機械加工合同範文集錦6篇

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的法律效力與日俱增，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的機械加工合同6篇，歡迎大家分享。

機械加工合同 篇1

甲方：無錫友承機械製造有限公司

第一條 ：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件（見圖紙部件加工明細表），總計按甲方提

供的每種零件的數量，價格按雙方協商所定的的價格（見圖紙部件加工明細表）。

第二條： 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工説明、數量、交貨日期等

確實履行準時交貨；延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。

第三條： 乙方所交的加工品應保質保量，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完

畢送貨至甲方工廠，經過甲方初步驗收後入庫。（因甲方提供的物料本事質量問題，乙方應及時告知甲方，經過甲方確認，乙方不承擔責任）。

第四條： 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加

工後的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第五條：付款方式：

1、合同雙方簽訂後，甲方預付乙方（人民幣）作為合同定金，乙方將 零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，核算出加工零件總款後，甲方付到本次加工零件總款的 %。餘款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金（第 二次零件加工訂單總款的%）一起支付；以後長期合作以此類推。

2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。

甲方（簽章）：________________ 乙方（簽章）：________________

20xx年 月日

機械加工合同 篇2

外協單位（以下簡稱甲方）：

加工單位（以下簡稱乙方）：

第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協加工單為憑。

第二條：乙方須按照外協加工單（附圖）所列的各項規定，如加工圖紙説明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。

第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。

第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由於乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。

第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩餘50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。

第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。

第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。

（二）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

代表人（簽字）：代表人（簽字）：

年 月 日 年 月 日

機械加工合同 篇3

甲方（委託方）：

乙方（製作方）：

甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委託乙方加工製作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

一、委託方式和範圍：

甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、採購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。

乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，並免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

二、實施細則：

1、甲方自行採購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

3、委託加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。現場的所有物料（含原材料、外購件及生產工具等）均由甲方採購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

5、甲方委託加工的所有產品的單項價格另行以雙方互籤的《委託加工件價格明細表》為準。

6、結算：《委託加工件價格明細表》內所定的產品單價為含税價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值税發票，付款方式採用滾動付款，雙方協商付款進度。

7、違約責任：按《合同法》規定。

三、附則：

1、本委託加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

3、本協議生效後，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

代表（簽字）： 代表（簽字）：

日 期： 年月日 日 期： 年月日

機械加工合同 篇4

甲方(委託方)：

乙方(製作方)：

甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委託乙方加工製作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

一、委託方式和範圍：

甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、採購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，並提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

二、實施細則：

1、甲方自行採購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

3、委託加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方採購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

5、甲方委託加工的所有產品的單項價格另行以雙方互籤的《委託加工件價格明細表》為準。

6、結算：《委託加工件價格明細表》內所定的產品單價為含税價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值税發票，付款方式採用滾動付款，雙方協商付款進度。

7、違約責任：按《合同法》規定。

三、附則：

1、本委託加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

3、本協議生效後，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

機械加工合同 篇5

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的`未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

機械加工合同 篇6

合 同 書

買方（甲方）：有限公司 合同編號：

賣方（乙方）：有限公司 簽訂合同時間： 年 月 日

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

二．技術標準及售後服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）

1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置製作加工裝配 不得更換配置

3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場瞭解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以後維護及更換零配件將收取相關費用

三．交貨時間：

自合同簽訂甲方定金支付合同生效後 天內安裝調試完畢交付使用

五．驗收：

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗

收手續

六．設備交付及運輸方式：

1、交貨地點： 有限公司

2、運輸方式：汽車公路運輸

3、運輸費用：由乙方承擔

4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場後轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙

方承擔

七．設備付款方式：

1．支付方式：銀行轉帳支付

2．支付時間：1.合同簽訂後，甲方支付合同總額40%為定金；

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進

度款；

3.餘款雙方驗收完成後，一個月內付清。

3．開票時間： 驗收合格後一週內乙方開具全額的增值税發票

八．人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

抗事件。甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明後,雙方協商解決,並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任

九.保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

十.解決合同糾紛方式:

1. 本合同經雙方簽章後生效,並保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本着相

互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它

1. 本合同經雙方代表簽字蓋章後即生效

2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

聯繫人： 聯繫人：

電話/傳真： 電話/傳真：

日 期： 年 月 日日 期：年月日

開 户： 開 户：中國農行灌口分理處 開户名稱： 開户名稱：廈門豐力機械有限公司 帳 號 帳 號： 304001040007099