內部承包合同彙編15篇

在當今社會，人們對合同愈發重視，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編收集整理的內部承包合同，僅供參考，歡迎大家閲讀。

內部承包合同1

甲方：

乙方：

甲乙雙方在自願、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：

1、承包內容

1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。

乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：__年_____月底繳納30000元，_____月底繳納30000元。

1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存餘額。

乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。

1、3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項税款，由甲方統一向税務部門繳納。

1、4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責;

出境證明及協調職能部門關係由甲方負責。

1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的勞務部經營。

2、費用

2、1費用承擔如下：

2、1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元/年(由乙方個人承擔);

2、1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;

2、1、3、電話_____的.電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用)，電話_____的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;複印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。

2、2乙方可報銷的費用：

2、2、1移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元;

2、2、2出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元(該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼)，出差補貼費每天50元;

2、2、3交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客户另行商定;

2、2、4市場開拓費：按乙方開發的項目__________%提取(限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用)，如需要出境考察，項目費用另行商定;

2、2、5招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。

3、工資和待遇

3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿後基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元/月。

3、2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。

上述3、4、5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務並分配利潤後，由乙方再行補足風險投資款。

4、利潤分配

勞務部自行開發產生業務後，前一次業務利潤分配時間以後一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。

5、管理和責任

5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;

乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。

5、2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。

6、糾紛解決

甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

7、生效及時間

7、1本合同有效期自___年____月____日至____年____月____日。

7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：__________________ 乙方(公章)：__________________

法定代表人(簽字)：__________________ 法定代表人(簽字)：__________________

__________________年________月________日 __________________年________月________日

內部承包合同2

甲方： 乙方：

身份證號碼： 身份證號碼：

經甲乙雙方友好協商，就乙方承包經營甲方事宜，達成如下條款雙方共同遵照執行：

第一條 飯店內部承包合同標的物

1、甲方提供給乙方承包經營的餐廳位於面積共平方米。

2、餐廳附有經營所需設施、設備、用具（詳見清單）。

第二條 承包期限，免租期 乙方承包經營期限為：自 日，承包期間年 年 月 日至年月日前為免租期（裝修期間）。

第三條 價金及支付

1、承包費：雙方訂立飯店內部承包合同之日，乙方交清當年租金依照市場價三年一調價。

2、其他費用：乙方承包經營期間的物業管理費、水電費、税費、垃圾費、排污費等所有經營所需要交納費用，期間與房產及土地相關的税費和保險費由甲方自行辦理和承擔（包含房屋租賃備案證明）。

3、飯店內部承包合同第一條第2頁雙方清點以後隨租金一同交納給甲方。

第四條 甲方的權利義務

1、甲方按給定提供餐廳給乙方經營餐飲，保證乙方獨立自主經營。

萬元，

2、為乙方提供現有的經營場所及餐飲設施、設備、用具等。 3、負責對乙方經營活動的合法性及食品衞生安全、質量、價格、服務等進行監督。

4、乙方辦理消防、環保、工具等相關營業手續時，甲方應積極予以配合並提供有關文件資料。

5、租賃期間，甲方須處理或抵押該房屋，應當提前30天書面告知乙方，並保證飯店內部承包合同有效不得影響乙方承租權。

6、如因甲方直接或間接導致乙方無法正常使用水、電、氣等乙方有權力從租金中扣除相關損失（按每天

第五條 乙方的權利義務

1、裝修過程中不得擅自改變房屋結構，杜絕給房屋造成危險的任何隱患。

2、負責經營過程中餐廳所有設備、設施的維護、保養和維修，餐廳電梯乙方必須負責定期保養和維修，並確保飯店內部承包合同期結束時餐廳固定資產完好和不流失，所有可移動物品乙方有權處置，對房屋所做的不可分享的固定裝修歸甲方所有。屋頂建設由乙方自行報有關部門審批，產生相關費用及任何問題自行解決，甲方鬚眉積極配合。

3、必須合法經營，主動接受政府有關部門及甲方的.管理、檢查、監督或相關處罰。受處罰後的一切善後事宜由乙方自理。

4、認真做好食品衞生安全、社會治安、消防安全用工等方面的工作，確保安全。

5、按飯店內部承包合同規定如期交納有關費用，並承擔承包經營期內因乙方原因所產生的一切法律責任。

6、乙方轉讓承包或變相轉讓他人經營須經雙方協商同意。萬元計算）。

第六條 違約責任

1、乙方遲延交付押金及承包費用，每遲延一日，應按拖欠金額每日千分之五向甲方支付違約金，未經甲方同意超過

日未支付

的，甲方有權終止飯店內部承包合同，所收取押金作為違約金予以沒收，給甲方造成損失的，還應當賠償損失。

2、甲方因產權糾紛及債務糾紛等情況造成乙方損失的，甲方應負責全額賠償，如造成乙方不法經營的，乙方有權解除飯店內部承包合同，並要求甲方承擔相當於本年租金總額的違約金，違約金不足賠償乙方損失的，應賠償差價。

3、本飯店內部承包合同簽訂後，非本飯店內部承包合同約定的情況下，甲乙雙方不得終止或解除飯店內部承包合同，甲方單方解除飯店內部承包合同的，應賠償乙方整年租金及房屋裝修原值中的 xx萬元，若乙方單方解除飯店內部承包合同的，乙方對房屋所做的不可分離的固定裝修歸甲方所有。

第七條 保密責任

任何一方對因餐廳承包經營而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關工經三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方面書面同意的除外。

第八條 飯店內部承包合同終止

1、本飯店內部承包合同承包期滿或雙方協商而終止。

2、飯店內部承包合同終止後，飯店內部承包合同雙方仍應承擔原飯店內部承包合同內所規定之雙方應履行而尚未執行完畢的義務與責任。

第九條 補充與變更

本飯店內部承包合同可根據各方意見進行修改或補充，由此形成的補充飯店內部承包合同，與本飯店內部承包合同具有相同法律效力。

第十條 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本飯店內部承包合同或遲延履行本飯店內部承包合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知對方，並自事件發生之日起十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明，徵得對方同意方可免責。

第十一條 爭議的解決

本飯店內部承包合同各方當事人對本飯店內部承包合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。

如果雙方通過友好協商不能解決爭議，可向所在地人民法院起訴。

第十二條 生效條件及其他

本飯店內部承包合同自甲乙雙方在本飯店內部承包合同上簽字或加蓋公章之日起生效。 本飯店內部承包合同一式兩份，具有相同法律效力，雙方各執一份。

出租方（甲方）： 法定代表人： 經 辦 人： 聯繫地址： 郵 編： 電 話： 簽約日期：

承租方（乙方）： 法定代表人： 經 辦 人： 聯繫地址： 郵 編： 電 話： 簽約日期：

飯店內部承包合同附件：

1、產權方（及出租方）營業執照或個人身份證明（蓋公章複印件2份）。

2、房屋土地及房屋產權證或授權證明（產權人蓋公章複印件2份）。

3、土地宗地圖、租用房屋的平面圖、場地院落平面圖（產權人蓋公章）。

4、租用房屋所在範圍地土地紅線圖（產權人蓋章）。

5、配套設施和附屬設施狀況。

6、輔助用房平面圖（產權人公章）。

7、電、火檢合格證書複印件。

8、原房屋竣工圖紙（如有，複印件蓋章）。

9、消防驗收合格意見書（如有，複印件蓋章）。

10、房屋交接單（空白）。

甲方： 乙方：

年月日 年月日

內部承包合同3

發包方： （稱甲方）

承包方： （稱乙方）

經 公司全體股東友好協商，決定對公司 生產線進行股東內部承包經營，相關事項如下：

第一章 總 則

第一條 為加強企業經營管理工作，不斷提高經濟效益，根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神，結合企業實際狀況，本着實事求是、互惠互利的原則，由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書（以下簡稱合同），由乙方整體承包經營（以下簡稱承包方）。

第二條 承包方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，並獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。

第三條 企業財務管理：承包經營方根據有關財務法規和規章制度，按有利於經營的原則自行管理，甲方不得以任何理由進行干預。

第四條 承包方應依據有關政策以及工商、税務、衞生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種税費，並嚴格參照行業服務標準，做好服務。

第二章 承包基數

第五條 承包方 年的總承包費為 萬元整人民幣，作為公司全體股東的收益，每年分兩次付清年承包費，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包費，第二年至第 年，每年承包費為 萬元）。逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，並可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費，或終止合同。

第三章 承包期限

第六條 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第七條 合同期滿，承包方完成上交承包費，可自願續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

第四章 權利和義務

第八條 甲方權利義務

對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

監督承包方合法經營，不得干預承包經營方的正常經營活動。

為承包方創造良好的經營服務環境，在承包經營方按時交齊有關費用情況下，保障承包經營方水、電正常供應。

努力為協助承包經營方努力做好承包期間的對外協調工作。

協助承包經營方努力做好突發事件和重大事故的處置工作。

自身的給排水系統的維修，應由承包方處理，並承擔相應費用。

第九條 乙方權利義務

合同期內，對公司提供的資產享有合同使用權並必須保持設備完好，正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的`設施，應及時上報公司股東會審定後報廢，不得擅自處理。

擁有在合同規定範圍內的自主經營權、使用權和收益權。

如經營需要，對公司原車間、機械設備進行改造更新，及所屬區域內新建經營場所，必須事先提出更新改造、新建方案，須經公司股東會審核同意方可實施（超過15個工作日不答覆，視為同意）。對固定資產投入（主要指設備更新）的批量購買要事先報公司股東會認可，費用從承包費中扣除。

根據市場前景和公司發展需要，乙方可自籌資金投資建設 產品生產線，每銷售一瓶可按 元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有，生產經營直至公司章程規定的經營期滿。

若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動，必須經公司股東會同意，否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。

對顧客服務要規範，認真做好顧客投訴工作，並要嚴格執行衞生清潔用品和食品的採購程序以及質保鑑定體系。

誠實經營，樹立良好的企業形象，建立良好的社會關係，自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。

做好經營期間的各項安全工作，特別是要嚴格執行消防和食品、衞生、安全等工作，自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。

第五章 違約責任

第十條 任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為，守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。

第六章 爭議解決

第十一條 對於在合同執行過程中發生的爭議，各方應本着實事求是的態度協商解決，若協商不行，則應提請環江毛南族自治縣人民法院予以角決。

第七章 附則

第十二條 本合同未盡事宜，可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定，經各方協商一致後予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒佈的法規文件相矛盾之處，則以國家法規文件為準。

第十三條 本合同一式五份，股東各執一份，董事會祕存一份簽字後生效。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

年 月 日

年 月 日

內部承包合同4

甲方：

地址：____________

郵碼：____________

電話：

法定代表人：____________

職務：

乙方：

地址：____________

郵碼：____________

電話：

法定代表人：____________

職務：

為了充分利用水利資源，發展漁業生產，為城鄉人民羣眾提供更多的商品魚，增加集體和個人收入，甲乙雙方認真協商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。

第一條承包地點和麪積

甲方將位於____魚塘（河道、水庫、湖面）____畝，承包給乙方養魚，魚塘（河道、水庫、湖面）的所有權歸甲方，乙方有管理使用權和合同規定的受益權，但不準出賣、出租或轉讓，在承包期內，乙方如去世，其家庭成員享有承包繼承權。

第二條承包期限

承包期限為____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

第三條乙方上交甲方提成的辦法及時間

在承包期內，乙方共上交甲方鮮魚（或承包款）____公斤（或____元），其中：____年上交____公斤（____元），____年上交____公斤（____元）……；在上交甲方的鮮魚中，____魚佔____%，____魚佔____%，____魚佔____%，……。上交時間均為每年____月____日（時間不超過前後10天）甲方?

盞揭曳繳轄壞南視?或承包款）後，即出具收魚（款）憑證。

第四條甲方權利義務

1．甲方應將養護魚用的房屋____間（如果有）和下列工具提供給乙方使用：________。

2．上級主管部門如有扶持漁業生產的.貸款、現金或物資，甲方應合理分配給乙方。

3．甲方應對羣眾進行保護漁業生產的教育。如發生偷、毒、炸魚等情況，甲方應積極協助乙方處理。

4．養魚與農業用水發生矛盾時，甲方必須保證乙方用水最低水位線不低於____米。

5．乙方需要排水或抽水時，甲方應及時提供抽水機給乙方使用。

6．甲方有權督促乙方完成合同規定的義務。

第五條乙方的權利義務

1．除了不可抗力的情況發生外，乙方必須在合同規定時間內完成合同規定的義務。

2．乙方養魚、新放魚苗、看管魚塘的費用，均由乙方自理。

3．乙方在捕撈魚時，嚴禁使用電魚、毒魚、炸魚等危險方法。

4．乙方每年捕魚後，應優先完成承包任務。

5．承包期屆滿，乙方應及時交還甲方提供乙方使用的養護魚房屋和工具，如有損壞或丟失，乙方應負責修理或賠償。

6．承包期屆滿、魚塘內不到____規格的小魚、魚苗，乙方應無償交給甲方（或由甲方按雙方協議價格購買）。

7．乙方有自主養魚經營權，甲方不得干涉。乙方完成合同規定的義務後，超額部分全歸乙方。

8．乙方抓住偷魚者送交甲方處理，按每人偷魚一次罰款____元計算，罰款歸乙方。

9．合同期滿後，甲方如再行發包，在同等條件下，乙方有優先承包權。

第六條甲方的違約責任

1．甲方如不按合同規定向乙方提供養護魚用房屋、工具，應償付違約金____元給乙方，乙方並可提出解除合同。

2．甲方如截留上級主管部門扶持漁業生產的貸款、現金或物資，截留貸款按其金額的____%向乙方償付違約金；截留現金或物品，按其金額的____倍向乙方償付違約金。

3．甲方如無故不及時向乙方提供抽水機，應對所造成的損失負責。

第七條乙方的違約責任

1．乙方如不按合同規定的時間完成承包任務，每逾期一天，按所欠商品魚的市場價格（或承包款的金額）的____%，向甲方償付違約金。

2．乙方如用電、毒、炸等危險辦法捕魚，應按總承包款的____%向甲方償付違約金，甲方並可提出解除合同。

3．合同期屆滿時，乙方如捕撈小於____規格的小魚、魚苗，應向甲方償付____元違約金。

第八條不可抗力

如因人力不可抗拒的自然災害造成的魚塘崩潰、乾涸，經證實後，甲方應據實減少或免除乙方的承包任務。

第九條其他約定

1．本合同自承包開始之日起生效，甲乙雙方均不得隨意修改或解除合同。

2．本合同中如有未盡事宜，須經甲乙雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等法律效力。

3．合同期滿，甲乙雙方如願意繼續承包，應重新簽訂合同。

第十條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

內部承包合同5

發包方：_____________

營業執照號：_________

承包方：_____________

身份證號碼：_________

為了為明確發包方和承包方之間的權利義務關係，經雙方友好協商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經營，特簽定本合同，以資共同遵守。

第一條 承包內容

承包方為_________分公司的經理，從事_________地區的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經營業務。

第二條 承包期限

承包期從________年____月____日起至________年____月____日止。分公司單獨建帳，進行税務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。

第三條 承包指標

在承包期限內承包方向發包方上繳承包費計人民幣_________元;在每個承包年度第1個月內支付。 另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項後付1%;竣工後付1%。 承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業務費用後，有權決定獎勵辦法和福利用途。

第四條 發包方的`權利義務

4.1 在________年____月底前，將分公司交給承包方經營管理。

4.2 負責刻制分公司的公章，分公司帳户的開立和註銷，參與分公司的財務管理。

4.3 如發包方在地區從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。

第五條 承包方的權利義務

5.1 承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發包方申報分公司財務報表;發包方定期審核分公司的各項業務往來。

5.2 承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發生工傷事故，承包方應按照國家的有關規定處理。

5.3 承包方應按時向國家納税。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。

5.4 承包方自主經營權，有權自行招聘職工，有權根據職工的工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。

第六條 違約責任

6.1 發包方如未按

第七條終止合同，則應返還承包方向發包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發包方還應向承包方賠償損失。

6.2 承包方如不按時按量完成上交發包方款項，應按照銀行關於遲延付款的規定，向甲方償付違約金。

第七條 合同解除 發生下述情況之一，發包方有權解除本合同：

7.1 承包方未按第一條規定的承包內容而從事其他經營活動的;

7.2 承包方未經發包方同意私自開立銀行帳户的;或者承包方的財務報表與事實不符的;

7.3 未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。

7.4 承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的;

第八條 不可抗力 在合同期間，如遇不可抗力，造成經營中斷或其它經濟損失，經調查屬實後，發包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。

第九條 爭議解決 因履行本合同發生的爭議，雙方儘量友好協商解決;如協商不成，由發包方所在地人民法院處理。

第十條 其它 本合同自________年____月____日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關係，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲X雙方各執兩份。

發包方：_________(蓋章) ________年____月____日

承包方：_________(簽字) ________年____月____日

內部承包合同6

甲方(發包人)：乙方：承包人)：

根據《中華人民共和國農村土地承包法》、《中華人民共和國草原法》《民法典》、《____省草原條例》等有關規定，經甲乙雙方協商一致簽訂本合同。

一、甲方將20350.70畝草原承包給乙方，該草原位於____縣_________________________

二、承包期限從月年月承包期為________年。

三、承包費每年人民幣玖拾萬元人民幣，乙方按規定定交齊當年的草原承包費，如乙方不能按時繳納承包費按照銀行利息賠付給甲方，但甲方無權收回草原。

四、甲方的權利：收取乙方草原承包費，制止乙方破壞草原資源及草原保護設施的行為。

五、甲方的義務：依照法律法規規定，保護乙方合法的草原承包經營權，不得擅自變更、解除合同，保護乙方的生產經營自主權，不得干涉乙方依法進行正常的生產經營活動。承包期滿，在同等的'要件下優先發給乙方。

六、乙方的權力：依法享有對草原的生產、管理、經營自主權;依法享有草原產品處置的權利，承包草原被徵用、使用、佔用時，有依法獲得補償的權利。

七、乙方的義務：按時交納草原的承包費用，依法保護和使用草原，不得非法改變草原的用途。

自簽完合同之日起，以前草原上的一切經濟糾紛由甲方自行處理，與乙方無關。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

內部承包合同7

甲方:

乙方:

身份證號碼：

為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方税務局建築安裝行業税收徵收管理暫行辦法》和公司實際情況，經雙方共同協商一致，特訂立本合同並嚴格履行：

一、工程名稱：

二、工程地點： 面積:

三、工程造價:

四、工程期限: 年 月 日開工至 年 月 日竣工。工期 天。

五、甲方根據乙方要求同意乙方 同志為 工程項目部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的'項目負責人通力合作，完成此項工程。

六、乙方前期墊資(主體等)，但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算，必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的工程款首先轉到甲方賬户，甲方再根據乙方提供的相關票據，在扣除了乙方應交的管理費、税等費用後，隨工程款分批，其餘的劃入乙方賬户。工程驗收後一次撥款，按此合同款約定，全部轉完，不存在質保金。

七、此項目具體管理，均由此項目負責人全權管理，承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該項目前期投資人，不負責該項目具體管理與責任。

八、此合同壹式肆份，甲乙雙方各貳份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同8

甲方：________________（以下簡稱甲方）

乙方：________________（以下簡稱乙方）

1、現乙方承包甲方租金，乙方付甲方押金貳萬元，承包款三個月陸萬元，一次付清。____月以後必須按時付給租金。

2、甲方負責把船送到指定地點，燃油費由乙方負擔，甲方安排一人負責船舶的設備維護（費用由甲方負責）和炊事工作，工資由甲方負責。

3、如遇自然災害和年節假日，船舶不能生產，甲方應減除租金，甲方必須保證船舶設備正常生產，每月28天以上，如維修超過兩天應減除租金。

4、乙方不負責甲方船舶在船籍港的任何費用。

5、本次承包有效期________年，雙方不得以任何理由終止合同，未經雙方同意，如任意一方終止合同，造成的後果由終止合同方負責賠償對方的`損失和費用。

6、如到期解除合同，甲方必須退還乙方押金貳萬元，乙方必須平安的送甲方船舶離開XX水域。未盡事宜，雙方共同協商解決。望雙方真誠合作，同等互利。

7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。

甲方：________________

乙方：________________

________年____月____日

內部承包合同9

甲 方:

乙方(承包人)：

公司為了拓展發展空間，佔有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本着平等、誠信和互惠原則，採用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：

一、合同價款

公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：

大寫：人民幣元)

小寫：： 元

二、承包方式

1、公司同意承包人組建項目部。授權委派承包人 同志為本項目部責任人和承包人，全面負責本項目部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。

2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。

三、工程結算及工程款的撥付

本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。

1、項目管理費的約定

公司向承包人收取管理費為工程總造價的 %

2、工程進度款撥付

承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬户，先向公司按進度款金額支付税金後再取發票;進度款到公司賬户後，由公司扣除承包人應付公司的費用後，一次性將進度款餘額劃轉給承包人;

3、税費及其他費用

該項目的税金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的税費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。

4、各項税費的收取方法

(1)税費：按國家、地方税務規定須繳的企業所得税 %，營業税及工程所在地規定繳納的各種税費由掛靠人自行繳納，項目所在地政府對税率另有規定的，按項目所在地政府規定執行;

(2)管理費：按承包人每次所需發票%收取;

(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。

5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：

(1)承包保證金：按合同金額 %收取，在第一筆工程款到賬後代扣，合同終止後返還。

(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程款 %收取，在每次支付承包工程款時代扣。

四、公司責任和義務

1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書製作、差旅和通信等費用由承包人承擔;

2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料, 所發生的'費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。

3、工程期間的監督與管理

公司向承包人書面提供: 施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。

公司提供項目部管理人員和施工人員工作服樣式, 服裝購置費由承包人承擔;

公司有權對正在施工的工程項目進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的, 公司有權取消本協議, 終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議 。

4、合同和檔案的管理與保存

承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、 圖紙、 內業檔案資料等原件交由甲方備案保存, 工程結束之後承包人將決算書原價交於公司, 以備税務局査驗。

5、 承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章, 公司派專人陪同, 所發生的交通費、食宿費、通信費和辦公費等費用均由承包人承擔。

五、承包人責任和義務

1、施工規範

承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,並承擔全部責任。 因任何原因給公司造成不良影響或損失, 由承包人負責解決和賠償;

承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;投入足夠的人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規範,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、 環衞等有關部門對施工現場的管理規定, 制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場髒亂造成的損失及各種罰款。

2、 施工材料使用與供應

承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規範要求，並按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為, 否則以一罰十。

3、施工人員管理

承包人承包期間, 對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續, 所聘員工要三證齊全, 特殊工程要持證上崗, 要把所聘員工的有效證件及資料複印件報送公司一份備査。

4、 承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關於農民工工資等規定時, 公司有權要求其改正或停工;

5、 承包人在簽訂《施工合同》後，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局發佈的《關於進一步規範全省建築施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx] 30號)、遼寧省建設廳頒發 《關於印發 <遼寧省建築施工人員意外傷害保險實施辦法>的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理 《建築施工人員意外傷害保險》 。

名稱: 遼寧友仁保險代理有限公司

地址: 瀋陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間

電話: 024-25639122、 024-25636065

項目所在地政府相關部門另有規定的, 按項目所在地政府相關部門的規定執行;

6、承包人經營期問對外的各種文件、工程量清単報價電子版、施工中的變更單複印件、簽證單複印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印籤,否則接受工程造價20%的處罰, 並承擔相應的法律責任;

7、 承包人因工程轉包、 分包和其他違反與建設単位約定的行為, 造成的經濟處罰和相關責任由承包人承擔。

六、安全施工

1、安全施工檢査

承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定, 嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査, 採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。

2、重大事故處理

發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知公司, 同時有責任及義務按政府有關部門要求處理, 並由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。

承包人對事故責任有爭議時, 應按政府有關部門的認定處理。

七、質量保修

承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定, 對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

質量保修的項目內容及範圍: 同本工程施工合同 。

質量保修期:同本工程施工合同。

質量保修責任: 同本工程施工合同 。

質量保脩金: 由承辦人承擔相應的保修費用 。

八、協議終止

1、 承包人違反本協議中的任何一項約定時, 公司有權立即終止本協議;

2、 本協議終止後, 如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以後承包人不得以公司的名義對外承接各種工作, 承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。

九、違約責任

1、 承包人在經營過程中有損公司形象和利益時, 公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;

2、承包人因下列原因

(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;

(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;

(3) 或者其他行為。

與任何第三方產生糾紛時, 所發生的一切費用由承包人承擔。 如給公司造成損失, 公司有權向承包人追償或提起訴訟。

十、有關約定

1、 公司為了更準確詳實對項目進行監督管理, 對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接 受公司針對施工現場檢查處罰細則;

2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。

3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;

4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;

5、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;

6、 本協議的附件是本協議的組成部分, 同本協議正文具有同等法律效力;

7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同10

為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關係，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級核算台賬，做到賬目清楚、核算正確，並定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，並掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編髮《市場句報》，逐月編髮《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包乾費用內控方法，經企業審定後實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理範圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放採取先預支，季度考核兑現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核後多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其餘季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務後可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處於內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對於確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關係的協議。企業改制如果仍然處於內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由於目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關係，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬於企業經營自主權範疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關係改變為行政經濟關係，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自願、協商一致，發包方不能把自己的意志強加於承包方，對於條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關係。雖然這種對價關係難以用等值來衡量，但對價的特徵之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這裏就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關係和合同關係。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關係的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關係一樣，行政管理關係和合同中的平等主體民事關係並不衝突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那麼合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由於既不屬於行政合同又不屬於民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除後，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔後，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上説，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關於“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬於企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產範圍時，就等於企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔後，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兑現的債權和不可兑現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兑現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兑現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由於存在着消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權範圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。採取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改製為股份制企業。（2）承包方完全自願，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制後原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，採取不同的處理辦法：1.如果改制後的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制後接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制採取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合併，它的權利和義務由變更後的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓後購買者實行個體經營或私營獨資或合夥經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的範圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這裏有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件後，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利於平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優於普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高於民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果並不能改變從法律意義上講該項債權的標的`物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和佔有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以後案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認並追回財產的權利。比照這一破產製度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業於安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍採取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟後，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛採用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施後的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、基本案情

20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鈎的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨後三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委託乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不願意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客户有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得税等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年後，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

上述協議簽定後，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關於產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關係為由，認為董XX在銷售後尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理後，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬於正常商事合同爭議範疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，並支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董XX不服一審判決，於20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理後，

內部承包合同11

甲方：__________________

乙方：__________________

為提高公司員工工作積極性，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工管理事項協商一致，甲方同意聘請乙方擔任雲石山東山希望國小鄉村學校少年宮修繕工程工程項目部負責人。為確保工程質量和安全生產，經雙方協商一致，確定如下條款，以資共同遵守：

1、乙方應按雲石山東山希望國小鄉村學校少年宮修繕工程工程合同造價的1%(多則以最終以結算審核價為準，少則以合同造價為準)計算上交甲方純管理人員費，此費用在第一次工程進度款中一次性扣除。

2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書及協議的全部條款，因乙方的行為導致該工程的.任何後果均由乙方負責。

3、因雲石山東山希望國小鄉村學校少年宮修繕工程工程而產生的税金及其他有關規費，由乙方負責繳納，具體交納範圍及比例根據税務部門和其他有關部門及甲方財務制度的要求確定。

4、工程款實行專款專用，任何一方不得擅自挪用，工程款必須全部進入江西創業建設工程有限公司指定的銀行賬户。乙方支取工程款時，應提前三個工作日通知甲方，並向甲方提供建安發票、完税證、國税耗材證明和經乙方簽名的收條及支付憑證。甲方經審核後，如未發現乙方的違約行為，扣除相應税費後，即對乙方進行工程款的支付。

5、乙方在工程施工承包期間所發生的一切經濟和法律責任(包括但不限於人員傷亡、債務糾紛、財產損失等)均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

6、甲乙雙方必須嚴格遵守資金的管理和使用，對擅自挪用工程款的視為違約行為，任何一方有權追究民事法律責任和刑事法律責任。

7、乙方應按時按實發放農民工工資，如乙方拖欠農民工資，甲方有權在工程款中扣除相應款項，並處以10~60萬元罰款，且由此引起的一切後果由乙方負責。

8、乙方必須按國家有關工程驗收規範施工和配合各職能部門認真做好工程管理，確保工程質量和安全生產。甲方有權對工程質量和安全進行不定期檢查，由此產生的差旅費用由乙方承擔。

9、乙方必須按照甲方要求對工程質量和安全進行整改，並將整改好的結果報給甲方，甲方有權組織人員對乙方整改的結果進行復查(由此產生的差旅費用由乙方承擔)，如複查不合格或不進行整改，甲方有權凍結乙方工程款直至乙方整改合格後，工程款才能解凍使用。

10、乙方應認真做好安全施工，嚴格遵守各項規章制度，杜絕傷亡安全事故發生。如在施工期間一旦發生任何傷亡安全事故，均由乙方承擔一切經濟和法律責任。甲方只參與事故的處理和調解，不承擔任何經濟責任。由此導致公司包括但不限於經濟、名譽的一切損失由乙方負責。

11、如乙方有需要，甲方須指派建造師和五大員協助乙方進行工程現場質量安全的監督。工資、交通費、食宿費由乙方負責，其中工資按每月7800元/員標準由乙方以每半年支付一次的方式提前支付給甲方。如因國家法定節假日及述職工作的需要，乙方另應給甲方建造師和五大員支付差旅費用。備註：建設單位需要人員到現場檢查，所有費用由乙方支付。

12、乙方如逾期交納税費及其他費用，每逾期一日，每日向甲方支付應付費用的_________%作為違約金，逾期三十日以上，甲方可解除合同並有權要求乙方賠償損失，如乙方拒絕承擔違約責任，甲方可直接從應支付乙方的工程款中進行扣除。

13、乙方不得私設賬户、私刻公章，不得以甲方名義簽訂協議、合同等與甲方公司有關的任何文件，如有以上違約行為之一，應向甲方支付20~60萬元作為違約金，並向甲方賠償損失，情節嚴重者移交司法機關追究刑事責任。

14、乙方在施工期間，如發生一起傷亡事故，甲方可暫扣乙方工程款60~120萬元人民幣，待乙方通過正當途徑進行事故處理後，根據甲方所受損失，再行具體結算。

15、如因乙方原因，導致甲方承擔第三方債務，甲方有權扣減乙方相應工程款。且乙方必須賠償甲方信用損失20~60萬元。

16、工程自竣工後，乙方應在工程使用年限範圍內根據國家法律、法規對雲石山東山希望國小鄉村學校少年宮修繕工程工程承擔質保責任。

17、此合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，甲方執壹份、乙方執壹份，具有等同法律效力。

18、甲方對項目部的管理制度作為本合同附件，與本合同具同等法律效力。

20、本合同的糾紛管轄法院為甲方住所地人民法院。

甲方：_________

乙方：_________

法人代表：_________

手機號碼：_________

乙方身份證複印件：_________

日期：_________

內部承包合同12

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》等有關法律法規，甲方決定將x有限公司建設項目的場地平整土石方工程及污水處理池土石方工程發包給乙方，為明確雙方的權利和義務，通過雙方友好協商，達成如下合同：

一、工程概況

工程名稱：x有限公司建設項目場地內土石方平整工程及污水池的挖土及運輸。

工程地點：x有限公司

工程內容：污水池的土石開挖、裝車、外運及場地平整。

工程承包範圍：x(常德)高科技新業園建設項目的紅線範圍內所有場地平整的土石方工程及污水池土石方工程。

工程量：土石方工程總量約250萬方。土方約95%。石方約佔5%，實際驗收填方方量為準(污水池按挖方為準)。

二、開放時間、竣工日期

開工日期：_____年___月____日

竣工日期：_____年___月____日

合同工期為120天有效工作日(以開工通知書規定的時間為準)。

在施工中因不可抗拒的原因(如自然災害、雨、冰雹天氣)拖延工期甲方必須簽證相應的順延。

三、工程承包內容

場地平整及污水處理池的土石方開挖(不含石方的爆破)、外運及平整(不含填方碾壓及污水池的擋土牆工程)。

四、工程承包價格

土石方單價按填方計算元/m3，污水處理池內清理土石方價格，按元/方，(如遇純石方就地協商)、(運距1公里以內)，土石方運距每超過1公里單價上浮2元/，即運距大於1km小於等於2km時單價上浮4元/m3、運距大於2km小於3km時單價再上浮6元。以此類推。乙方只負責挖和運輸(鋪路、排水及其它材料由甲方負責提供)。

以上單價含税金，不含其他任何方收取的任何費用(例如：兩險一金、管理費、協調費等及其它當地村民、當地其它機構、交通、環衞、渣土、交警等費用)。

五、工程款支付

工程進度款支付：乙方人員進場，甲方支付工程總造價的5%作預付款，乙方收到預付款10天內必須成立工程項目部並搭好臨建設施，同時組織調運機構設備到場。

乙方機構設備到場開挖二天內甲方支付工程總造價的15%作進度款。

每30萬立方結算一次工程進度款，符合工程進度款申報條件(即完成滿30萬立方時)乙方向甲方申報工程進度款，甲方必須在乙方申報後3天內核算好工程量，5天內支付給乙方工程進度款，申報第1次工程進度款時(即完成第1個30萬立方土石方工程時)，甲方按所完工程價款85%支付給乙方工程進度款，餘下15%工程款，在一期工程完成後乙方申報本期工程的最後一次工程進度款時支付，第2次30萬立方按本次所完工價款的100%支付進度款，第3次工程進度款按第2次工程進度款支會方式進度款，第4次按第3次付進度款。最後一次支付進度款時補足第1次所欠的工程款(即30萬立方工程價款的15%)。

工程結算及結算款支付，工程完成竣工驗收合格，甲方收到乙方竣工結算書半個月完成審核(若半個月內未完成審核則視同甲方認可乙方竣工結算金額)。審核結論下達後10天之內結算所有工程款。

六、質量與施工要求

達到位置、尺寸和標高符合設計要求。

土石方工程竣工後平整度在甲方預定標高範圍內，允許誤差正負30公分內視為合格工程。

七、竣工驗收

工程完成、乙方自檢合格，甲方收到乙方竣工驗收報告後一星期內完成驗收(若甲方一星期內未組織驗收則視同為工程合格)。

八、其他

由乙方自行組織人員，機械設備在甲方指定的時間內進場，甲方派出現場管理人員，對工程質量、進度進行監督。

甲方指定為甲方代表，甲方代表所簽訂的.有關業務聯繫、經濟簽證等文件均視同為甲方認可。

乙方指定為甲方代表，乙方代表所簽訂的有關業務聯繫、經濟簽證等文件均視同為乙方認可。

九、帳號開立使用

甲方所有支付給乙方的工程款均打入乙方指定帳户，乙方設立工程款帳户為： 帳户名： 開户銀行：帳號： 。

十、甲方責任

甲方必須在乙方進場3天前做好開工的各項準備工作，辦理好一切相關開工手續。

甲方必須在乙方開工3天前將施工所需的水、電安裝及臨時設施到位。

甲方必須在乙方開工前2天向乙方提供施工圖三份及現場開挖設施到位。

甲方必須在乙方開工3天前向乙方提供工程地質和地下管線資料。

乙方所需要的油料、配料、炸藥材料、火工材料由甲方聯繫流動加油車到現場(中國石化)。但化工材料的發放、回收及辦理相關手續、評估、監理、監測等費用由甲方負責，乙方只提供爆破資質，按當地政府市場價格定價。

甲方處理好當地鄰里關第，如在施工過程中遇到當地公民干涉、阻工、鬧事損壞機械設備或阻塞道路暢通等問題所誤工期及經濟損失由甲方按實際損失賠付給乙方。並簽證順延工期，順延工期每月不超過5天，否則甲方按實際損失挖機每台每天20元運輸車輛每台每天1000元，其它機械每台每天1000元，人工每人每天200元賠付給乙方，當月付清賠款。

甲方保證工程款的支付進度，如甲方不能夠及時支付乙方工程款，則所欠工程款按當地農業銀行利息的4倍計算予以賠付給乙方。因此而產生的一切經濟損失及法律責任由甲方負責承擔。

如甲方不能按時支付乙方工程進度引起乙方停工造成經濟損失，按本合同第十項的第六條規定賠償給乙方。

十一、乙方責任

乙方必須嚴格按照甲方圖紙及書面通知的要求進行施工，按時按質按量完成施工任務。

乙方必須定期對施工人員進行安全生產教育，並制定各項安全檢查措施。嚴格按施工規範操作，做好安全生產，若因忽視安全生產教育，放鬆安全管理而發生事故或造成人員傷亡和財產損失的，一切均由乙方負責和承擔。乙方施工人員必須遵守當地民風民俗，不許以酒發瘋，打架鬥毆，注意生活作風。

乙方進場時必須對甲方現場測量的各項數據進行復核，若乙方複核測量的數據與圖紙有出入的，應及時通知甲方進行核對。

十二、附屬工程如擋土牆、碾壓、清淤泥、抽水、安下水管不能影響乙方施工，若影響按第十項第六條規定實行。

十三、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效，工程竣工結算完所有工程款時合同自動失效。

十四、本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。

十五、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

_____年___月____日_____年___月____日

內部承包合同13

發包方（全稱）： （以下簡稱甲方） 委託代理人：

承包方（全稱）： （以下簡稱乙方） 委託代理人：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，發包人、承包人就本工程施工有關事宜達成一致意見，訂立合同。

一、工程概況

工程名稱

工程地點：

工程內容： 棟土建、內外裝飾、水電安裝工程等合同約定的內容（0.00以下地下車庫土建及部分安裝工程）

建築面積 m2

二、工程承包範圍及方式：

1、承包範圍：按甲方提供的施工圖紙及工程有關説明進行工程施工總承包。工程承包範圍包括本項目的土建、內粗裝修（僅包括室內牆面及天棚抹灰、樓梯踏步面層及欄杆安裝）、門（進户門）窗安裝、外牆（含斜屋面）裝修、部分水電安裝（水、電到户）以及完成本項目所必須完成的其他工作，對於增加的工程項目必須由甲方書面指定授權代表簽字確認並符合增加的條件，否則有關工程不計算價款。

2、承包方式：採用包工包料方式承包給乙方。

三、合同工期

工程開工日期：定於 20xx 年 3月 6日（以甲方開工令為準），竣工日期：定於20xx年 11月 6 日。本工程合同總工期為日曆天數 245天。（無論任何原因影響，工程必須按時竣工交付）

四、質量驗收標準及等級

1、驗收標準：

？建築工程施工質量驗收統一標準》gb503002001及現行的相關標準

2、質量等級：合格

五、合同單價及計價方式

1、本合同價款採用定額計價方式確定，定額採用《xx省建築工程計價定額》20xx年版、《xx省裝飾裝修工程計價定額》20xx版和《xx省安裝工程計價定額》20xx版及相關配套調整文件計價和調整費用後整體下浮5%作為結算價款。

2、材料差價按照每月實際完成工程量，參照貴州省遵義市造價管理部門發佈的材料價格信息價計取價差，材料價格信息中沒有的材料差價執行相應時期的市場價或乙方自行採購價，但必須在採購前報甲方確認，按甲方確認的價格計取。

3、計算軟件：神機妙算或廣聯達軟件。

4、工程變更也採用上述計價方式進行取費，並計入工程總價。

六、工程款支付方式

1、乙方需部分墊資。框架部分（含基礎）：完成0.00以上一層主體封頂，甲方一月內撥付已完工程造價的'75%，二層主體封頂（轉換層澆築完畢）撥付該層已完工程造價的75%；磚混部分： 三、四層主體封頂一個月內撥付該兩層已完工程的75%；屋面封頂後一個月內撥付五、六、七層已完工程造價的75%，並返還履約保證金。

2、工程經竣工驗收，乙方提供工程結算報告和完整的竣工驗收備案資料後，甲方審計確認並扣留工程結算總造價的5%質量保證金，剩餘款項三個月內一次性支付。質量保證金，待2年期滿後，無質量缺陷，再一次性支付給乙方。

3、税費甲方代扣代繳。

七、甲方的工程和責任

1、 開工前10天完成現場三通一平等工作。

2、 工程地質及管線資料在開工前5天內提交。

3、 甲方僅辦理工程施工許可證（其中辦理施工許可證費用中的農民用工保證金、工傷保險及工程排污費由乙方支付，並積極配合乙方辦理其他相關手續）

4、 開工前三天內甲方將水準點、座標控制點以書面形式交給乙方。

5、 主體開工前3天內組織圖紙會審。

6、 開工前協調施工現場和周邊關係。

八、乙方的工作和責任

1、 開工前5日內提供總體工程進度計劃及施工組織設計由甲方監理審定，並嚴格按照批准的進度計劃和施工組織設計實施。

2、 遵守政府部門有關的環境衞生管理制度，保證施工場地整潔和交工前的施工現場清理，並承擔因自身責任的損失和罰款。

3、 施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求及費用：乙方按照國家、省、市（縣）規定及批准的保護方案進行保護，發生的費用經甲方及有關單位審核後列入工程總價。

4、 負責工程資料的收集和整理，在工程竣工驗收後30日內提供完整的竣工驗收備案資料給甲方。

九、安全施工

1、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員對施工的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

2、 甲方應對施工現場的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人導致的安全事故，由甲方承擔相應的責任和發生的費用。

3、 由於乙方自身管理原因造成工程發生安全事故的，如果造成工程施工被責令整改而拖延工期或直接造成甲方損失的，則乙方應當承擔因此給發包人造成的所有直接損失和間接造成的其他損失，包括銷售損失及延期交付賠償損失。

4、 因乙方承包工程範圍內的施工工人發生傷亡事故的，一切責任均由承包人自負。如發包方因此被追索，則所受的損失由乙方負責賠償。

十、質量及工期控制

1、質量控制

（1）、乙方必須服從甲方及監理的施工安全、質量、技術監督管理，嚴格遵守和執行甲方及監理制定的各項安全質量管理（處罰）措施。

（2）工程使用的鋼材、水泥、裝飾材料和水電材料（設備）必須由甲方書面指定統一品牌，乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。

2、工期控制

乙方必須嚴格按照合同約定的工期完成工程任務。因乙方原因導致工期拖延，甲方按照10000元/天處罰乙方。累計處罰不超過工程總造價的20%。

十一、承包人向發包人承諾

按照本合同約定施工、竣工、並在質量保證期內，承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務，本協議簽字前向發包人交齊履約保證金 元（￥ 元）

十二、合同爭議

雙方約定在履行合同中發生爭議時：

1、 請上級建設主管部門調解

2、 採用第（1）種方式調解不了時，可向遵義市有管轄權的法院訴訟解決。

十三、合同生效期

1、合同訂立時間： 年 月日

2、合同訂立地點

3、本合同一式 份，發包人、承包人約定本合同自雙方籤

字蓋章並支付履約保證金之次日生效。

附件一：房屋建築工程質量保修書

發包方（蓋章）： 承包方（蓋章）：

委託代理人（簽字）： 委託代理人（簽字）：

年 月 日

內部承包合同14

立合同單位 生產科（以下簡稱甲乙方）。茲根據本季度我廠生產計劃，訂立“三定一保”合同，雙

製造車間

方議定條款如下：

一、乙方本季度人造橡膠的生產任務定為1500件。4月、5月、6月各500件。

二、乙方車間生產工人定額為90人。

三、除乙方車問原有設備外，新裝置的`機械大車1部，甲方保證4月10日投產使用。

四、乙方保證生產的人造橡膠質量完全符合標準；保證原材料消耗不超過定額 。

五、甲方保證及時供運乙方所需要的原材料，如有原材料供應不及時，造成乙方停工待料，由甲方負經濟責任。

六、乙方車間的產品如有廢次品，由乙方負經濟責任。

七、乙方按時、按量、按質完成生產任務時，除正常獎金外，另外每季度可獲得完成任務獎金1500元；如超產50％以上時，可獲、得按上列獎金加倍計算的超產獎。

八、乙方如不能完成生產任務時，甲方發給乙方車間主任、工段長、班組長領導津貼每季度每人30元；如不能完成生產任務時，應給予經濟處罰，扣發上列人員的全部獎金。

立合同單位：

甲方：×××生產科(印)

代表人：×××(蓋章)．

乙方：×××車間(印)

代表人：× ××(蓋章)

見證：厂部代表人×××(蓋章)

×年×月×日

內部承包合同15

甲方：____市建築工程總公司

乙方：____市建築工程總公司____省保康至宜昌高XXBF—2標段項目部

工程名稱： ____省保康至宜昌高XXBF—2標段

工程結構：框架結構 ；

建築面積：

工程地址：

為了完善經濟承包責任制，加強安全工作力度，使項目部各層次負責人心目中時刻記住抓生產必須抓安全，把生產、安全兩者擺在同等的位子上，切實地負責各自安全工作的職責，真正使安全管理成為經濟效益生產重要組成部分，公司本着對國家、集體、個人高度負責，特與項目部簽訂如下安全管理與獎罰責任狀。

一、公司下達的.安全達標工程必須無條件的執行，本工程爭創省文明施工現場，保證達標。

二、本項目確保無人身死亡事故；無重大設備安全事故；無重大火災爆炸事故；重傷事故發生率控制在0.08%以內；輕傷事故不大於1.5%。如發生重大事故，一切費用由工程項目部全部承擔。並給予經濟處罰和下降年終獎金等級係數。

三、安全防護用品材料

1、安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、安全管理圖牌，各種機械安全保護由項目部承擔一切費用，工程處保證資金。

2、各種機械、腳手材料由公司統一調配，由各項目部租用，各種租用材料、機械如被盜或損壞應照價賠償或修理。

四、經濟獎罰辦法及依據 公司按棟號建築每平方面積提取壹元保證金，作為公司安全獎勵資金。

五、認真執行安全技術操作規程及公司所制定各項安全生產規章制度，服從管理對違返制度者一切按工程處制度《安全管理細則》執行。

本合同一式叁份，甲、乙雙方負責人財務各壹份。

甲方： 乙方：

負責人： 負責人：

________年____月____日