公司建築施工合同

隨着時間的推移，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的公司建築施工合同，僅供參考，歡迎大家閲讀。

公司建築施工合同1

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)： 身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1、施工地點：鎮(鄉)(村) 組

2、住房結構： 平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衞生，注意傢俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈樑模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，牆體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外牆完後付

10、本合同簽定後由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，並應保證工程施工的順利進行。

二、甲、乙雙方責任

甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、説明文件和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的'一切傷亡費用。

三、違約責任

由於甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不願意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

五、合同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則後果自負。

本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方(簽章)： 住址： 電話：

乙方(簽章)： 住址： 電話：

簽訂日期： 年 月 日

公司建築施工合同2

甲方(户主)：

乙方(承包人)：

甲方私人居住樓委託給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。

一、承包方式：

包工不包料。

二、承包價：

按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。

三、付款方法：

工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，餘款年春節前結清。

四、工期：

開工日期為農曆____月____日(____月____日)開工，施工日曆天天即________年____月____日竣工。

五、質量：

乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出後乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

六、安全管理：

施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏於管理髮生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

七、雙方責任和義務：

甲方：

①應保證建築材料及時到場不影響乙方使用。

乙方：

①負責建築施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

②建築材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。

③承包範圍：按圖紙及施工説明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

本合同一式叁份，雙方簽字後生效，工程款結清後失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

公司建築施工合同3

合同編號：

需方：簽訂地點：

供方：簽訂時間：

甲方因工程的建設需要，向乙方訂購外牆磚產品，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，為規範雙方的權利與義務，甲、乙雙方充分友好協商，達成如下條款：

工程名稱：

工程地點：

第一條標的

注：1、以上為暫定數量，根據甲方實際用量計算金額：2、以上價格為不含税票。

第二條交貨時間、地點及方式

1、交貨方式：乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點：倉庫，甲方指定：倉管：為收貨人，為驗貨人，甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的送貨單上簽字，視為甲方暫收貨物，乙方送貨人無條件配合甲方進行材料清點及過磅。2、甲乙雙方在貨物交付之日當場當車共同對貨物驗收，檢查產品規格、型號、色差、尺寸、數量等，是否符合合同約定：3、交貨地點：

4、交貨日期：號前全部到齊甲方工地。第三條付款方式

1、合同簽訂後天內付預付款，合同金額的%，即￥元

2、貨到工地後驗收合格天內付清餘款，即￥元

第四條質量標準及驗收標準

1、質量承諾：產品出廠時必須附有產品質量檢驗報告和產品合格證，如因產品質量問題，乙方負責產品三包，保質期為年。

2、乙方保證所提供的產品能通過國家相關部門檢測，符合和達到產品標準和技術參數。

第五條產品運輸

1、運輸：乙方送至甲方指定地點及卸貨。

第六條驗貨

1、驗收：對於外牆磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方驗貨無異議，不能退貨。

第七條違約責任

1、乙方逾期交貨天以內的，每天按不能交貨的貨款價值向甲方支付違約金逾期達到天，則甲方並有權解除合同，要求乙方退還全部已付款，並向甲方支付相當於合同總價%的違約金

2、貨物經檢驗達不合同約定的質量標準，乙方同意無條件換貨或退貨，所發生的費用由乙方承擔如因此造成逾期交貨，則按第1款的規定處理如乙方拒絕換貨或退貨，甲方可單方解除合同，由此產生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。

3、甲方如逾期付款的，應按逾期付款部分總額承擔千分之一的違約金。

第八條合同爭議及解決辦法

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決協商或調解不成的，任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。

第九條其他事項

1、本合同經甲乙雙方代表簽字蓋章後即時生效

2、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力

3、本合同未盡事宜經雙方共同協商簽訂補充協議

4、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

甲方：郵編：

地址：傳真：

電話：

開户銀行：

開户帳號：

納税證號：

法人代表：

授權代表：

乙方：郵編：

地址：傳真：

電話：

開户銀行：

開户帳號：

納税證號：

法人代表：

授權代表：

公司建築施工合同4

甲方：____________________________________

乙方：____________________________________

雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____________________________________

工程地點：____________________________________

工程內容：____________________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：_____________________面積為準

三、合同工期

開工日期：_________年_________月________日

坯房竣工日期：_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往後推遲一天)

竣工日期：______年______月______號

合同工期總日曆天數：_________年_________月________日

四、工期延誤

因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

1.設計變更和工程量增加;

2.一週內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;

3.不可抗力自然條件;

五、工程竣工

乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準(不包括材料質量)。

七、合同價款

金額：建築面積每平方米￥____________元×建築面積的總平方米

工程預支款：￥____________萬元

竣工日付款：餘下總金額的____________%

工程款結算：檢測工程竣工日後____________個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

八、組成合同的文件

1.本合同協議書

2.標準、規範及有關技術文件

3.圖紙

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建築不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存______份。

合同生效

合同訂立地點：_________________________________________

本合同雙方約定___________________________________後生效。

甲方(簽章)：_________________________

乙方(簽章)：_________________

日期：___________年________月________日