建築工程協議書

在學習、工作生活中，各種協議書頻頻出現，簽訂協議書可以使雙方受到法律的保護。我敢肯定，大部分人都對擬定協議書很是頭疼的，以下是小編精心整理的建築工程協議書，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

建築工程協議書1

甲方：

乙方：

甲方需建一棟層高的私人住宅樓，現發包給乙方承建，為確保施工能順利進行，經甲乙雙方協商，對具體條件和建築要求籤訂協議如下：

一、 甲方建一棟層高的樓房主體及裝修，總面積約平方米，現

以包工包料的方式由乙方承包， 承包價以每平方米元計算，總共元整，按投影面積計算乙方需由基礎做起(包括工人破樁)。

二、 乙方施工一定要有建築機械(如升降機、攪拌機、震機等一切機器設備)。

三、 甲方負責建築材料，乙方負責模板(注：一定要有二層模板)、頂木、

排生竹、鐵釘、鐵線仔、膠帶、安全網、貼地板磚用的砂輪及一切建築有的用具、費用由乙方負責。

四、 乙方在施工期間要注意安全，如有工人發生意外傷亡事故，一切責任和費用由乙方負責。

五、 在施工期間，建築工人要遵守當地的鄉規民約，户口費、治安費等一切費用由乙方負責。

六、 乙方按設計圖紙施工，包括建造化糞池(2個)、下水道，如有質量問題需要返工的，一切材料費及人工費由乙方負責。

七、 每層樓面鋪了水泥後，2天內不得在樓面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。

八、 樓房外牆前面貼瓷磚，其3面貼馬賽克，一樓門面貼門面磚，一樓

大廳做水磨石米，樓房內人行道要貼

2.1米高的牆裙磚，樓梯級邊貼牆裙磚，廚房、衞生間貼瓷片到牆頂，樓梯走道貼

2.1米高的牆裙磚，每層樓板均貼地板磚，房內貼牆磚

2.1米，廚房內要建灶台並貼瓷片。第二層廳和房間都貼

1.5米高牆裙(第二層每個窗台要跳30公分)。

九、 批蕩前，把屋內所有雜物餘X清理後才方可批蕩。工程完成後，一定要清理好所有雜物，保持房裏清潔。

十、 付款方法，按工程進度付款，前期付50%，工程完成合格後，餘款50%待驗收合格後，在三個月內付清。

十

一、 甲方給乙方的建築時間為________年____月____日至________年____月____日，乙方要按時竣工交樓，每延誤一天罰款人民幣1000元正。

十

二、 此合約一式兩份，雙方各執一份，依此為據，不得違反。

甲方簽名：

乙方簽名

建築工程協議書2

甲方：

乙方：

為保證施工安全，切實保護施工人員生命和身體健康，甲乙雙方特訂立安全協議書。（本協議作為合同的附件與主合同具有相同等的法律效力）雙方應嚴格遵守。

一、乙方所有進場施工人員上崗以前必須進行安全教育和持有上崗證，否則不予上崗作業。

二、乙方施工人員必須遵守工地現場的一切安全生產規章制度，服從現場安全管理人員的管理。

三、高處作業安全注意事項：

（1）高處作業施工前必須檢查腳手架是否牢固，架板的鋪設不得並排少於三塊；

（2）高處作業必須帶好安全帽、繫好安全帶；

（3）從事高處作業嚴禁穿拖鞋、高跟鞋和其它硬底鞋；

（4）嚴禁酗酒和吸食麻醉品、醫囑吸食易產生幻覺藥後進行高處作業；

（5）嚴禁在腳手架上嬉戲、打鬧、聊天；

（6）施工現場材料堆放地應注意防風、防雨、防火措施。

四、安全用電注意事項：

（1）工地用電嚴禁私拉亂接，搭接用電應由專人負責。

（2）施工用電的電線，插線板要經常檢查，特別是接頭要查看是否裸露防止漏電。

（3）施工電動工具要由熟練工人操作，杜絕無證人員使用。

五、乙方施工負責人必須每天檢查上崗人員的安全防護狀況，並認真作好安全檢查記錄。

六、乙方施工隊伍在現場施工中應嚴格按照建設單位和監理部門要求和規範施工。甲方有權就乙方損壞工地財物和使用工地材料，視情節後果作出各種處罰。乙方發生的一切違反《合同》和《安全生產協議》的行為發生的工程事故，除不可抗力的因素和與甲方免責外的一切工傷事故概由乙方自行負責；

七、上述第五、第六條屬乙方個人施工行為，由乙方負責管理；

八、工地外腳手架屬甲方施工設施，抹完底灰後因部分拉牆杆等拆除，架體安全程度達不到施工要求，乙方如果上架作業必須自行檢查加固。

九、施工人員在現施工中應嚴格按照以上要求和規範施工，若違規操作將給予50—20xx元的處罰，二次處罰仍然違規者，甲方有權終止《合同》的履行，因此產生的一切民事後果均有乙方負責。

十、在施工中因乙方原因導致的傷亡事故由乙方自己承擔全部過錯與甲方無關。

十一、以上協議自簽字之日期生效，工程竣工後自行廢除。

甲方（簽章）：乙方（簽章）

年月日年月日

建築工程協議書3

發包人：甘肅敬業有限公司（以下簡稱甲方）

承包人：安徽方圓建築有限公司蘭州分公司（以下簡稱乙方）

經雙方協商，本着平等、自願、誠實守信、友好協商的原則，雙方就甲方在民勤工業園區建設的生產基地交由乙方承包施工，有關事項達成一致協商。

一、工程概況：辦公樓，層數為5層，所有廠區庫房、生產車間及輔助設施、廠區道路地坪、圍牆。

二、工程承包方式：包工包料總承包。

三、工程質量標準：按國家現行的質量驗收規範和標準達到合格等級。

四、工程結算方式：執行20xx年甘肅省武威地區建築工程消耗量定額（實體項目、措施項目）、全國統一建築裝飾工程消耗量定額20xx年甘肅省武威地區單位估價表，建築安裝工程費用按20xx《甘肅省建築安裝工程費用定額》中本工程工程類別上限計取。材料、人工價差的調整執行施工同期甘肅省武威地區民勤縣材料信息價及調整文件。

五、工程款的支付：乙方所承包的土建、鋼構工程全部由乙方全額墊資施工，施工至主體封頂後一週內支付乙方80%工程款，工程竣工通過五方驗收後10日內付至工程總價（變更及調差部分）的90%，待工程結算

定案後除扣留3%保脩金外，剩餘工程款在10日內付清。

六、如因甲方原因造成乙方不能按時正常進行施工，雙方協商解決，造成乙方損失的，甲方視情況進行適當的賠付。

七、此協議為甲乙雙方合作的意向施工協議，待甲方委託辦理招標手續後，雙方簽訂施工合同，雙方各自辦理繳納施工必要的各種費用。

八、本協議中乙方承諾墊資部分，乙方不能以任何理由推辭，否則本協議無效。

九、本意向協議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。雙方簽字蓋章後生效，將構成施工合同的條款！其它事宜雙方再行協商。

甲方：甘肅民勤敬業有限公司乙方：安徽方圓建築有限公司

法定代表人：

委託代理人：

年 月

法定代表人：

委託代理人：

年日 日月

建築工程協議書4

甲方：

聯繫方式：

地址：

乙方：

身份證號：

住址：

聯繫方式：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲、乙雙方友好協調、本着長期合作、互惠有利的原則，達成以下協議條款：

第一條：合作內容

甲、乙雙方就建設工程項目形成長期戰略合作關係，通過雙方投入資金、資源承接建設各種類型的項目工程。

第二條：甲方責任與權利

1、甲方負責利用自己的社會資源承接各種類型的項目工程。

2、甲方投入資金______萬元，佔股______%。

3、甲方派出______名財務人員參與項目工程的管理。

4、甲方派出的工程建設管理人員的收入在項目上支取，計入項目建設成本。

第三條：乙方責任與權利

1、工程項目實際施工的組織、管理工作由乙方承擔。

2、乙方投入資金______萬元，佔股______%。

3、工程實際承建過程中涉及到的前期費用支出全部由乙方支出，待雙方投入資金到賬後償還乙方所墊付資金。

4、因承接工程需要掛靠其他公司的，尋找掛靠公司的工作由乙方完成，費用由乙方承擔。

第三條：利益分配

1、該項目所得利潤根據合作方所佔的不同股權比例按股份進行分成，其中甲方佔股權分成______%，乙方佔股權分成______%。

2、在保證項目正常運作的情況下，每年進行年終分紅一次（每年______月對上一年度紅利進行分成）。

第四條：保密條款

1、本協議作為機密文件，甲、乙雙方在此協議生效期內或協議終止後，雙方不應將此協議透露或出示任何公司或個人，也不得泄漏對方的商業祕密。

2、雙方承諾對對方客户信息、技術資料以及雙方的合作內容不泄露給任何第三方。

3、涉密人員範圍：雙方領導、項目組成員及有關人員。

第五條：爭議的解決

甲乙雙方在履行合同中如發生糾紛，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，提交給______方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

第六條：協議的生效與補充

1、本協議一式______份，雙方各執______份，經雙方蓋章後長期生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，甲乙雙方共同協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、本協議簽訂地點為______市。

甲方（簽章）：

______年______月______日

乙方（簽字）：

______年______月______日

建築工程協議書5

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》及其相關法律，行政法規遵循自願、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就彰武市金科大廈工程施工事宜達成協議並形成如下條款，協議雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱

2、工程地址：

3、結構類型：

4、建築面積

5、合同價款：合同價款以正式建築工程施工合同確定數額為準。

6、施工場地條件：20xx年6月 日之前應完成“三通一平”，其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具，施工道路由乙方負責，公共道路由乙方負責，費用由甲方承擔，甲方提供施工用電及一級箱到現場，施工中由乙方按實際發生量支付水電費。

7、工期，合同工期為2．5年，開工日期20xx年6月 日至20xx年10月31日，總工期為 天。

8、工程質量：合格

二、承包範圍及承包方式：

1、工程承包範圍：全部施工圖紙範圍內的樁、土方、土建、給排水、暖通、電照等，下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目，乙方負責預埋、預留等內容。 配合專業分包工程項目界限。

a、基礎土方工程的挖土、外運、回填在本合同內土方外運回填，運距據實簽證為準。

b、樁基另行分包。

c、電梯、消防、噴淋通風、弱電等專業項目另行分包。

2、甲方要求：本工程合同(協議)簽訂後，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包主體工程，並由有關部門依據相關規定實施處罰。

三、付款方式：

l、乙方收到工程款同時提供正式收款發票

乙方墊資施工至 (住宅)、(辦公)、(商業)等單體地上每局部五層撥付一次，乙方上報已完成的工程量，甲方在7個工作日內審核並支付己完工程量的75％，如果甲方沒有審核完畢，參照乙方上報工程量計算為依據撥付。

2、工程全部完工驗收合格後支付合同價款的90％，與30日內結算完，甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95％工程款。

3、剩餘5％為工程質量保脩金(按國家規定合同保修範圍內)，自驗收合格之日起滿一年，期滿與十五日內支付全部工程質量保證金。

4、甲乙雙方竣工計算期限，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月內審計完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價

部門裁定。

四、結算方式：

1、工程造價土建安裝工程造價按遼寧省08年定額，三類工程取費，作為甲乙雙方工程結算造價。

2、執行20xx年《遼寧省建築工程基礎定額》《遼寧省建築裝飾裝修工程消耗量定額》《遼寧省建築安裝工程消耗定額》及相關定額、相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《遼寧省建設工程造價信息》及地方工程造價信息為主，造價信息沒有包含及甲方指定設備、材料價格採用經甲方確認市場價格調整，機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算，並按相關文件調整執行。

3、採購價格認定：採用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，採用市場價格的雙方認定價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格認定方法：工程逾期未完成的工程材料價格認定方法：工程逾期因乙方原因材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據，材料上漲時，以批准的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據，工程逾期因甲方原因材料價格下降時，以批准的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據，材料上漲時，按同期材料價格調差依據。

五、工程設計變更：

l、工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的範圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證，凡屬於工程計劃(或變更)範疇的工作內容，按計劃(或變更)要求施工，凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加的必須由甲方、監理和乙方授權代表簽字蓋章生效。乙方必須將現場簽證原件彙總編輯成冊作為工程結算依據，由此發生的工程費用結算方法執行。

2、設計變更：工程洽商發生後一個月內因乙方責任不辦理簽字手續，將不增加價款調整。

六、工程管理：

l、乙方現場臨時設施：各分項加工場地，設備、料場要按照施工總平面佈置，不得影響外網管線及相關配套附屬設施工程施工。

2、工程竣工後(以質檢站驗收日期為準)90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供3份完整的竣工資料(檔案館、甲、乙方)同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

3、為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準採購工程材料。

七、違約責任：

1、因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認證後工期可以順延。

2、因甲方原因造成的停建、緩建、甲方應在1個月內結算完畢並支付乙方已經完成的工程量的工程款。

3、乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金，如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議並承擔因延期造成的一切法律責任。

八、本意向書為工程結算依據，具有法律效力，本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設施工合同為準。

九、未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。

十、本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：

法定代表人：

乙方(蓋章)： 法定代表人：

20xx年5月25日

建築工程協議書6

合夥人姓名：性別：身份證號：合夥人姓名：性別：身份證號：合夥人姓名：性別：身份證號：合夥人姓名：性別：身份證號：

合夥人本着公平、平定、互利的原則，在不違反法律法規的前提下，訂立合夥協議如下：

第一條：合作宗旨

合夥人以自願為原則，用合夥人自身具備的優勢和能力，創造一個行業，把合夥人自身的價值體現出來，通過合法的手段，創造勞動成果。

第二條：合夥經營項目

經營項目為合夥人共同投資建世家萬和裝飾公司以及購買其他相關辦公設備並一起經營此裝飾公司（詳見附件第一、第二條）。

第三條：合夥期限

合夥期限為年，自月日起，至年

第四條：投資額、方式、期限

1、四各合夥人都以現金或其他方式投資，具體投資金額詳見附件第二條，合作方式詳見附件第三、第四條。

2、四各合夥人的投資款於年由所有合夥人推舉一人保管（詳見附件第五條），其他合夥人有監督和核查權。

3、本合夥人投資共計人民幣，小寫為元。合夥期間各合夥人的投資為共有財產，不得隨意請求分割，合夥終止後，各合夥人的投資仍為個人所有，投資款合夥人自行約定時間予以返還（詳見附件第六條）。

第五條：盈餘、工資分配和債務承擔

1、工資分配：詳見附件第八條。

2、盈餘分配：除去日常開資、工資後得收入為合夥創收盈餘，此為合夥分配的重點，分配方案詳見附件第六條。

3、債務承擔：如在合夥初期和經營過程中有債務產生，合夥債務先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合夥人的投資為據，按比例承擔，其他責任詳見附件第七條。

第六條：入夥、退夥，投資的轉讓

1需承認本合同；2需經全體合夥人同意；1、入夥：3執行合同規定的權利和義務。

2、退夥：1需所有合夥人認同的正當理由方可退夥，退夥時只能領取所持股份80%利潤，入股本金全額退還；2不得在合夥不利時退夥（詳情見附件四）；3退夥需提前1個月告知其他合夥人並經全體合夥人同意；4退夥後以退夥時的財產狀況進行結算。

3、投資轉讓：允許合夥人轉讓自己的投資。轉讓時合夥人有優先受讓權，如讓合夥人以外的第三人，須經所有合夥人同意，並且第三人按入夥對待，否則以退夥對待轉讓人。

第七條：糾紛的解決

合夥人之間如發生糾紛，應共同協商，本着有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。

第八條：禁止行為

1、禁止合夥人自己或以合夥人名義參與或實施違法犯罪活動，如經證實後，確有此事，將報告或扭送公安機關，由公安機關處置，責任由個人承擔，與合夥和其他合夥人無關，造成損失由當事人按實際損失賠償。

2、在進行業務活動期間，禁止合夥人之間的.私人恩怨，如因私人恩怨造成損失者，由當事人按實際損失賠償。

3、未經全體合夥人同意，禁止任何合夥人私自以合夥名義進行業務活動；如其業務獲得利益歸合夥，造成損失由當事人按實際損失賠償。

4、禁止合夥人經營與合夥競爭的業務。

5、禁止合夥人再加入其他合夥。

6、如合夥人違反上述各條，應按合夥實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合夥人決定除名。

第九條：合夥的終止及終止後的事項

1合夥期屆滿；

2全體合夥人合夥因以下事由之一得終止：

3合夥事業完成或不能完成；

4合夥事業違反法同意終止合夥關係；

5法院根據有關當事人請求判決解散。律被撤銷；

1即行邀請中間人和公證員清算並給與合夥終止後的事項：

2清算後如存盈餘，則按收取債權、清償債務、返還投資、按公正；比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合

3清算後如有虧損，不論合夥人投夥人或第三人，其價款參與分配；資多少，先以合夥共同財產償還，合夥財產不足清償的部分，由合夥人按投資比例承擔。

第十條：本合同如有未盡事宜，應由合夥人集體討論補充或修改，補充和修改的內容與本合同共同有同等效力，具體事宜詳見附件內容。

第十一條：本合同正本一式4份，合夥人各執一份，本協議自合夥人簽字（或蓋章）之日起生效。

合夥人：（簽字或蓋章）

日期：

合夥人：（簽字或蓋章）

日期：

合夥人：（簽字或蓋章）

日期：

合夥人：（簽字或蓋章）

日期：

建築工程協議書7

甲方：__________________

法定代表人：____________

地址：__________________

電話：__________________

乙方：__________________

法定代表人：____________

地址：__________________

電話：__________________

為加快_________廣場的開發建設，確保_________年該項目能順利交付使用，甲、乙雙方經充分協商，在平等自願互利互惠的基礎上就“_________廣場”主體結構工程承包事宜達成本協議。

一、工程名稱及地點：廣場主體結構工程（以下簡稱本項目）本項目位於_______交匯處（祥見初步規劃圖），佔地面積約_______平方米，總建築面積約_________平方米。

　　二、工程承包範圍：本項目全部主體結構工程（詳見規劃設計圖及施工協議）。

　　三、工程承包模式：甲方向乙方發包，由乙方採用包工包料包質量包工期等全包乾的方式承包。

　　四、本項目工程總造價：按中國建築國營二級收費標準計費，約_________元人民幣（_________元）。

　　五、工程質量要求：必須能通過中國質檢部門的質量驗收。

　　六、施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共計_________日曆天。因甲方原因或者不可抗力導致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

　　七、工程款結算及支付方式

1.乙方所承包工程的總價以最後工程竣工結算價為準。

2.乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉讓給乙方衝抵甲方應付給乙方承建本項目的工程款，差額部分，雙方屆時另外協商，該地塊位於_________，佔地面積_________平方米，可建商住面積為_________平方米，單價為_________元／平方米，總價為_________元人民幣。

3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期轉讓金了_________元人民幣，具體支付數額及時間如下：_________。

4.甲方在將土地使用權轉讓給乙方的同時，乙方與甲方簽訂一份欠款協議書，並向甲方出具經_______律師行簽印的欠甲方_______元人民幣地價款的欠款依據憑據。

5.甲方根據乙方在_________廣場工程上的進度投資款額分批向乙方開出收款收據，每月開出一張，直至_________廣場主體結構工程完工為止，待工程竣工結算後，如果結算總額與收據總額不一致時，以最後結算總額為準，衝抵乙方向甲方開出的欠據。

　　八、甲方的權利及義務

1.甲方有權監督乙方是否按已確定的規劃及設計圖紙的要求建設施工。

2.為確保工程按期完工，甲方有權檢查乙方的建設施工進度。

3.為確保工程質量，甲方對乙方施工中不合格部分，有權指令乙方返工、修改。

4.甲方負責本項目用地範圍內的“三通一平”，確保乙方進場後能正常施工。

5.甲方負責用以抵工程款之用地的“三通一平”，確保乙方能正常開發建設該地塊。

6.甲方負責辦理以地抵工程款的用地的轉讓手續，並配合乙方辦理單項房地產開發公司成立的有關合法手續。

7.甲方必須辦理好“_________廣場”項目開發建設的各種合法手續。

8.甲方負責協調好因本項目的施工建設而涉及的外部關係。

9.甲方必須在____年____月____日前向乙方提交“_________廣場”完整的主體結構施工圖紙，以利乙方進行施工前的工作準備。

　　九、乙方的權利及義務

1.乙方有權按已審定的設計圖紙的要求，採用全包乾的方式完成本項目的施工建設任務。

2.抵工程款商住用地轉讓給乙方後，乙方有權立即投入開發建設，並可預售樓花，開發、預售手續由乙方自行辦理。

3.乙方必須按規劃、設計圖紙之要求建設本項目之主體工程，並保證質量，按期完工。

4.在建設期內，乙方除應向甲方提交工程施工組織計劃和施工進度計劃表外，還須於每月5日前向甲方提交上月施工進度表，供甲方備查和督促之用。

5.乙方須認真按照有關標準、規範和設計要求以及甲方根據本協議發出的指令進行施工；隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，對經檢查檢驗不合格部分，乙方應按甲方要求返工、修改，並承擔返工、修改的費用。

6.在施工過程中，所發生的一切事故而造成的經濟損失，由乙方自行承擔。

7.乙方在_________廣場主體結構工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開發，在有利於_______廣場建設的情況下，確需轉讓、抵押該地塊時，必須徵得甲方的書面同意後方可轉讓或抵押，但轉讓、抵押該地塊所得資金必須優先用於黃撲地皮或_________廣場的開發建設。

　　十、保證

1.乙方保證能按期按質完成_________廣場主體結構工程的建設任務。

2.乙方保證轉讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進入甲乙雙方在_________設立的共同帳户。根據乙方向甲方提供的黃撲工程進度情況有計劃地使用該資金。_________萬元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每週乙方需向甲方彙報使用情況。

3.乙方必須確保“_________廣場”工程的資金充足。若因乙方原因，導致“_________廣場”無法繼續施工，或不能按期完成“_________廣場”主體結構工程。甲方有權憑乙方出據的借據及律師樓簽印的所有關於本合作內容的法律文件，依法查封甲方已轉讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建築物，並可以此彌補甲方的損失。對乙方在“_________廣場”項目中的投資亦同時終止核算，甲方還有權追究乙方其他方面的違約責任。乙方願意用自己公司的名譽及_________公司自有資產作“黃撲地皮”等值資產的擔保。

　　十一、違約責任

1.乙方如因資金不足或自身管理的原因導致_________廣場工程半途停工7天以上，或落後計劃進度15天的，甲方有權每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落後計劃進度的第一天起開始計算。如果乙方落後計劃進度滿30天的，甲方有權終止協議，對乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，並有權憑乙方開出的借據請求乙方還款。

2.乙方不能按期完成_________廣場的主體結構工程任務，每超過一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3.甲方不按期將黃撲地皮轉讓給乙方，乙方有權不付首期土地轉讓金_________元人民幣。

4.乙方未按本協議第七條第三項付款的，甲方有權按逾期付款的金額期限，以月息三釐計罰乙方。超過30天未付齊的，甲方有權終止協議，並追究乙方的違約責任。

5.乙方提前完工的，每提前_________天，獎勵_________元。

　　十二、其他

1.本協議未盡事宜，雙方可籤補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。共3頁，當前第2頁123

建築工程協議書8

甲方(發包單位)

乙方(承包單位)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程承包事項協商一致，簽訂本承包合同，雙方共同遵照執行。

一、 工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：土建部分，水電等

四、工程工期：

五、工程質量要求：合格

六、工程包工總約：萬元左右。

七、工程承包方式及取費標準：包工包料，(多少錢每平方米)?還是按國家定額計算直接費加%25的管理費? 八、工程價款的撥付及結算方式：基礎完工付總造價的15% 以後每層付總造價的10%，餘下的10%工款程待工程驗收合格後一次性憑税務發票付清。留下5%為工程 質保金三年後，沒工程質量問題，一次性付給乙方。

九、本工程由乙方按工程施工的進度計劃供應材料，其規格、型號等均由甲方核驗，簽證，方可使用。

十、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核後方可結算：

1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規範，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求

3、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衞等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

十一、甲方責任：

1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。

2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。

3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，並按規定及時做好驗收工作

4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

十二、乙方責任：

1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規範和施工驗收規範，精心組織施工。

2、按甲方的工期計劃要求，認真編制施工作業計劃，每月應按時完成甲方下達的月工期計劃。

3、按合同約定按時足額支付各工種承包費用。

4、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。

(1)乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《企業資質等級證書》等有效證件。

(2)乙方進入甲方施工區域的生產作業人員，應出具作業人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。

6、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂下列合同附件。下列附件與本合同具有同等的法律效力。

1、安全生產協議書;

2、治安、保衞、防火等協議書。

十四、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等方面的事項，可另行約定。

十五、違約責任：

1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利率，並按拖欠金額量向乙方支付每日 5 ‰的違約金;

(2)甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違約金 5 ‰的違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，並順延延誤的乙方工作時間。

2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付 元的違約金;

(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，但能夠達到國家規定的最低標準時，乙方應向甲方支付 5000元的違約金 .

(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付 元的違約金，乙方尚應賠償應其違約給甲方造成的經濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。

3、一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

十六、本工程甲方委派 同志為現場負責人，乙方委派 同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。

十七、爭議：

甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

十八、本合同自簽定後即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式叁份，雙方各執壹份。

三 份，甲方執 二 份，乙方執 一 份。

甲方(合同章) 乙方：(合同章)

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日籤

建築工程協議書9

甲方：

乙方：

模板分項工程勞務合同內容介紹：

蓬溪縣蓬南鎮 《福源名居》項目，工程已由甲方總承包，因生產需要，經甲乙雙方友好協商，由乙方提供技術熟練的承建制勞務隊伍及相應的管理班子參與本工程的施工。為了明確雙方的責任和義務，雙方依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》，協商一致，特制定如下合同條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱：蓬溪縣蓬南鎮 《福源名居》項目

二、工程地點：蓬南鎮電子工業園

三、工程概況：地上七層，地下一層總建築面積約4662m2（以峻工後實際面積為準），為磚混底二框結構。

四、承包方式：

採取甲方負責項目管理、乙方提供承建制勞務隊伍，包工包主輔材料包小型工具及設備、包安全文明施工、包質量、包工期的方式承包。

五、承包範圍

1、 設計圖紙中所有結構的模板配、支、拆等工程，含周輔材料，（模板，方木，頂?W，元絲元釘，火鈎，絲桿）。

六、工作內容

完成上述工程範圍的所有工作內容以及相應的現場材料、工具、機具的場內轉運、清理，文明施工、安全生產所需的用工以及圖紙範圍內的留洞設槽、預埋件安放。支模、等內架的搭拆、週轉材料的上、下車及堆碼等用工。

七、工程結算

7.1 工程計價結算：本工程按建築面積每平方米（38元）叁拾捌元計算 ，

7.2 付款方式：?霸倫詈笠惶轂ê説痺率導釋瓿曬ぷ髁浚ò匆呀巾磐甌系某善芳撲悖 ，按70?在7天?戎Ц叮??恐魈騫こ掏旯ぱ槭蘸?天?冉?薪崴悖?崴愫笠輝履詬肚迦?坑囁睿ǹ硐奩?天）。

八、工期要求

8.1 甲方根據總工期要求，編制施工總進度計劃。在此基礎上，乙方編制詳細的周計劃，月計劃。如果由於乙方計劃不周，組織不力，技術力量不足，造成工期延誤，使甲方蒙受的損失，甲方保留索賠的權利。若達不到規定進度要求，甲方有權安排其它班組施工，所幹工作量從乙方結算中扣除給其它班組。

8.2 工期要求：按甲方總進度計劃流水線施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事項：

此協議一式二份甲乙各執一份雙方簽字生效

甲方： 身份證：

乙方： 身份證：

年 月 日

建築工程協議書10

甲方：

乙方：

為了進一步深化企業改革，發揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書。

工程概況

工程名稱：

工程造價：

工程地點：

經營管理

1.甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行 建築工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

2.掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

3.掛靠期間乙方實行大包乾施工，包質量、包工期、包安全、包材料採購、包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規範和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

4.甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關係。

5.甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監督指導，對發現有違反質安操作規程施工的或發現質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

6.乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行有關綜合治理的管理條例，嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工種要持證上崗。

7.為規範施工現場管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特殊工種，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

財務管理

本工程建設資金管理採取通過甲方的基本賬户以銀行轉賬的方式，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠工程材料款引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用於解決和處理上述問題，同時用於賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，並追究乙方法律責任。

税、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包乾繳納本項目所涉及的一切税和費用，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和税務部門的相關税、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納税。繳納税、費的主體為甲方、乙方承擔税費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用於補繳税、費，同時用於賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，並追究乙方法律責任。

管理費及其他費用收取

1.本工程乙方向甲方繳納合同總價款 %的管理費。管理費共計人民幣（大寫） 元整（￥： 元），每次建設方撥款到賬繳納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 %收取，當撥款達到工程款總價的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的税、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的 %滯納金。

2.合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金（大寫）：乙方在履行完本協議全部條款和合同約定的條款後甲方15日內全部返還乙方。

3.公共資源交易中心的項目，項目經理及相關人員證件屏蔽月（大寫）： （￥： 元），工程款到賬後按人員解聘時間為準扣除。

安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用於工程質量事故處理，同時用於賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，並追究乙方法律責任。

工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用於工程質量事故處理，同時用於賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，並追究乙方的法律責任。

甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工資料及驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文件和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規範問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍並扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章後生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後自動失效。

甲方 ：

法定代表人： （簽字蓋章）

身份證號：

乙方：

法定代表人： （簽字蓋章）

身份證號：

協議簽訂時間： _____年____月____日