改完畢並承擔相應的損失。

五、廣告製作安裝安全注意事項：乙方對廣告安裝過程中發生的人員、設備操作引起的安全事故及傷害承擔全部安全責任及費用，同時承擔甲方的損失。

1、乙方須有從事户外廣告製作安裝的成熟經驗，負責現場廣告安裝並交付使用。

2、確保施工人員的安全，由此引起的安全事故的責任和費用由乙方承擔;

3、乙方的廣告安裝人員必須身心健康，嚴禁有心臟病、高血壓、癲癇等不適合高空作業的人員進行高空安裝作業，乙方必須嚴格按照國家有關法律法規執行。

4、乙方對在廣告安裝作業過程中因操作不當等原因造成的.人員傷害及設備損害負責。

5、乙方對安裝區域、作業環境內造成的第三方傷害、安全事故承擔全部責任及一切費用。

6、乙方因管理以及自身安全防護措施不當或乙方工人責任造成的違法犯罪、火災、交通事故(含施工現場內)等災害事故，事故經濟責任、事故法律責任以及事故的善後處理均由乙方獨自承擔，因此給甲方造成的經濟損失由乙方負責賠償。

7、乙方在組織工人廣告製作安裝過程中要特別注意安全，杜絕一切安全

事故的發生，並承擔由於自身安全措施不到位造成的事故責任和由此發生的一切費用。

如有如有上述情況發生，乙方承擔全部責任。

六、結算方式：合同暫定金額___________元(大寫：_________________元整);安裝完畢經驗收合格後，每月按照清單工程量對已完成安裝的部分辦理結算，月付已完成工程量的__________%，__________%餘款經項目驗收合格辦理結算後一次性付清，單價為含税單價，每次付款，甲方憑乙方開具的有效增值税專用發票付款，甲方不承擔任何的相關税費。付款方式為轉賬，結算金額經甲方審批並加蓋公司公章的結算單為準。

七、乙方應確保安全文明施工，保證工地現場周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨。

八、以上條款如有異議甲乙雙方協商另定，未定事項報價經甲方同意後製作或根據參考價製作。

九、本合同附件是本合同的重要組成部分。合同履行過程中，如發生糾紛，先雙方協商解決;協商不成，起訴法院為甲方公司所在地(或工程所在地)人民法院。

十、本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。

甲方

單位名稱(蓋章)：_________

單位地址：_________

法人代表：_________

委託代理人：_________

電話：_________

開户行：_________

賬號：_________

乙方

單位名稱(蓋章)：_________

單位地址：_________

法人代表：_________

委託代理人：_________

電話：_________

開户行：_________

賬號：_________

廣告安裝施工合同 6

甲方：

乙方：

為確保工程質量高效按時完成，根據《中華人民共和國合同法》的規定，按平等、自願的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同共同遵守。

第一條工程地點：石龍工業園區

第二條工程內容：將該項目場地內315KVA箱式變壓器由現位置遷移至1#樓後（移動距離100米內）。包含：

①箱變基礎；②電纜溝挖填、電纜敷設；③箱變搬遷、安裝、實驗、調試；④接火送電。

第三條工程質量

本工程必須符合設計要求和國家現行供電施工標準及驗收標準。通過廣元市供電主管部門驗收，保證接火送電。

第四條 工期：計劃20__年__月__日開工，20__年__月__日完工。總工期15天。

第五條 權利義務

1、甲方責任：

（1）指定箱變安放位置並將附近地下管線情況通知給乙方；

（2）按協議約定支付工程款；

（3）施工過程中發現質量問題時，甲方有權要求乙方及時進行整改，並經甲方、監理重新檢查認可。如乙方不予整改或整改不及時，甲方有權進行處罰或減少合同總價，同時不免除由此造成工期拖延的乙方違約金。

2、乙方責任

（1）乙方必須加強自身的施工現場管理，指派歐 軍為乙方駐工地代表，解決由乙方負責的各項事宜。執行甲方的各項要求和施工現場的環境安全管理計劃，嚴格執行建設和電業主管部門對施工現場的管理規定，做到文明施工，不發生環境和職業健康安全事故。乙方必須採取必要的安全防護措施，避免人員傷害事故和財產損失。

（2）乙方在施工中要對施工人員加強安全教育管理工作，服從甲方代表及監理工程師的管理與檢查，自行配置符合要求的勞動防護用品及安全防護設施，確保安全生產。對出現的安全傷亡事故責任由乙方自負。

（3）甲方、監理單位對乙方在施工中存在的'不安全因素有權提出整改或停工整頓，並有權按有關規定進行安全處罰。甲方、監理單位不因為行使此監督權而對乙方發生的安全費用與事故承擔任何責任。

（4）乙方必須嚴格按照箱變移位要求進行施工、安裝，確保符合廣元市供電主管部門要求，確保驗收通過，在本合同約定期限內送電成功。

第六條 合同價款及支付方式

1、合同包乾價為（人民幣）：元，大寫：元整。

2.本合同包乾價格為完成本工程所需的材料、人工、機械進出場、移位申報、檢測驗收、管理費、缺陷修復、保險、技術服務、税金（3％工程服務增值税專票）、措施費用、規費等及完成本工程所有責任、義務、風險、與相關單位間服務費用。

3付款方式：設備遷移完工經供電主管部門驗收合格、搭火送點後十五日內付全款。

第七條：在施工過程中生產安全由乙方負責，箱變搬遷施工過程中發生的事故及因箱變搬遷施工而發生的事故，由乙方承擔所有責任並承擔因此發生的處罰、賠償。

第八條 爭議解決：本合同如有未盡事宜由甲乙雙方協議簽訂解決。

第九條：其它：本合同自雙方簽字蓋章後生效，本合同一式四份，雙方各執二份。

建設單位：（甲方） 施工單位：（乙方）

代表： 代表：

單位地址： 單位地址：

法人代表： 法人代表：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

收款人：

開户行：

賬號：

年 月 日 年 月 日

廣告安裝施工合同 7

發包方： （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

依照《合同法》有關規定，甲方將位於 的非機動車車棚製作安裝工程承包給乙方。本着平等 、自願的原則，經甲乙雙方協商一致訂立本合同。

一、工程基本情況

1、工程位置：

2、工程名稱及量預估（竣工後按實際面積核算）

車棚：約 平方米。合同總金額約為人民幣 元（大寫： ），後附預算明細。

二、施工期限

施工期限為 天，自 __年__月__日起至__年__月__日止。

三、付款方式

自車棚全部竣工驗收合格後10日內甲乙雙方進行結算。甲乙雙方之間簽署結算書後，甲方向乙方支付總工程款的 。剩下作為質保金，待工程竣工驗收合格滿一年後，若工程無質量問題，甲方再予支付乙方。

四、工程質量和驗收

1、質量要求：乙方保證為甲方設計、製作非機動車車棚所用材料及施工過程，結果應符合製作安裝行業國家規定的標裝。

2、製作和安裝要求：非機動車車棚安裝牢固，在風雨等荷載作用下不受任何破壞。

五、甲乙雙方的權利義務

（一）甲方權利義務

1、甲方有義務按約定支付工程款。

2、甲方有義務配合乙方施工，並提供施工中所需水、電等。

3、甲方有權對乙方施工過程進行監督，當乙方施工違法或不符合同約定時，甲方有權提出異議並責令乙方改正。

（二）乙方權利義務

1、乙方負有安全保障義務。如因乙方在安裝期間和在維護期間出現非機動車車棚及相關材料損壞掉落或其他原因造成甲方或第三方人身傷亡或財物損失等，由乙方負責賠償。

2、非機動車車棚保修期為一年，乙方在保修期內有義務定期對非機動車車棚進行檢查和維護，確保車棚安裝穩固、正常使用。相關的檢查和維護、維修費用由乙方承擔。

3、乙方在施工中有權請求甲方作好協調工作。

4、乙方安排的施工及維修人員若發生工傷事故，相關的法律責任由乙方自行承擔。

六、違約責任

1、甲乙雙方都不得單方擅自終止合同，否則擅自提出終止合同的'一方應按合同總額的5%向對方支付違約金，並且對方有權要求繼續履行合同。

2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同約定，應當按合同總金額的5%向甲方支付違約金，並負責無條件繼續施工或返工直至符合合同約定。在繼續施工或返工期間，乙方還應按合同總金額的日萬分之五向甲方持續支付違約金。

3、若乙方不按本合同履行維護責任，因此而造成的一切損失由乙方負責賠償，且甲方有權沒收質保金。

4、若甲方遲延向乙方支付工程款，甲方應按合同總金額的日萬分之五向乙方支付違約金。

七、爭議解決方式

本合同在履行中如發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決。協商不能達成一致的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

八、其他約定

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，以便相互監督履行。

甲方： 法定代表人：

乙方： 法定代表人：

__年__月__日

廣告安裝施工合同 8

甲方：_____________________

乙方：_____________________

一、甲方同意乙方掛靠經營。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

三、掛靠期間乙方實行大包乾施工，包質量，包工期，包安全，包材料採購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規範和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，幫助乙方辦理工程協議簽訂，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責，甲方委派項目經理協助乙方（如需要）、甲方授權乙方代為甲方對工程量進行確認、對工程價款進行結算，甲方同時幫助乙方辦理收付工程款。

五、關於設立獨立賬户。甲方開立獨立賬户給乙方使用，專門用於乙方收取發包方支付工程款之專用。該賬户由乙方管理、使用。

六、掛靠費用：掛靠費用總金額為本合同掛靠工程最終結算價的`1%；掛靠費用的支付方式：如乙方按本合同工程進度款的收取工程款的，則乙方按照已收取的工程進度款1%支付給甲方掛靠費。

七、本協議雙方簽名蓋章後生效。工程經竣工驗收結束掛靠費用付清、農民工債權債務以及其他債權、債務結清、以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後自動失效。

八、本協議一式四份，雙方各執兩份。

九、本協議未盡事宜雙方另行協商解決、協商不成的向乙方所在地人民法院提起訴訟。

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：_____________________日期：_____________________