當前位置:學問谷 >

行業範例 >投資 >

實用的項目投資合同4篇

實用的項目投資合同4篇

在不斷進步的社會中,越來越多的人通過合同來調和民事關係,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編整理的項目投資合同4篇,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。

實用的項目投資合同4篇

項目投資合同 篇1

甲方:身份證號:

乙方:身份證號:

經甲乙雙方協商一致,依據誠實守信和公平公正原則,訂立居間服務合同如下,以資雙方共同遵守。

一、居間事項甲方現面向中華人民共和國內地客户開展_____類項目投資事項,並獲知乙方能夠提供內地相關客户信息且能夠幫助甲方完成投資。現甲方委託乙方尋找介紹擁有合適項目的資金需求方,協助甲方達成項目合作意向及投資意向。乙方接受該居間委託,並嚴格履行,已達成雙方目的。

二、居間人權利與義務

1、乙方在接受委託時,可向第三方表明其為甲方的居間人,並可以向第三方介紹甲方投資項目的相關情況。

2、乙方應認真完成甲方所委託居間事項,積極為甲方尋找機會,併為甲方及相關相對人簽訂協議提供聯絡、協助及撮合等服務。

3、乙方在代理甲方所託事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方賠償其損失。

4、乙方對甲方所投資項目及款項不承擔任何的擔保責任。甲乙雙方的關係僅為居間關係,不適用其他勞務關係相關約定或規定。

三、居間報酬風險提示:

投資協議最重要的部分便是出資問題,因此一定要在協議中載明出資的方式,以此方式認繳的出資額是多少,確定該出資額所佔的出資比例等。其中,最為重要的是,出資實際繳付的時間確定。實踐中不乏有投資人在簽訂出資協議後,因各種原因而遲遲不予繳付出資,從而導致整個合作項目進程延緩。若未在協議中對此約定,或使遲延履行出資義務人逃脱責任。

1、若乙方促成由_____項目持有方(借入資金意向的第三方)與甲方達成相關合作及投資意向,甲方按照實際投資額度的_____%向乙方支付居間報酬,該報酬在甲方或甲方所尋找的其他投資主體向相對人支付款項前予以支付。

2、若甲方未能按時支付酬金,除應與支付外,還應以未支付款項額度為基數,以日____分之____向乙方支付滯納金。

3、本合同項下的項目合作資金及投資資金在相對第三方使用完畢後,仍需使用並與甲方簽訂續用合同的,本居間服務合同視為續展,酬金費用按照_____%支付。

四、違約責任風險提示:

為避免發生潛在風險,合同各方將違約責任條款作出明確約定,就會使簽約人謹慎簽約,全面系統的估計自己的履約能力,防止簽約人故意違約,提高簽約人履行合同的自覺性,並在履約過程中積極按合同約定履行義務,使合同風險消弭於簽約階段。

其次,合同中,許多當事人常約定因違約造成對方損失的,應當承擔賠償責任,但確忽略對具體違約金的確定,而在後續糾紛爭議中,守約方又對損失的大小無法確切舉證,而造成無法彌補全部損失,因此在設置違約責任條款時應當多費些心思。 本合同任何一方違反本協議之約定給對方造成損失的,都應賠償因此而給對方造成的一切損失,並按照本居間服務合同所確定的報酬數額的_____倍承擔違約責任。

五、爭議的處理本合同在履行過程中如發生爭議,由爭議雙方友好協商解決,如協商不成的,任何一方都可向法院提起訴訟。

六、其他約定事項

1、本協議中所指項目合作、投資事項及款項,甲方有權直接出資或另行居間介紹其他主體介入出資,無論是由甲方直接出資或由甲方再行居間介紹其他主體介入該事項,只要乙方所介紹之客户獲得相對額度的資金,皆視為甲方與乙方按照本協議所約定的居間報酬結算依據。

2、本協議未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

3、甲方應對項目合作、所投資款項、操作程序的正當性及合法性承擔責任。

4、本協議所適用法律為中華人民共和國內地法律,合同文本以中文版為準。

5、本協議一式_____份,雙方各執_____份,簽字蓋章後生效。

甲方(簽字):簽訂地點:________年____月____日

乙方(簽字):簽訂地點:________年____月____日

項目投資合同 篇2

根據中華人民共和國的有關法律規定,中國浙江省_______________(以下簡稱甲方)與______________(以下簡稱乙方),就經營______________,雙方本着平等互利、友好合作的原則,經甲、乙雙方認真友好洽商。於二00_年_月_日,在_____________達成如下意向:

一、項目名稱:

二、經營範圍:

三、生產規模:

四、總投資與註冊資本:該項目總投資____萬美元(折人民幣___萬元,匯率按1:8.3,下同)。其中,固定資產____萬美元,流動資金____萬美元。

項目註冊資本____萬美元(折人民幣____萬元)。其中,甲方出資____萬美元(折人民幣____萬元),佔註冊資本的__%,以________出資;乙方出資____萬美元(折人民幣____萬元),佔註冊資本的__%,以________出資。項目投資合作意向書模板

五、產品銷售:合營公司生產的產品__%。由__方負責外銷。

六、技術、設備:

七、利潤分配:甲、乙雙方按註冊資本中的出資比例分配利潤和分擔風險及虧損。

八、合營期限:甲、乙雙方的合營期限為__年。

甲方:

代表簽字:

乙方:

代表簽字:

項目投資合同 篇3

甲方:

乙方:

投資合同書

項目名稱:

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》等法律法規,甲乙雙方本着互利互惠、共同發展的原則,經充分協商,就乙方在**內投資建設***項目事宜達成如下協議。

一、甲方同意乙方在***內投資建設***項目。項目總投資*億元人民幣,經營範圍為***。項目建成後預計年產值**億元人民幣,年利税**萬元,解決就業崗位**人。該項目投資強度為*萬元/畝,容積率≥*、建築係數≥*、綠化率不超過*。

二、甲方為乙方提供土地計劃*畝(以實際測量為準),該宗地位於**。合同簽訂後*日內。

三、乙方投資分期實施,其中一期佔地*畝左右,投資**萬元,於*年*月底前開工建設,*年*月建成投產;二期佔地*畝,投資**萬元, 於*年*月前後開始建設,*年*月全部項目建成投產。

四、甲方承諾乙方享受政府給予的有關優惠政策。

五、乙方項目建設應符合甲方總體規劃設計。項目建設由乙方在建設部門監督下實施,乙方不得擅自改變項目用地規劃及用地性質,如確需調整規劃或改變用地性質,必須報甲方批准。

六、乙方項目建設過程中應及時辦理環保和安全“三同時”手續。項目建成投產後,污染物和污水排放若超過國家標準,甲方有權責令乙方停止生產並進行整改,整改達標後方可恢復生產。

七、乙方項目所需行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過本項目總用地面積的*%。嚴禁在項目用地範圍內建造成套住宅等非生產性配套設施。否則,甲方將調整項目用地或收回土地。

八、乙方項目建設沒有達到本協議第一條規定的`投資規模和投資強度,甲方有權追加用地成本,相應調整優惠政策。

九、因乙方原因導致甲方調整項目用地或收回土地,對乙方的既有投入(不包括土地出讓金),甲方不予補償。

十、乙方應於本合同簽訂後*日內,按照有關規定辦理工商執照及税務登記手續。

十一、甲方確保乙方項目順利實施,協助乙方辦理項目立項、工商營業執照、税務登記等前期準備手續,乙方負責提供所需的文件及費用。

十二、甲方協助乙方協調項目建設及生產經營過程中的有關問題,為乙方提供良好的投資環境。

十三、本合同簽訂後*個月內,乙方必須開工建設,否則,本合同無效。

十四、未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。 十五、協議履行中產生的爭議由雙方協商解決,協商不成的向甲方所在地人民法院提起訴訟。 十六、本協議一式四份,甲乙雙方各執二份,簽字蓋章後生效。

甲方:***乙方:***

代表: 代表:

(蓋章) (蓋章)

年 月 日

項目投資合同 篇4

建設方:_______________(以下簡稱甲方)

代建投資方:_______________(以下簡稱乙方)

為加快市中心城區的建設,甲方根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》和市中心城市建設領導小組辦公室印發的《_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實施意見(試行)》、《關於代建投資承攬項目有關問題的補充意見》、《對_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實施意見(試行)〉的補充通知(二)》及相關法律法規的規定,依照招標文件所約定的內容,接受了乙方的投標。本着平等自願、協商一致的原則,現就項目投資承攬事項達成以下協議。

一、項目概況

項目名稱:_______________

項目地點:_______________

項目內容:_______________

項目建設總投資額:_______________萬元(以中標金額為準)

項目建設規模:_______________

項目建設範圍:_______________

項目資金來源:自籌

二、代建投資承攬的方式及內容

1、甲方根據_____市人民政府城市規劃的要求,將_______________項目交由乙方投資承攬代建,由乙方承擔該項目的全部投資資金,按法定程序交付給甲方使用後,甲方按照本合同約定方式向乙方支付投資回報。

2、代建投資承攬的內容包括本合同_______________項目的徵地、拆遷、安置、青苗補償、建安工程等全部工作。具體包括:

(1)該項目紅線範圍內的徵地、拆遷、安置、青苗補償;

(2)該項目範圍內建安工程,包括:排水設施等(具體建設內容,以中標的工程量清單為準);

(3)該項目投資費用支付承諾匹配土地上的徵地、土地報批、拆遷補償及青苗補償。

3、若乙方將本合同項下的徵地、拆遷、安置、青苗補償工作委託甲方完成,甲方可以接受,由甲方指定本項目實施單位受託完成,並由乙方與項目實施單位簽訂委託合同。該委託合同應約定在委託合同生效後____日內由受委託人完成委託事項,若受委託人不能在此期限內完成,超過合同委託期限20%以內的,屬寬限期,不補償乙方的損失;超過合同委託期限20%以上的天數,以乙方投入的拆遷補償和青苗補償總費用為基數,由受託人按照銀行同期貸款基準利率的3倍計息,補償給乙方。

4、乙方也可委託具有相應資質的拆遷公司進行拆遷。

5、乙方建成後的市政公用設施的產權全部歸甲方所有。

三、項目投資價款

1、本項目代建投資承攬的合同價款金額為_____元,包括項目佔地的徵地、拆遷、安置、青苗補償;建安工程;匹配土地徵地、拆遷、安置及青苗補償、前期費用等部分。

2、本項目合同價款確定後,因材料價格、機械費和人工工資發生變化,甲方不再給予相應調整。

3、乙方在代建投資承攬過程中所產生的相關税費按國家和省市有關規定承擔。勞保基金的扣繳按上級勞保基金有關規定和招標文件執行。

四、合同工期

1、本項目履行期限從________年____月____日開始,至________年____月____日竣工完成,共計____天。在此時間範圍內,詳細的分期工期另行約定。(此合同工期包括國家法定的節假日在內)

2、因人力不可抗拒的自然災害造成的工期延誤可以順延,但投資專項資金不計息;因重大規劃調整或甲方的原因引起合同工期的延誤,乙方可以提出延期申請,經甲方審核後工期可以順延。順延工期在60天以內的,投資專項資金不計息,在60天以上的,乙方可以要求計息。具體計算辦法,以乙方投資專項資金帳上的實際餘額,按銀行同期活期存款利率計息。因乙方的原因引起合同工期的延誤,由乙方自行負責,甲方不給予順延工期。

3、延誤工期每天賠償元,最高延誤工期賠償限額為合同總造價的1%。

五、質量要求

乙方代建投資承攬的工程必須達到國家、省、市現行各項質量驗收標準的要求,確保合格,爭取優良。

六、代建承攬項目的管理

1、甲方委託_______________公司負責該項目實施過程中的管理和協調工作。

2、乙方應成立項目管理部,負責項目實施過程中的管理和協調工作。

3、本合同簽定後,若乙方需自行組織施工的,應具備相應的市政施工資質。若乙方不具備市政施工資質的,乙方應在市建設工程招標辦的監督下通過邀請招標的方式確定施工隊伍,並辦理項目報建各項手續。

七、工程量的變更

1、工程量、土石比在設計文件及招標人提供的工程量清單中已明確,在項目建設過程中,原則上不作項目工程量和土石比的變更(含溝槽)。但在項目建設過程中,因甲方設計圖紙的變更及其它原因引起的項目造價增加或減少達到或超過一定的比例時,由乙方書面向甲方提出變更理由並計算出變更數量後,經甲方同意,報相關部門審核後,可以相應的變更工程量。

2、工程量的變更在本條款約定的比例範圍內的,由乙方自行負責,甲方不給予乙方增加或減少工程量。甲方只對變更造價達到總造價的5%(含)以上的工程量相應增加或減少工程款。

增加或減少的造價達不到上述比例的不予變更,增加變更若多個子項目累計才超過上述比例的,則在計算增加變更總額時,應按上述比例扣除後才計算,若是單個子項目增加,則依實際發生計算。

八、代建投資專項資金的管理和使用

1、本項目的投資專項資金共分三期交納:第一期為項目投資響應金,按照區財政局審核的道路工程紅線範圍內徵地和青苗賠損及税費估算費用人民幣萬元和前期費用人民幣____萬元,合計人民幣____萬元,於投標資格確認登記前轉入到招標人指定的銀行帳户;第二期按區財政局審核的建安工程預算的60%交納,即人民幣____萬元(萬元X60%)作為投資專項資金,在完成第一期項目投資額後____日內交納;第三期以匹配土地的報批、徵地、青苗補償及安置等所需費用按區財政審定的金額,在完成第二期項目投資額後____日內交納。此條款列入合同條文。對不履行合同的,對前期工程不予驗收。

所交投資專項資金優先滿足道路工程紅線範圍內徵地、拆遷、安置、青苗補償及税費估算費用和前期工作費用的需要。

2、乙方將打入甲方指定帳户的響應金轉為該項目的投資專項資金後,該專項資金實行雙控,且不計利息。乙方在代建投資承攬過程中根據項目建安工程建設的需要,可以使用該專項資金。專項資金首先保證道路紅線範圍內的徵地拆遷及青苗補償的需要,代建承攬人申請使用專項資金用於徵地拆遷和青苗補償方面的,可由代建承攬人按市財政審定的金額申請使用,若該專項資金除滿足該項目徵地拆遷和青苗補償需要外仍有剩餘,則用於建安工程建設,根據建安工程形象進度完成情況,代建承攬人可以提出使用申請,經項目實施單位和我司核實後,可按核實的已完建安工程預算造價與中標人建安工程投標報價的比例乘以專項資金剩餘部分,作為甲方同意代建承攬人使用的專項資金額度。

原則上乙方申請使用專項資金的時間間隔不得少於15天,且實際使用金額達到25萬元時,方可申請使用。

3、在項目實施過程中,項目用地上的徵地、拆遷、安置、青苗補償費用超過投標報價的部分,經市政府審批確認後,由代建投資承攬人在已繳納的項目響應金之外追加出資,計入項目成本。

4、變更工程量,按規定程序認定,但不從項目響應金中撥付進度款。

5、本合同簽訂前,乙方應將代建投資承攬項目總預算金額的3%的現金繳入市財政局指定的銀行帳户,做為代建投資承攬項目的履約保證金。此履約保證金的使用和退還,按照國家有關規定執行,不能用於工程進度款撥付,只能竣工驗收合格後一個月內無息退還,履約保證金不計利息。

九、投資回報及支付方式

1、項目投資的回報:採用以下兩種方式:

(1)乙方參與該匹配土地掛牌競拍的,成功競拍後,以項目投資款抵繳項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

(2)他方參與匹配土地掛牌競拍的,成功競拍後,以項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

2、工程竣工驗收後,土地方可掛牌:

(1)竣工驗收合格一年內,除質保金外,則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補足。

(2)竣工驗收合格一年後,則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補足。

3、乙方以參與公開出讓土地形式回報的,應按照市政府有關文件的規定到國土、規劃等相關部門辦理相關手續。

4、本項目匹配土地經市國土資源部門認定位置、面積、價格和掛牌時間後,經市政府批准,市財政部門出具承諾書。乙方對於投入的項目前期費用和徵地拆遷費用(包括徵地、報批和拆遷補償、青苗補償費用等),只能選擇土地出讓形式回報(在代建投資承攬合同簽訂時選定)。選擇土地出讓形式回報的(參見上述第一條款內容),待該匹配土地出讓時,以該匹配土地的基準地價掛牌,最終按成交價結算,成交價超出起始價部分由甲方與乙方共同分配。其分配的比例為:乙方以投入該項目的前期費用和徵地、拆遷補償和青苗補償資金佔項目總造價的比例獲得超出部分資金,其餘歸甲方所有。若選擇現金回報的,則從本合同簽訂之日起,至工程結算之日止,以乙方投入的項目前期費用和徵地、拆遷補償、青苗補償等費用總額為基數,按照銀行同期貸款基準利率的兩倍計息。

十、項目的驗收

項目驗收分階段性驗收和竣工驗收。項目的階段性驗收和竣工驗收由乙方向甲方提出書面申請後,甲方組織相關單位進行驗收。

十一、雙方的責任

1、甲方的責任:

(1)組建項目矛盾協調小組,協助乙方調處項目建設過程中徵地、拆遷、青苗補償和阻工等矛盾糾紛;

(2)委託監理單位,派出總監、監理工程師、現場監理等相關人員;

(3)會同相關部門核定和批准項目工程量變更,並給予簽證;

(4)監管項目建設進度、質量,核定和審查項目結算;

(5)按約定支付項目代建投資費用;

(6)接收竣工合格項目;

(8)雙方協商的其它責任。

2、乙方的責任:

(1)足額提供項目紅線範圍內和匹配土地上的徵地、批地、拆遷補償、青苗補償和前期費用等;

(2)完成項目紅線範圍內的建安工程建設任務,包括設計圖紙內的場地平整、土石方、基層、面層、排水、綠化、亮化等工程任務;

(3)按規定確定符合資質的工程建設施工隊伍,並督促施工單位嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定,對施工質量安全事故和施工中產生的糾紛負責;

(4)項目工程達到合同規定的質量、安全標準,按規定時間移交竣工驗收合格的項目;

(5)提出項目建設變更申請,並向甲方説明變更理由,計算變更工程數量;

(6)接受甲方委託單位的全程管理;

(7)雙方協商的其它責任。

十二、違約處理

1、甲方違約處理:

甲方違反本合同規定,致使本合同無法履行的,甲方應向乙方支付本合同價款金額的5%的違約金。給乙方造成重大經濟損失的,應按損失金額向乙方承擔賠償責任。

2、乙方違約處理:

乙方違反本合同規定,致使本合同被解除、終止而無法履行的,甲方不再退還乙方繳納的履約保證金(且乙方還應向甲方支付違約金萬元)。給甲方造成重大經濟損失的,乙方還應按損失金額向甲方承擔賠償責任。

十三、合同的免責條款

由於國家政策變動或其它人力不可抗拒的原因造成項目需解除或終止的。

十四、合同的組成文件

組成合同的文件包括:

1、本合同協議書;

2、中標通知書;

3、招標書及其附件;

4、投標書及其附件;

5、標準、規範及有關技術文件;

6、項目投資建設總預算書;

8、本合同的各項書面補充、修訂或變更及其它附件;

7、圖紙。

十五、合同的解除和終止

有下列情形的,本合同可以解除或終止:

1、甲、乙雙方在合同簽訂後超過約定時間56天仍不能按期履行合同義務的。

2、乙方違反代建投資承攬合同關於建設進度的約定,乙方承攬項目建設速度緩慢,經甲方或其委託單位書面催促後乙方仍不能改正,導致不可能按期完成的。

3、在徵地、拆遷、安置和青苗補償等政策性工作中,乙方不執行市政府的統一政策標準,惡意突破政策界限,造成大規模上訪或嚴重擾亂全市建設秩序現象的。

4、乙方在執行合同過程中,自己或通過他人直接或間接行賄,有損建設單位利益或公共利益的;或夥同監理單位營私舞弊、虛假簽證的。

5、代建投資承攬項目在建設過程中出現重大質量、安全隱患,乙方拒不整改或整改後仍達不到要求或造成重大事故的。

6、乙方嚴重拖欠工程款或民工工資影響社會穩定的。

7、乙方破產或宣佈破產、或陷於重大經濟糾紛或被司法機關依法羈押而不能繼續履行合同的。

8、乙方完成全部建設工作,經竣工驗收達到約定質量等級要求並將項目依程序移交給甲方,且甲方全部付清項目費用後。

十六、其它

本合同一式拾貳份,雙方各執陸份,甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________

甲方委託單位(蓋章):_______________

________年____月____日

標籤: 合同 項目 投資
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/touzi/qv0jn6.html