當前位置:學問谷 >

行業範例 >工業 >

關於機械加工合同範文合集7篇

關於機械加工合同範文合集7篇

在人們越來越相信法律的社會中,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的機械加工合同8篇,僅供參考,歡迎大家閲讀

關於機械加工合同範文合集7篇

機械加工合同 篇1

甲方:X X X X限公司

乙方:X X X 身份證號碼:xx

XXXX有限公司(以下簡稱甲方)與XXX(以下簡稱乙方)經友好協商,乙方願意追隨甲方以謀求發展,依據有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,特制定以下合作協議:

第一條:甲方自願提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業務資料給乙方;乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。

第二條:乙方自行解決交通費和業務招待費。

第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排並配合乙方開拓業務;乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。

第四條:乙方的所有客户在終止合作協議後歸乙方所有,甲方不得佔為己有。

第五條:甲乙雙方合作的業務範圍包括:鑄造,衝壓,機械加工。

第六條:甲乙雙方合作的業務提成範圍依據所述的第五條,其業務提成為方式為:甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收取;產品加工費的差價多餘部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣税後核算支付結清;結算付款方式為:以客户資金到達甲方指定的帳户之日起,在7日內給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清。

第七條:甲方應按乙方委託簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收,乙方按委託加工產品合同的約定來檢測並驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委託加工合同技術不符合,由此造成的產品質量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責。

第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。

第九條:甲方提供給乙方業務代理合同,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節假日順延。

第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業務提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。

第十一條;本協議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內,任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時,應經雙方協商同意後,再達成書面協議方可生效。

第十二條:本協議爭議的解決方式:首先是雙方協商解決;其次是協商不成之後,可通過法律途徑解決。

第十三條:本協議未盡事宜可另行商議;本協議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。

甲方(簽章): 乙方(簽章)

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

機械加工合同 篇2

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、加工成品編號名稱規格單位數量備註

二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

三、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

五、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

八、定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(_____)項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________代表人:________

____年____月____日

承攬方:________________代表人:________

____年____月____日

機械加工合同 篇3

甲乙雙方根據友好協商,制定零件加工協議事項如下:

一:機牀加工工時計算方式;

二、圖紙及技術資料的題供:

1).乙方按照甲方要求負責零件加工;

2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術要求以及質量要求:

1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造,保證零件符合要求的製件;

2)、乙方必須按照製作要求進行加工

四、製造工期:

1)、根據雙方協商,定義加工完成工期

五、交貨地點:

1)乙方根據甲方要求,送貨到廠;

六、零件加工製作費用的支付:

1) 零件合格後,開票當月結款;

七、本協議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。

甲方(公章): 乙方(公章): 公司名稱: 公司名稱: 法人代表: 法人代表: 甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 電話:電話:

傳真:傳真:

日期: 年 月 日日期: 年 月1 日篇三:零配件加工協議書

委託加工協議書

加工單位:淮安華能電力工程有限公司

委託單位:楚州區寶龍電熱器廠

機械加工合同 篇4

甲:

乙:

第一條 總則

一、雙方本着友好合作、平等互利的原則,經友好協商,特訂立本協議。

二、甲以本協議為基準,把協議規定的產品委託給乙生產,乙接受此委託,並保證將合格產品提供給甲。

第二條 本協議應用範圍

一、本協議適用於根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的,所有具體的委託加工訂貨單(見第三條)。

二、所有書面簽署的委託加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協議相關條款執行。

三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認後再列入此協議,與此協議具有同等約束力

第三條 委託加工訂單

一、在每次生產前,甲需開立具體的委託加工訂單,其一般條款由本協議規定,補充條款在訂單中説明,經雙方確認簽字蓋章後生效。

二、委託加工訂單的主要內容為加工的貨物名稱、數量、以及具體的特定要求等,其經雙方確認簽字蓋章後,具有同本協議同等的法律效力。

三、委託加工訂單附屬本協議,符合本協議中的一般規定,為本協議不可缺少的附件。

第四條 項目約定

一、甲委託乙加工生產之產品為出口液壓件等系列產品,乙保證按甲乙雙方確定的委託加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。

二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料,並對乙技術人員作必要的技術支持。

三、甲委託乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的數據為檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。

四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯,保護甲產品的`獨立性,且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代為加工。

五、乙所加工生產甲委託之產品,其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲所有,乙有保密義務,未經甲書面同意,乙不得抄襲、修改或複製,不得留存技術資料、複製品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發。

六、乙加工所需要的車牀、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置,如需甲代製作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車牀從11月1日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供,乙加工後的副產物(鐵屑、鋁屑等)由乙作為乙成本計入利潤進行核算。

七、因產品檢測程序複雜,若乙沒有條件提供檢測,可協商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。

第五條 產品質量標準與責任

一、乙所交付的加工好的產品,按甲的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權要求乙返修,到符合甲驗收標準為止。

二、對於報廢的產品數量每批、每種不同規格按報廢率進行核算,超出的產品超出部分按甲規定的相應單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規格的產品,數量小於或等於20xx件的,報廢率為3‰,數量大於20xx件的,報廢率為2‰其它特殊加工產品,報廢率由甲乙雙方另行協商,並由甲乙雙方以書面形式簽字確認。

三、若產品不良屬於甲提供的材料造成,或是由於甲設計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兑換。

第六條 訂貨與供貨

一、交貨期:

乙收到甲提供的技術資料及原材料後,乙應及時安排生產,確保按甲要求的交貨日期進行交貨。

二、甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消,如需變更,要雙方協商一致。乙必須按規定的時間、數量、質量要求向甲供貨。

三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數量不足的,應立即通知甲,未提出異議即視為甲提供了符合要求的原材料。

四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應當支付相應損失。

第七條 勞動報酬

一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結算 :

其它特殊產品的價格,由甲乙雙方共同協商,並以書面形式簽字確認。

二、付款方式:每月30號結算本月應付金額。每月10號發放前第三個月工資。

若出現延誤,甲乙雙方共同協商。

第八條勞動保護

一,乙員工的各項事宜由乙安排。

二,乙在僱傭員工生產甲委託加工的產品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。

第九條 違約責任

一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協議處罰。

二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

第十條 不可抗力因素之條款

一、因不可抗力因素:自然災害、戰爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。

第十一條仲裁原則

一、協議包括訂購單等有關附件在執行期間,如發生爭議,雙方另行協商解決,協商未成,可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。

二、仲裁原則以本協議及其附件為依據,依約履行。

第十二條協議有效期

一、自雙方簽署之日起生效,本協議有效期為一年,若期間任何一方經判定有違約行為,另一方有權終止本合同,並保留法律追述權。

第十三條 其他

一、本協議如有未盡事宜,雙方可另行協商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

二、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲:乙: 代表:代表:

日期:日期:

機械加工合同 篇5

定作方(乙方):_____________________

承攬方(甲方):_____________________

一、委託加工項目

1、委託加工產品:_____________________

2、數量:(以乙方下單為準)

_________款號,______件,單價________

_________款號,______件,單價:_______________

3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式

1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,於_________年______月_____日製作出樣品,經乙方確認後封樣,該樣品由______保存。

四、甲方對質量負責的範圍及期限

1、材料、輔料質量的確認;

2、顏色、尺碼規格的確認;

3、乙方允許甲方製作誤差率為_____%

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、乙方提供機械款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;

2、甲方必須對乙方提供的機械款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;

3、未經乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),並派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

2、於乙方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、經跟單員驗收確認後,當天交付貨款

九、結算方式:

1、在甲方交貨後,由甲方開具增值税專用發票交給乙方。

2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳户為:

十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):___ 授權代表(簽字):______

________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_____________

機械加工合同 篇6

甲方:

乙方 :

乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條:加工成品質量要求:

一:甲方提供圖紙和質量要求。

二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條:甲方提供圖紙共計: 份,由甲方於 年 月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆,提出修改意見。

第三條:加工價款:按核定價格計算共計: 元。(乙方附明細清單)

第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。

第五條:交貨的時間和地點:年 月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。由甲方自行提貨。

元).乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳。

第八條:乙方的違約責任

一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,並承擔逾期交付的責任。

二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款: 元(大寫 :期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條:甲方的違約責任

一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。

二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三:甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金.

第十條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失.

第十一條:本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同一式 份,甲乙雙方各執一份。

甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)

代表人:代表人:

地址: 地址:

電話: 電話:

開户銀行: 開户銀行:

帳號: 帳號:

年 月 日

機械加工合同 篇7

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規格 單位 數量 備註

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定

額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要

的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。 第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/gongye/1q9vp2.html