工程合同優秀(6篇)

在人們愈發重視契約的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？下面是小編精心整理的工程合同6篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

合同協議書

本協議書於19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿(以下簡稱“業主”)為一方與＿＿＿(以下簡稱“承包人”)為另一方簽定。鑑於業主欲建成本項工程，即＿＿＿＿＿＿並已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工並修補其任何缺陷的投標書。

茲為以下事項達成本協議：

l本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

2下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，並應被作為其一部分進行閲讀和理解：

(a)中標函；

(b)上述投標書；

(c)合同條件；

(d)規範；

(e)圖紙；

(f)工程量清單。

3考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工並修補其任何缺陷。

4業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的`方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工並修補其任何缺陷的報酬。

特立此據。本協議書於上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。

在＿＿在場的情況下，蓋的正式印章如下：

或

在＿＿在場的情況下，由上述簽字蓋章並遞交。

業主簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

聯繫人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯繫人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程合同 篇2

用人單位(項目部)： 以下簡稱甲方

勞動者(班組或個人)： 以下簡稱乙方

為了搞活本項目部內部管理、明確項目部與承包班組合理管理責任，進一步完善承包施工責任，快速優質地完成本項目部的建築施工任務，經充分協商，甲方將善水灣二期三標室內牆面批膩子、塗料施工 工程承包給乙方組織施工，甲、乙雙方根據中華人民共和國勞動合同法和有關法律、法規規定，在平等自願、公平公正、協商一致、誠實信用的基礎上，簽訂本合同。

一、勞動合同期限及承包方式:

以完成善水灣二期三標室內牆面批膩子、塗料施工35幢南～地庫四-2～學校 工作任務為勞動合同期限，自________年____月____日起至________年____月____日完成商業, ________年____月____日起至________年____月____日完成學校,工作任務之日即為勞動合同終止日。承包方式為乙方包工包膩子等副材，(塗料按施工面積由甲方提供)。

二、承包內容及價款:

1、甲乙雙方約定勞動合同履行範圍：善水灣二期三標室內粉刷牆面，砼天棚樑柱面批膩子、局部公用用部分塗料每2層驗收批,沒有經驗收合格禁止進入其他樓層幢號施工。

2、施工定價含基層批膩子材料、小型工具、鍬、灰桶、刮靠尺等，材料水平、垂直運輸，垃圾清運，成品保護等費用。

3、施工單價:

1)、水泥砂漿粉刷面層批膩子打磨：單價7.0元㎡。

2)、砼天棚、樑、柱結構面批膩子(第一遍黑水泥漿甲方提供黑水泥)、打磨、陰陽角調直、砼天棚糾偏：單價9.0元㎡。

3)、外牆天棚、樑、柱面批膩子刷外牆乳膠漆(第一遍黑水泥漿甲方提供黑水泥)、打磨、陰陽角調直、砼天棚糾偏：單價14.0元㎡。(外牆乳膠漆甲供)

4)、地下室批防水膩子刷底塗、面塗乳膠漆單價13元㎡。(底塗和麪塗料乳膠漆由甲方供應，基層防水膩子必須合格證)

5)、面層滾刷乳膠漆單價2.0元㎡。(乳膠漆甲供)

4、室內施工2層為一個驗收批，每2層施工完成經質量員，監理驗收籤認後方可下4層工序施工。不符合質量、工期要求施工班組必須無條件清退出場。

三、質量要求及等級:

1、乙方必須按施工圖及設計變更通知進行施工。工程質量等級:合格。

2、乙方必須使用合格材料(白水泥、膠或成品膩子粉必須有合格證)，進場材料需報驗後方可使用。乙方陰陽角調直、砼天棚糾偏必須使用有合格證的石膏粉膩子。

3、地下室塗料必須使用防水膩子，刷塗料前必須使用底漆封閉，面塗必須使用防黴塗料，保修期內出現黴斑必須由乙方無條件返工。

4、甲方提供專職質量檢查員根蹤檢查乙方施工質量，達不到質量要求的工程乙方必須立即無條件返工，並承擔返工材料費。對於拒不執行返工勞動者(承包班組)甲方將安排其它勞動者(承包班組)，乙方將承擔所有返工費用，甲方將罰乙方XXX元人民幣整，如因乙方原因連續多次返工甲方即視乙方無能力履行本合同論處(即終止施工，乙方人員自動退場)其所有損失由乙方全部承擔。

5、乙方施工時必須採取措施保護成品門窗、樓地面，對污染成品門窗、樓地面負責清理達到驗收要求。

6、在工程保修期內出現質量問題甲方通知乙方48小時內必須有工人到位維修，否則甲方按排人員維修，維修款5%保修款內扣除。

7、質量評定仲裁部門名稱:____市建築安裝工程質量監督站。

四、工期要求:

1、甲方在乙方進場提供《計劃施工進度表》給乙方，乙方需進行有順序，有條理的施工，合理安排。施工班組必須具備完成2層10天的施工能力。

2、乙方進場如一次完不成《周計劃施工進度表》規定的時間及工程任務，必須確保第二次完成施工進度，如第二次仍不完成，甲方將向乙方提出警告，甲方將罰乙方貳仟元整，連續三次完不成甲方下達的《周計劃施工進度表》所規定的時間和工程任務，甲方即視乙方無能力履行本協議論處(即終止施工，乙方人員自動退場)其所有損失由乙方全部承擔。

五、安全:

1、進場施工人員應按《建築安裝施工技術安全操作規程》進行施工，嚴格遵守甲方所有的.安全紀律及規章制度。

2、乙方在施工過程中無條件地服從現場管理人員的統一指揮，每日班前對施工人員進行安全教育及交底。乙方對甲方管理人員違章指揮、強令冒險作業，有權拒絕執行。施工現場嚴禁打架、賭博。若違反輕者罰款、嚴重者送公安機關處理。

3、乙方應教育、管理好本班職工，若有發生的交通、治安事故由乙方承擔全部責任及費用。

4、乙方人員在施工過程中如發生工傷事故，甲方協助乙方做好協調工作，其發生的工資、交通、醫療費、誤工及其它費用全部由乙方承擔，與甲方無關。

5、嚴禁使用安徽六安、安慶、金寨籍等地民工(發現使用安徽六安、安慶、金寨籍等地民工本用工協議作廢清退出場，發現工人鬧事交公安機關處理)，施工人員進場必須有身份證。

六、付款方式:

1、甲方每月支付按現場實數人員 1000元∕人作生活費，乙方在月底____日前必須提供與身份證相符的施工人員考勤記錄、上月施工工人生活費發放籤認表，否則按勞動監督機構規定執行。

2、乙方全部工程結束竣工並達到約定質量等級後、甲方將付至乙方承包總價的70% 工資款，年終付到95% 工資款，餘款5%保修款在交付驗收________年3個月內無返修一次付清。

七、文明施工:

1、按省級文明現場進行管理，必須達到市級文明現場(梅花杯)的標準。全體現場施工人員，必須要愛護公共，安全設施。

2、甲方提供乙方人員的住宿及膳食場所，由甲方統一安排，乙方對自已居住場所及衞生責____區負責保潔工作，乙方對自已居住場所不得容留女同志過夜，對衞生差的進行經濟處罰。

3、乙方必須每日做到工完場清，施工現場嚴禁大小便，做到文明施工，場容整潔。對勞動者(承包班組)不能及時做到工完場清的場地，甲方將安排其它勞動者(承包班組)，乙方將承擔所有費用。

八、後勤管理:

1、乙方施工人員伙食自理，在食堂內集中買菜，不準另開小食堂。

2、施工場所宿舍區一律不準燒電爐、電飯鍋、熱得快、電飯煲等，一經發現進行罰款貳百元整。

九、注意事項:

1、乙方應使用本地人為主年齡在1850週歲內，身體健康者，必須人人有身份證或所在地派出所有效證明。

2、乙方人員應愛惜甲方的財物，做到物盡其用，如遇故意浪費材料現象，甲方將按其原價格的25倍處罰乙方，其款在乙方承包工程工資款中扣除。

3、乙方承包的工程價款中已含小型工具費用在內，大型機具設備由甲方提供。

4、乙方必須按圖紙進行施工，按協議約定日期保證完成，竣工時剩餘料歸堆整齊(按甲方指定地方)。

5、若發生點工，甲方按每工日 180元結算給乙方，如乙方使用甲方人工，每工日按 180 元乙方結算給甲方。

十、本合同簽訂後發現乙方轉包、分包，甲方立即終止合同

乙方人員必須自動退場，其所有損失由乙方全部承擔。現場負責人每週必須在崗6天以上，缺勤按500元天扣除當月生活費。

十一、本協議一式肆份，雙方各執貳份，本協議經雙方代表簽字後生效，工程完畢後工程款項結清後失效，本協議塗改無效。

甲方 聯繫方式

立協議代表簽字：

乙方 聯繫方式

________年____月____日

工程合同 篇3

甲方：

乙方：

一、工程範圍

甲方現將龍陽新村3#、4#樓防水工程承包給乙方。

二、承包方式：包工包料

三、施工及管理

1、乙方現場施工必須嚴格按照圖紙設計和甲方要求及規範施工。

2、甲方辦公室對工程進度與質量進行監督，負責現場協調工作，參與工程驗收工作，驗收不符合要求，甲方現場質管組成員有權責令乙方返工。

3、乙方必須提供該工程所需的一切資料，保證工程驗收和備案。

四、工程承包價格

1、2mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混30元/㎡。

2、1.6mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混26元/㎡，1.1mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混23.5元/㎡。

3、1.5mm厚聚氨酯24元/㎡。

4、1.5mm厚丙綸18元/㎡，3mm厚SBS 20元/㎡。

五、驗收

乙方所承包的分項工程，其分項工程必須滿足施工規範的`要求及驗收標準的規定，達到優良分項等級。

六、付款及完工結算

工程全部完工後，甲方付給乙方工程總造價50%;工程驗收合格後，甲方付給乙方工程總造價40%，辦完備案證後再付5%，餘下作為工程質量保證金，待保修期滿後付清。

七、質保金

1、結算工程款時，甲方留5%作質保金，質量保證按國家文件精神，保修五年。

八、雙方約定事項

1、乙方現場施工必須符合施工規範的要求，不按要求施工，甲方有權責令停工、罰款。

2、乙方在現場施工中，須注意安全生產、文明施工，提高職工安全意識，消除安全隱患。甲方在承包該分項工程給乙方時，已根據建設部、公安部、安全管理建管站、文明精神，將安全管理保險、防護費用等各項費用列入了在包價格中，乙方現場施工中，其安全由乙方負責，如因乙方自身原因，造成的安全事故，其一切責任由乙方自負，甲方慨不承擔任何責任。

3、乙方現場施工中要注意安全與質量兩個第一的原則，並遵守工地各項規章制度，嚴禁偷盜、打架、鬥毆等行為，違者一次罰款500元，所發生的後果全部由乙方承擔。

九、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

十、本合同自簽字後，即時生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

摘要：本文論述了建設工程施工合同中對工程造價有重要影響的內容和要點，對不同的計價方式進行分析，並就工程合同的訂立提出一些認識。

關鍵詞：施工合同；計量；計價；工程造價

一、建設工程施工合同對工程造價的影響和意義

建設工程施工合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同，是一種雙務、有償合同，當事人雙方在合同中都有各自的權利、義務、在享有權利的同時必須履行義務。合同應當採用書面形式訂立。施工合同貫穿了工程建設的整個領域，為工程造價確定與控制提供依據。工程建設活動的結果，在實物形態上表現為建築物，在經濟活動中表現為工程造價。相對實物形態的建築物而言，工程造價是無形的，其結果的確定和控制較為抽象，難度大。要合理確定的有效控制工程造價，就必須嚴格依據合同的約定。所有工程計量和計價的方法、依據以及其要求、處理的程序都應在合同中明確。

二、影響工程造價的合同核心要素，計量計價方式取選分析

建設工程中籤定施工合同的最核心問題是合同價款的確定，對工程造價起決定性作用。簽約合同價因採用不同的計價方法，會產生重大的價款差額。目前，合同計價方法主要有：總價合同、單價合同、成本加酬金合同。建築工程施工合同採用何種計價方式取決於工程性質和實際情況，為能説明問題，對這三種計價方式的特點和應用，下面作幾點淺薄分析。

總價合同一般指固定總價合同，由於易於進行工程造價的管理和控制，易於支付工程款和辦理竣工結算的特點，受到發包人的青睞，特別是外資企業主更是普遍採用這類合同，但由於量與價的風險主要主要由承包人承擔，往往易引起眾多糾紛。因此，此類合同計價方法適用於工程量不大且能精確計算、工期較短、技術不太複雜、風險不大、設計圖紙準確、詳細的`項目。

單價合同通常指固定單價合同，亦稱工程量清單合同，是目前最主要的一種計價方法，單價合同適用的範圍較為廣泛，其風險分配較為合理，並且能夠鼓勵承包人通過提高工效、管理水平等手段從節約成本中提高利潤。單價合同的關鍵在於雙方對單價和工程的計算和確認，其一般原則是“量變價不變”。自20xx年7月1日《建設工程工程量清單計價規範》GB50500-20xx實施後明確規定：“使用國有資金投資或國有資金投資為主的建設工程發承包，必須採用工程量清單計價。”故目前國有資金投資的工程項目在招標時一般都按工程量清單計價，但有些招標人仍喜歡用總價合同的模式，又礙於不能違反工程清單計價方式，於是在招標文件附帶的施工合同上埋下伏筆，企圖轉移發包人的風險和責任。筆者曾洽談過一工程施工合同，在該工程招標文件的正文已明確工程按工程量清單計價的方式，一切看起來很正常。但在招標文件的附件合同中關於工程量和工程量偏差條款卻另作約定，具體描述是這樣的：“承包人在招標疑問收集期間未對工程量。

工程合同 篇5

甲方(業主)：

乙方(施工方)：

按照《中華人民共和國合同法》和《____省建築市場管理條例》的規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的`狀況下達成如下協議：

一、合同主要資料：

打井工程以形式交給乙方施工。

2、工程總造價(大寫)

3、工程資料：

①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鑽水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暫定每米按500元標準計取打井費用。

③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鑽頭損毀的，由甲方承擔鑽頭購置費用。

4、工程付款方式：籤合同當天首付65%元，元。

5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

6、工程保修期________年。

7、工程結束後____日內結清餘款。

8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。

甲方交自己位於市路工程過半中期款30%元，工程完工付餘款5%一台，金額元，無塔供水裝置一套，金額

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

工程合同 篇6

發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。

承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。

第一條 合同依據

本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

第二條 工程名稱、地點和範圍及內容

一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內。

三、 工程範圍及內容:

1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條 承包方式

本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額採用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的`(關於發佈xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據xx省電力公司電技經(XX)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

第四條 工程價款支付及結算方式

1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

3. 結算方式：工程竣工驗收合格後，按審計後的結算工程款將餘款在一個月之內付給乙方。

第五條 工程質量標準、驗收和保修條件

本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規範)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，並通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

第六條 雙方協作事項

甲方負責：

一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯繫，確保該工程的施工進度。

二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第七條 違約責任

按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

第八條 發生經濟糾紛處理方式

如發生經濟糾紛，雙方應本着實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第九條 施工工期

本工程年月日前完工。

第十條 工程承包方式

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第十一條 安全責任

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十二條 工程造價

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

第十三條 合同份數

本合同正本2份，雙方各執正1份。

第十四條 該合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。

甲 方：(公章) 乙 方：

負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

日期：年 月 日 日期： 年 月 日