[經典]安裝承攬合同15篇

隨着時間的推移，合同的類型越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編幫大家整理的安裝承攬合同，僅供參考，歡迎大家閲讀。

安裝承攬合同1

發包方：_________（以下簡稱甲方）

承包方：_________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：_________。

3、承包方式：

4、承包範圍及內容：

二、工程工期

1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日曆天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

三、承包價款及支付方式

1、承包價款按建築面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

（1）1#樓：5137、92㎡×_________元/㎡=_________元。

（2）2#樓：4770、42㎡×_________元/㎡=_________元。

（3）3#樓：5607、36㎡×_________元/㎡=_________元。

2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩餘20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

乙方所承包工程範圍內的工程質量必須達到

五、材料供應及質量要求

應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

六、雙方責任和權利

（一）甲方的責任和權利

1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。

5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，並辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

（二）乙方責任和權利

1、遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整後的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的`人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

七、違約責任：

1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

4、乙方對施工預料應採取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

5、由於甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，並退還保證金，要求退場終止合同。

6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

八、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

九、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方（簽字/蓋章）：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

乙方：（簽字/蓋章）：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

簽訂時間：年_________月_________日

安裝承攬合同2

發包方：_________（以下簡稱甲方）

承包方：_________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

一、工程概況：

工程名稱：

2、工程地點：_________。

承包方式：

承包範圍及內容：

二、工程工期

本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日曆天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

三、承包價款及支付方式

承包價款按建築面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

（1）1#樓：513792㎡×_________元/㎡=_________元。

（2）2#樓：477042㎡×_________元/㎡=_________元。

（3）3#樓：560736㎡×_________元/㎡=_________元。

2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩餘20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

乙方所承包工程範圍內的工程質量必須達到

五、材料供應及質量要求

應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

六、雙方責任和權利

（一）甲方的責任和權利

甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

2、甲方負責必須保證整個工程所需用的.各種材料。

甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。

乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，並辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

（二）乙方責任和權利

遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整後的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

七、違約責任：

本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

乙方對施工預料應採取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

由於甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，並退還保證金，要求退場終止合同。

6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

八、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

九、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方（簽字/蓋章）：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

乙方：（簽字/蓋章）：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

簽訂時間：年_________月_________日

安裝承攬合同3

發包方:_________________(以下簡稱甲方)

承攬方:_________________(以下簡稱乙方)

住____________________________________

身份證號___________________________

乙方承攬甲方________________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《_____________》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行：

一、工作內容：

1、空調、熱水器等設備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝於配合調試;

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調：________元/台，熱水器：________元/台，本價格為包乾價。

結算方式為月結。

三、質量要求

1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的.，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。

2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;

2、甲方為乙方購買意外傷害險;

3、乙方凌空作業須繫上安全帶，

4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

5、未盡事宜雙方協商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯繫電話：__________________

聯繫電話：__________________

簽約時間：_________年_________月_________日

安裝承攬合同4

甲方：________

地址：________

傳真：________

電話：________

乙方：________空調工程有限公司

地址：________

傳真：________

電話：________

聯絡人：________

部門：________

聯絡人：________

部門：________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同並願忠實履行如後條款：

第一條：工程名稱：________（下稱“本工程”或“工程”）

第二條：工程地點：

第三條：工程範圍：________（詳如本合同圖説附件一）

第四條：工程期限：本工程的開工日期為年月日（下稱“開工日”），並自開工日起計6、0個日曆天內完成並通過甲方驗收。

第五條：工程總價：人民幣

第六條：付款辦法

1、乙方銀行賬户：________

户名：________

銀行名稱：________

賬號：________

2、本合同總貨款按下列約定支付：

簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣；

熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣；

工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣

工程全部完工並經甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證並簽署保證書予甲方後，甲方應支付乙方工程總價之12%，即人民幣。

3、保脩金條款

本工程不需要繳納保脩金。

乙方同意工程總價之3%作為保脩金。該保脩金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。

本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保脩金或領回全部保脩金後仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

4、經乙方申請，甲方應當於收到申請3日內核對本工程進度款，七日內核對保脩金，並於核對完畢後20日內撥付到乙方銀行賬户，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

5、乙方請領各項工程款應付全額合法發票，並經甲方指定的監理工程師（下稱“監理工程師”）會簽證明。

第七條：工程價款

1、本合同第五條工程總價包括但不限於本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付税款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。

2、乙方確認並同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

第八條：圖説附件

1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工説明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖説及規格（下統稱“圖説附件”），經甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

2、乙方已詳細審閲、瞭解本合同及其圖説附件，並經檢視工程地點，已充分了解工程位置現狀及地質等，並已研判可能影響本工程的各項情況後，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核准的圖説附件，提送執行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等，並提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程並提供其它各項服務。

3、如遇圖説附件均未載明，而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得藉故推諉或要求加價。

4、乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程，並負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

5、圖説附件和執行計劃的提供日期：甲方將於合同訂立時或約定日期，交付其圖説附件予乙方。乙方應於合同訂立日後三日內交付本工程執行計劃予甲方。

6、圖説附件的保密要求：甲方提供的圖説附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所瞭解的有關甲方的商業信息為甲方商業祕密，乙方應維持其祕密性，並採取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

7、第1款所述的所有相關數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

本條中關於圖書附件的約定要注意：

1、認真核實工程範圍，核算工程量，特別注意工程範圍是否在圖紙上有明確的標註和説明；

2、甲方提供的圖書附件（尤其是標註工程範圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章並註明附件一字樣，請注意1中“經甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。）

第九條：工程及材料監理

1、乙方依本合同執行的一切工程，應隨時與甲方和監理工程師協調，並接受其指導監督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互牴觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。

2、履行本合同之一切工程材料，應經甲方檢查合格後方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明瞭時，悉依甲方解釋為準。

3、甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行並具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下，甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。

4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。

第十條：工程變更

1、本工程所需材料如有未盡載於圖説附件內，但為工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此並非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

2、甲方認為工程有變更的必要時，一經通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準；但如系新增項目，則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂製並製作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收後，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

3、乙方於工程開始執行後，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方，經甲方同意後，方可變更。

第十一條：履行進度

1、乙方應於第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。

2、乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖説附件所述的每項工作以及全部工程。

3、乙方應於每週的次日送交甲方一份工作週報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敍明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。

4、凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。

（此條約定過於苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的.權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對於加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商，儘量減輕我方責任和成本）

第十二條：施工管理

1、乙方應於工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對於工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防範，工程進行期間如有損及公私建築、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者，統歸乙方負責賠償。

2、乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐於工地，依照工程施工進度時間表，切實執行並遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，並不得藉故向甲方要求賠償。

3、乙方所僱的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經甲方或其指定的監理工程師通知後，乙方應於二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，並不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。

4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

5、本工程使用的材料及機具設備，甲方得於進場時檢查之，且經認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

6、本工程經甲方或其指定的監理工程師，查有與圖説附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，並依照規定圖説附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協調合作的義務；如因工作不能協調，而致發生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方願接受甲方裁決，並負責賠償。

8、本工程在未經甲方驗收並交付甲方接管前，所有已做工程以及存在於工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7、日內作出迴應並安排驗收，超過15日甲方未作出迴應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）

9、乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。

11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。

12、乙方保證施工隊使用的區域，應維持環境清潔，並負保安責任。

13、乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。

14、如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未於法規規定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格後，乙方方可繼續進行其餘工程的施工。

15、乙方不得基於任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

第十三條：工程驗收

工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，並清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，並負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖説附件、國家頒發的施工驗收規範和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖説附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經過整改後，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，並賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委託其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，並賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

第十四條：品質條款

11、乙方應當保證有承包本工程之資質，並取得所有相關許可證照。

12、乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建築施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。

13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利範圍。

14、乙方於每一細部工程完成後應由其品質管理組織自主檢查後，方得根據工程進度表及圖説附件等相關數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

16、乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生自然損壞，乙方自費予以修復。

第十五條：違約罰款

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

（1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；

（2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日元向乙方計付損失費用；

（如甲方變更或增加工程範圍、工程量的，甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對於該部分工程款的支付期限也應另行協商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。）

第十六條：保修期限

甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議，乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年，另關於電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個採暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的滲漏的保修期為伍年。於保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時，乙方應於甲方通知期限內按照圖説附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，並賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條：工程保險

乙方應依法為其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險，並自付保險費，並於本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單複印件予甲方存查。另關於本工程的保險約定如下：

本工程未約定保險條款。

本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方；並應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條：税捐條款

因本合同所發生的税款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。

第十九條：解約條款

1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

1、乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

2、乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

3、違反本合同任何條款規定，經甲方限期改正而未改正者。

4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

5、乙方違反其它任何條款或圖説附件説明，甲方認為其不能履約者。

2、如本合同經甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場，並於甲方通知後，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。

3、如本合同經甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

（如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方並可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）

第二十條：不得轉讓條款

1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經甲方書面同意者，不在此限。

2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經甲方事前書面同意，並有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

3、由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

4、一部份專門工程轉包後顯然對工程有利者。

第二十一條：合同期限

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，於合同屆滿日或解除或終止後，仍為有效。

第二十二條：管轄條款

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協商解決，如協商不成，以甲方營業所在地的法院為第一審管轄法院。

（如甲方營業所在地不在本地的，此條款不能接受）

第二十三條：通知條款

1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達併發生送達之效力。

3、本合同壹式份，甲方執份，乙方執份。

第二十四條：附則

投標文件或圖説附件若與本合同有牴觸時，以本合同為準。

立合同人：________

甲方：________

有權簽字人：________

________年________月________日

乙方：________

有權簽字人：________

________年________月________日

安裝承攬合同5

甲方：(發包方)

乙方：(承包方)

附：身份證複印件 電話號碼

本着互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協議。

第一條 工程概況

1.裝修施工地點：___________________________________________

2.工期：_______年___月___日 至_______年___月___日

3.本項工程預計費用元人民幣。

第二條 材料供應的約定

1.甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條 關於工程質量及驗收的約定

1、乙方的.工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，並辦理驗收手續。

第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：

1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

2.未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。

5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。

8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

1. 工程款付款方式：

布管驗收合格後支付工錢的 %,水電完工後支付 %,整體竣工驗收合格後支付 %

2. 乙方承包內容：(可以選擇)

1).水電開槽、佈線、穿線、埋槽

2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

3).水電施工的穿牆、打孔、切割

4).開關面板安裝

5).小五金、馬桶、的安裝

6).後期燈具的安裝

3.工程結算方式：

按實結算： 總價結算： 元/平米(套內面積)

第六條 違約責任：

1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條 糾紛處理方式：

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。

守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的律師費、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

第八條 合同的變更和解除：

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 %支付違約金，並辦理終止合同手續。 3

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第九條.其它約定：

1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。

2.保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

第十條 附則

(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

(二)乙方在本合同簽訂後工程不得轉包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五) 水電工程保修 年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

(六)合同簽訂地：龍馬潭區王氏大酒店

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

甲方簽字(蓋章)：

乙方簽字(蓋章):

年 月 日

注：每頁簽名、蓋章

安裝承攬合同6

定作方：_____________________

承攬方：_____________________

關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體户(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械後，於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方，經驗收合格後支付相應的報酬。

第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售後，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答覆不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的'交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的説明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客户(即器械購買方)的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

第七條承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

第八條驗收標準：承攬方應按照器械的説明書合理地進行安裝，並以通過定作方客户的驗收合格為準。

第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

第十條報酬結算：承攬方完成安裝並通過驗收合格後，即可向定作方結算相應的報酬。

第十一條其它約定：

1、本合同為繼續性合同，適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用於承攬方按照定作方客户的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向______________________區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)後生效。

定作方：______________________

日期：

承攬方：______________________

日期：

安裝承攬合同7

發包方:________（以下簡稱甲方）

承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：

１、空調、熱水器等設備安裝；

２、避雷接地；

３、五金配件安裝於配合調試；

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調：元／台，熱水器：元／台，本價格為包乾價。

結算方式為月結。

三、質量要求

１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。

２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的'安全及對第三人造成的侵害負全責；

2、甲方為乙方購買意外傷害險；

３、乙方凌空作業須繫上安全帶，

４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

５、未盡事宜雙方協商解決。

６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲 方：___________________

乙 方：___________________

聯繫電話：__________________

聯繫電話：__________________

簽約時間：20xx年xx月xx

安裝承攬合同8

定作人(以下簡稱甲方)：_________

安裝地點：_________

現住所地址：_________郵政編碼：_________

身份證號碼：_________聯繫電話：_________

承攬人(以下簡稱乙方)：_________

營業執照號：_________註冊地址：_________

法定代表人：_________聯繫電話：_________

本廚房設計師：_________聯繫電話：_________

安裝負責人：_________聯繫電話：_________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定，結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同並共同遵守。

第1條 付款方式

1.1 合同價款以訂貨系統價格作為計價依據，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現金或者(_________)方式支付。

1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金，行業慣例為合同總價款的_________%，(人民幣_________圓)，乙方登門出具設計方案後由於甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的，設計定金轉化為貨款，甲方只需交納餘款。

1.3 由於整體廚房產品屬於個性化定製產品，廚房生產廠家需要根據定單進行物資採購、加工生產，因此整體廚房須付齊全款後方可定做，同時乙方需給甲方開具發票。

1.4 由於整體廚房產品屬於個性化定製產品，一旦下達生產定單貨款不退，整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》(gb/t18884.4-XX)中6.5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。

第2條 交貨日期/安裝日期

交貨日期：整體廚房屬於定製產品，精細化製造與諸多服務環節需要較長週期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最後環節之一。在乙方所在地區範圍內，乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。

從甲方確認方案並交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨週期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨週期，其他地區地順延2-3天，節假日生產週期順延)：

甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為_________年_________月_________日，計劃交貨日期為_________年_________月_________日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。

第3條 服務範圍

3.1 整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準，甲乙雙方簽字確認。

3.2 整體廚房服務內容：乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務，並負責本合同項下的售後服務保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售後服務保證，也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售後服務作如下約定：_________。

因受專業限制，在設計安裝前，乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議，甲方需自行請專業公司、專業人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限於：廚房基礎工程(包括廚房牆地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水錶與角閥及建築上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據甲方提供的開孔孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條 工程配合

4.1 甲方親自(或委託代理人)與乙方履行合同：確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、枱面圖等)與現場交底後簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。

4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應規範和設計師建議將廚房基礎工程改造完成後由設計師複測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師並在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的_________%)後，己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成後再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。

4.3 乙方建議甲方儘量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應購買有信譽保證廠家的產品，並要求其經銷(服務)商提供服務，同時索取並保存好保修證和發票等以獲得售後保證;如由於該部分產品質量不良或安裝不當所造成的後果與乙方無關。

4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由於乙方原因需要現場調整方案的，經甲方同意後調整並由乙方承擔調整費用)，乙方安裝過程中負責對廚房現場設施和廚房成品進行保護，現場進行試機演示和使用講解，參加竣工驗收。

4.5 施工安全等重要事項約定：

(1)甲方有義務向乙方詳盡説明隱蔽式水、電、氣線路的`位置及走向、牆體材料，並聽從乙方技術性指導建議，如甲方沒有履行該義務的，出現施工安全責任事故、返工或安裝後影響使用的，責任由甲方承擔。

(2)整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建築開發商或者裝飾公司做好防水處理的，並不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用户生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格，並應由建築開發商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證，乙方不承擔以上零部件質量不良或安裝不當所造成的一切後果與連帶責任。

(3)因乙方在施工過程中違反相關安全操作規程、消防條例等，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第5條 驗收交接與保修

5.1 整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單註明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》gb/t18884-XX中相關標準)為評定驗收標準。

5.2 訂購單所載明的貨物與產品手冊相對應時，手冊中的產品外觀特徵為照片效果，與實物存在一定誤差，展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產品特性以簽訂的系統訂購單所註明的要求為準，如生產廠家為了技術進步需要，需要對產品進行升級或更新，乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產品。

5.3 整體廚房在安裝現場根據具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設計方案的局部調整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預裝等，屬於正常的安裝規範。

5.4 由於整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起，為了避免扯皮現象發生，整體廚房完工當天必須由甲方親自(或指派代理人)現場與乙方共同驗收，並辦理驗收交接手續。

5.5 乙方對整體廚房櫥櫃部分保修兩年(家電按照家電三包規定執行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年並只承擔相應責任，對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內產品的保修服務時，需要提供保修證、有效發票與合同(包括訂購單與驗收交接單等)，否則乙方按照保外收費處理。

5.6 對於超出保修期或非保修項目，以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品，乙方提供收費維修服務，乙方按照企業收費標準收費並向甲方開具發票或正式收據。

5.7 整體廚房主要部件(枱面、櫃體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內一般使用同品質材料維修(枱面與門板等維修可能存在一定色差);由於產品存在更新換代與不斷技術更新的可能性，超出保修期後甲方可能需要重新選擇換代產品維修。對於有安全使用要求的產品(如電器、經常開關的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產品折舊(壽命)期時要予以更換，以確保使用安全。

5.8 甲方在廚房使用過程中應注意做好防水防腐蝕、防燙防高温、防外力(如強烈敲擊、硬物刻劃等)、防堵塞、保持廚房使用環境乾燥清潔等使用保養工作。詳細的產品使用保養注意事項與保修政策見乙方提供的説明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。

5.9 下列情況屬於整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差，不屬於不合格項：

(1)人造石台面板採用樹脂材料等聚合而成，因受運輸及客户房間開度尺寸的影響，枱面需做現場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理，因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。

(2)鑑於目前行業的通用技術水平和材料的限制，人造石台面板在使用過程中可能出現少量自然裂紋現象，裂紋後採取粘接修補的方式進行修復;因人造石台面板的特性，維修後可能存在一定色差。

(3)人造石台面板在牆面平直情況下與牆面之間應留有2-5mm以內間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要，以及在牆體不平整情況下，靠牆櫃體離牆有5-15mm的間隙，以方便門板的正常開啟。

(4)其他正常的使用誤差請參考説明書及乙方公開的最新書面文件。

第6條 違約責任

6.1 有證據證明：由於乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按實際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準，但最高不超過該套廚房的成交價格。

6.2 有證據證明：由於乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按所缺貨物付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準，但最高不超過所缺貨物的成交價格。耽誤使用是指無法進行洗滌、烹飪等基本炊事操作導致無法進行基本的用餐活動的情況，此類情況乙方按照上述標準向甲方進行一次性補償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接後可能出現的故障維修乙方只需按照規定修復即可。但由於甲方原因延期、甲方同意延期以及不可抗力等非乙方意志原因導致的延期不視為乙方違約。

6.3 有證據證明：因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的，甲方可不承擔責任。但由於甲方原因導致乙方返工或多次上門的，返工或多次上門所產生的一切費用，以及與此相關的直接責任由甲方承擔。

6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的，從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金，但每天的違約金標準最高不超過貨款總額的1‰(千分之一)。

6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的，乙方要保證貨物的齊全完好，如發生損失，責任由乙方承擔;保管期超過2年，合同標的發生產品質量問題的(結構性質量問題除外)，乙方不承擔責任，只需保證貨物齊全，而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年，乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下，乙方有權按照《中華人民共和國擔保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規定將甲方財產作留置處理。留置後所得不足以支付倉儲保管費的，甲方仍需補齊。

6.6 安裝過程中乙方應妥善保護現場設施和廚房產品，如造成損毀，應據實承擔修復或賠償責任。

6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業務人員核對訂購單與待驗收廚房產品，如在驗收交接時或在驗收後有證據證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為，乙方應承擔違約責任，除無償修復好或更換該部分不合格材料外，並應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。

6.8 任何一方向另一方提出權利主張時，必須提供有效證據且權利主張要符合本合同約定，本合同沒有約定的按照有關法律法規規定處理。

第7條 合同糾紛解決方式

甲乙雙方在履行本合同時所發生的一切爭議，應友好協商解決;協商不成時提交合同履行地消費者協會調解。調解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內打√，如選擇仲裁，應當註明具體仲裁委員會名稱)：

※提交_________仲裁委員會仲裁()

※依法向人民法院起訴()

第8條 其它約定

雙方簽訂交接單後甲方提出產品有外觀缺陷或數量誤差的，乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足，乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的，應當承擔違約責任。

第9條 合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同中的塗改部分無效;如確需增加約定的可以補充約定，補充條款不得與法律法規明令禁止的規定相沖突。該合同一式三份，甲方一份、乙方二份。

第10條 _________。

定作人(簽章)：_________ 承攬人(簽章)：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

代理人：_________ 代理人：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

附件

1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《中華人民共和國合同法》分則第十五章的規定以及其他相關法律法規的規定。

2、本合同適合於各整體廚房生產商、經銷商與消費者就"整體廚房"的購銷、安裝、服務等事宜，達成一致意思表示時使用。

3、消費者對本合同中的條款應當認真閲讀和理解，尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解，合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。

4、合同中雙方當事人手寫體條款的效力高於印刷體條款的效力，補充條款的效力高於事先印刷條款的效力。

5、提倡各整體廚房生產商、經銷商以高於本合同之標準向消費者提供更高標準的服務，如技術標準、保修承諾等。

6、本合同一式三份，當事人可以根據需要適當增加份數。

7、本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。

8、本合同由青島市工商行政管理局統一指定印刷企業印刷、發行，由青島市工商行政管理局負責解釋。任何單位或機構不得擅自印刷、翻印、買賣和發行。

安裝承攬合同9

建設單位：

（以下簡稱甲方）

施工單位： 博樂市銀河不鏽鋼製作中心 （以下簡稱乙方）

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：總則

一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓

二、工程地點： 精河縣和平小區

三、工程範圍：本合同全部工程安裝進户門89樘、單元進户門9套，（詳見附表）。

四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。

第二條：工程期限

本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日於 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。

在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：

2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

第三條：工程款結算

3.1、以實際面積及變更進行結算；

3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數 元的'百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場後，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格後付至95%，餘5%作工程保脩金一年後返還。

3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

3.4、在施工中由於乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

第四條：完工驗收，結算與保修

4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

第五條：獎勵，懲罰與仲裁

5.1、甲方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

5.2、施工中的經濟糾紛，應本着實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。

第六條：合同份數及有效期

一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。

二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收並結清尾款後失效。

第七條：其他約定

7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復並賠償損失。

7.2、乙方負責提供相關的資料。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：

年 月 日 年 月 日

安裝承攬合同10

甲方：（發包方）__________

乙方：（承包方）__________

本着互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

第一條 工程概況

1.裝修施工地點：_____________________________________________

2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

3.本項工程預計費用_______元人民幣。

第二條 材料供應的約定

1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的.損失由乙方負責。

乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條 關於工程質量及驗收的約定

1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》gb50210-20xx及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》gb50327-20xx並參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。

2.由於乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，並辦理驗收手續。

第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：

1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

2.未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。

5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。

8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

1. 工程款付款方式：

布管驗收合格後支付工錢的50%，水電完工後支付30%，整體竣工驗收合格後支付20% 2. 乙方承包內容：

1）水電開槽、佈線、穿線、埋槽

2）所有水電施工過程的垃圾清運（每天現場整理裝袋）

3）水電施工的穿牆、打孔、切割

4）開關面板安裝

5）小五金、馬桶、的安裝

6）後期燈具的安裝

3.工程結算方式：

按實結算：

總價結算：_____元/平米（套內面積）

第六條 違約責任：

1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。

第七條 糾紛處理方式：

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決；當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

第八條 合同的變更和解除：

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 ___ %支付違約金，並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第九條 其它約定：

1.雙方同意由第三方監理進行協商工作。

在未經第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。

2.經過第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。

3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。

4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。

5.保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後____小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

第十條 附則（一） 本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。

（二）本合同簽訂後工程不得轉包。

（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

（四）合同有效期至_____________________.

（五） 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

甲方簽字：

乙方簽字（蓋章）

年 月 日

安裝承攬合同11

甲方：________

乙方：________

甲方因生產經營需要，在平等自願的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

一、合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。

二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

三、甲方的責任和義務：

甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有

2、甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日台。

甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

甲方所售空調必須在貨到用户家後及時通知乙方上門服務（支架由方承擔）。

四、乙方的責任和義務：

合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，並提供安裝工的身份證，上崗證複印件等材料。

2、乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》，各類空調牌的`《安全操作規範條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規範》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用户及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。

乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

五、費用結算（有安裝卡結算）：

必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，並在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

2、乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/台2P櫃機/台3P櫃機/台5P櫃機元/台

3、下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。

六、違約責任：

1、乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

2、乙方如服務不規範面引起的用户投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

3、甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/台的違約金。

七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方：（公章）乙方：（公章）代表人：代表人：

電話：電話：

日期：日期：

安裝承攬合同12

訂立合同雙方：

建設單位：大慶市讓胡路區欣亞航設計室（以下簡稱發包方）

施工單位：（以下簡稱承包方）

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程

第二條：工程地點：黑龍江省大慶市

第三條：太陽能板數量：

第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊，共計：元

乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格後，甲方在三日內將工程款餘額全部付清。

第五條：工程期限（20xx年8、月22日——20xx年9月3日）

第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準

第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的'二次搬運。

第八條：發包方義務：

甲方給乙方施工圖一式1份。

2、按協議分工，甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

按協議負責按期撥款。

負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。

第九條：承包方義務

按協議分工負責材料保管。

2、施工組織和施工人員形象。

按施工圖負責組織施工，按期竣工。

負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至迴流箱。並有義務協助電工進行電線連接工作。

保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

6、、負責施工過程中及竣工後的現場清理工作。

第十條：違約責任及獎勵條款

如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。

第十一條：安全施工

施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由於乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。

第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：（蓋章）________

法定代表人：______

身份證號：_______

地址：_________

開户銀行：______

帳號：_________

承包方：（蓋章）________

法定代表人：_____

身份證號：________

地址：________

開户銀行：_______

帳號：________

簽約日期：____年__月__日

安裝承攬合同13

合同編號：________

訂立合同雙方：________

定作人：___________（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人：_______ 簽約人：________

定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯繫電話：_______

定作人機構地址：_________傳真電話：_______

承攬人：______（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負責）人：________簽約人：________

承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________

承攬人機構地址：________聯繫人：______聯繫電話：________

銀行開户許可證：________ 開户行：______帳户：_______

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：XX萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於XX平米。

2、使用材料：所有外表面使用大於XXmm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於XX%，使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗.

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在XX日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，XX年內免費進行保修，超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的`，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

④、剩餘的合同標的額5％（XX元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付XX ‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：__________ 乙方：_________

簽約人：_________ 簽約人：_______

簽約地點：____________ 簽約地點：____________

簽約日期：____年____月____日 簽約日期：____年____月____日

安裝承攬合同14

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯絡人：

聯繫電話：

定作人機構地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬人營業執照：

生產報刊亭許可證明：

承攬人機構地址：

聯繫人：

聯繫電話：

銀行開户許可證：

開户行：

帳户：

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的`原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期：年月日

安裝承攬合同15

甲方：

乙方：

甲方因生產經營需要，在平等自願的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

一、合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。

二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

三、甲方的責任和義務：

1.甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有

2.甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日台。

3.甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

4.甲方所售空調必須在貨到用户家後及時通知乙方上門服務（支架由方承擔）。

四、乙方的責任和義務：

1.合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，並提供安裝工的身份證，上崗證複印件等材料。

2.乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》，各類空調牌的《安全操作規範條例》，以及甲方的'《安維人員上門服務規範》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用户及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

4.乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。

5.乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

6.乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

五、費用結算（有安裝卡結算）：

1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，並在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

2.乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/台2P櫃機/台3P櫃機/台5P櫃機元/台

3．下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。

六、違約責任：

1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

2．乙方如服務不規範面引起的用户投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/台的違約金。

七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

代表人：

代表人：

電話：

電話：

日期：

日期：