承攬製作合同

隨着人們對法律的瞭解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的承攬製作合同，歡迎大家分享。

承攬製作合同1

委託方

承攬方 廣州市番禺區嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求

1．1 項目： 1．2 製作地點：

1．3 顏色、規格或材料： 按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿

為準；

1．4 起訖時間、日期：

第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費 2．1 廣告製作與安裝費

乙方按甲方要求進行加工製作。

2．2 結算方式和期限 合同簽定後，在製作前委託方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；製作及安裝完畢後餘款馬上付清。

第三條 驗收方式及時間 委託方指定人員現場驗收

第四條 違約責任。

4．1 委託方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告製作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2 ‰，償付違約金。

4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的 2 %，向委託方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰，償付違約金。

4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條 糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

1、 向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁； 2、 向廣州當地人民法院起訴。

第六條 附則。

6．1 本合同附件 兩 件，名稱 廣告製作與安裝承攬合同。

6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。

承攬製作合同2

承攬人： (以下簡稱甲方)

定作人： (以下簡稱乙方)

因甲方系著名設計製作公司，具有充足之專業知識、技能及相關資格，可以製作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之製作，乙方亦同意將本合同設計交由甲方製作。茲經甲乙雙方協議，訂立條款如下：

1.設計製作內容

1.1設計名稱: ;

1.2設計類型: ;

1.3參數規格: ;

1.4具體費用: ;

1.5備 注: ;

2.質量要求及標準

2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案後所確認之內容。

2.3乙方對設計內容的其他要求： 。

3.交付時間、地點及驗收

3.1甲方應於 年 月 日前完成本合同設計之全部製作(含 )並交付給乙方。

3.2交貨地點： 。

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式：乙方以 形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式

4.1費用總額含税：RMB 元(大寫：人民幣 整)，甲方提交作品並經乙方書面確認合格後予以支付。

4.2付款方式： 。

4.3甲方賬户如下：

開户銀行： ;

户 名： ;

賬 號： ;

4.4 甲方應在乙方付款前開具合法有效的税務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

5.知識產權

5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限於圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建築著作)，甲方於實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，並以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

5.3甲方茲申明並保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重製，或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權利

6.1甲方製作本合同設計之過程，乙方有權派員參與瞭解製作過程，並提出製作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內容製作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

6.3於本合同設計製作完成後，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在 日內配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目後，非經乙方許可，甲方不得再行委託給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，並根據甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任

7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計製作或製作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善並可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，並要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，並要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計製作完成後，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂後，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，並要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止

8.1除本合同已約定情形外，出現下列情況之一的，乙方亦有權解除本合同，並追究甲方違約責任：

8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定，無法滿足乙方使用要求的;

8.1.2未經乙方書面同意，甲方將本合同項目委託給第三方實施的;

8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識，構成侵權的;

8.1.4 設備出現質量問題，無法修復的。

8.2 甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，並承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。

9.爭議管轄法院

9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2 本合同按中華人民共和國的法律解釋並適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項

______

11.合同的生效

11.1 本協議未盡事宜，雙方協商解決，並簽訂補充協議。

11.2本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，自雙方蓋章之日起生效。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

地 址： 地 址：

電 話： 電 話：

簽約日期： 年 月 日

承攬製作合同3

甲方： 委託方代表：

乙方： 承攬方代表：

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自願簽訂本承攬製作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬製作範圍

乙方是以承攬製作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告製作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告製作業務，全部交由乙方進行承攬統一製作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時製作完成，且製作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方並有權按本合同約定收取製作承攬業務費。

二、合同期限：

本承攬製作發佈合同期限暫定 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿後，雙方可協商再行簽訂。

三、承攬製作業務費結算和支付方式。

3.1乙方應具備完成甲方的廣告製作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成製作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬製作費。

3.2在製作發佈之後，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬製作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬製作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，並且乙方應及時無條件返工，直至製作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之後，甲方應在規定時間裏，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責任

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告製作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取製作承攬業務費，並應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成製作業務並向甲方交付廣告製作成果，如乙方在製作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由於乙方的製作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意後，方可提前解除本合同，並按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自願放棄甲方應支付承攬製作業務費，並按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字後，即行生效，且乙方應在製作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

______年______月_______日

承攬製作合同4

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

根據《民法典》及相關法律法規，甲、乙雙方經協商一致，就項目木製作產品供貨事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守：

一、產品基本情況

1.基本情況

總價款：￥：元

其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元

□其他費用：元

總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含税費)

2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：

1.《木製品製作企業主要材料採購規範》(MG-2-20xx)

2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)

3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)

4.《固定傢俱生產安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)

5.其他

二、定作設計

□承攬方設計

1.承攬方應依據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，並由雙方簽字/蓋章確認後作為合同附件。

2.經雙方同意方可更改並重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。

3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。

□定作方設計

1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接籤認手續。

2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方後日內，承攬方應當進行檢查複核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知後日內書面回覆。

3.承攬方進行工作期間，發現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議後的日內予以答覆並提出修改意見。定作方未答覆,承攬方有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。

4.承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

三、付款方式

1.本合同簽訂後日內，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。

2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方於驗收結束後天內支付。

3.約定收款賬户：

指定收款賬號：。

開户行：。

户名：。

四、轉包

1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;

2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：

(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責

2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，並要求承攬方承擔賠償責任。

五、交貨方式、地點及驗收

1.交貨時間：年月日

2.交貨地點：。

3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提

4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字説明為準。

5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。

六、質量保證

1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。

質保期內承攬方應在接到定作方通知後24小時內進行維修或更換處理，並承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產生的費用由乙方承擔。

2.保用期後，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

3.保用期內非產品質量原因，而因其它原因造成產品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

七、承攬方違約責任

1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。

逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，並要求承攬方雙倍返還定金，並返還定作方已經支付的全部貨款。

承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。

承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，並承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。

未經定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，並要求承攬方賠償損失。

八、定作方違約責任

1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。

2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經催告後定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。

4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。

5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。

九、留置權

定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少於60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此範圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。

十、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

(1)提交位於(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。

十一、其他

1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。

2.本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。

3.本協議經各方簽署後生效。

簽署時間：年月日

定作方(蓋章)：

聯繫人：

聯繫方式：

地址：

承攬方(蓋章)：

聯繫人：

聯繫方式：

地址：

承攬製作合同5

委託方(甲方)

承攬方(乙方)

依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。

第一條、製作承攬內容

1.1 項目：

1.2項目內容：

1.3工期要求：

1.4其他要求：

第二條、製作費用

2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關項目製作及安裝要求，待甲方驗收合格後，按項目結算相關費用。

第三條 雙方約定的其他事項

3.1甲、乙雙方為委託方與承攬方關係，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。

3.2 乙方在廣告相關製作、安裝時，必須規範操作，不得違章作業;乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。

3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用，乙方自行承擔;乙方及乙方僱傭的臨時工、民工或勞務協作者，在各項目執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。

3.4 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

承攬製作合同6

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：

型廣告塔n座

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖委託加工數量為《________》型廣告塔n座

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）

三、承包方式和造價：

《_______》型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；

本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款？

五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天

六、雙方責任

（一）甲方責任

1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止？協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償佔用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔（牌）結構安全性廣告牌設計基本風壓為kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的XX%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲？乙雙方協商解決？如遇到無法抗拒自然災害（如颳風下雨？雪等）或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據？工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用説明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守？

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。

（三）經甲方確認後的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

（四）本合同從甲方首期付款到乙方帳户之日起生效？

甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

（蓋章）（蓋章）

年月日

承攬製作合同7

甲方：

乙方：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定經友好協商，就户外廣告製作事宜達成一致，簽訂本合同，共同遵守。

一 加工承攬項目名稱：

二 工程地點：

三 工程內容

屋頂廣告牌為鋼結構，噴繪畫面，飛利浦外照燈，板面尺寸為長 米*高 米，門臉牌匾為鋁塑闆闆面，鐵字加霓虹燈，板面尺寸為長 米*高 米。

3.1 工程造價

(1)屋頂鋼結構部分製作施工費：￥ 元(人民幣大寫： 萬元整)

(2)門臉牌匾霓虹燈及大字製作施工費為：￥ 元(人民幣大寫： 元整)

3.2 施工日期：

屋頂鋼結構部分製作及安裝時間為門臉霓虹燈大字部分製作及安裝時間為

3.3 乙方保證工程質量，霓虹燈保修一年。

四 付款方式

合同簽訂一週內付40%即 ￥ 元(人民幣大寫： 元整) ;工程竣工驗收合格後另付50%即 ￥ 元(人民幣大寫： 元整) ;保修期滿後付10%即 ￥ 元(大寫： 元整) 。

五 質量與驗收

5.1 乙方應認真按照國家頒佈的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。

5.2 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

六、乙方責任

6.1 乙方應按照甲方的質量要求及時準確的完成承攬工作。

6.2 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建築物無污染，現場無建築垃圾。

6.3 乙方保證工程質量，霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算，保修一年。

6.4 在霓虹燈正常使用情況下，出現任何質量問題，乙方接到甲方通知時，24小時內維修，48小時內及時修復。

6.5 在承攬製作期間，乙方有義務接受甲方的監督和檢查。

七、違約責任

7.1 乙方在施工中，涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業時，應採取嚴密的安全保護措施。若出現任何(包括但不限於甲方、乙方及第三方)人身傷害或經濟財產損失，均由乙方單獨承擔責任，與甲方無關。

7.2 製作、設置過程、管理修繕、拆除過程中及發佈期間，如因廣告牌倒塌、脱落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產損失的，不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任，乙方都負有單獨處理、解決並承擔全部損失賠償的責任，與甲方無關。

7.3 甲乙雙方有任一方違反合同行為的，應按合同總金額的1%向對方支付違約金，如違約金不足彌補守約方損失的，違約方應賠償對方的全部實際損失。

八、其他有關事項

8.1 合同簽署地：天津市南開區賓水西道333號萬豪大廈9層

8.2 如因不可抗力(包括自然災害)、規劃、拆遷因素影響，須提前終止合同。雙方按實際發生時間結算，多退少補。

8.3 未盡事宜，雙方友好協商或簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.4 因解釋、執行本合同所發生的爭議，雙方應首先友好協商解決;協商解決不成時，雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

8.5 合同雙方簽字、蓋章後生效。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

承攬製作合同8

甲方:________________(委託方)

乙方:________________(承攬方)

經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

一、產品名稱及加工數量。

名稱：不鏽鋼水泥焊接軌道板。

數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。

二、相關事宜:

1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

4、加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求：

自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

四、加工費用：

該項目合同總體加工費用________萬元，由甲方承擔增值税務，甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式：

乙方交付產品後，甲方一次性付款，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜：

本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交_____機構解決。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬製作合同9

合同編號：

合同簽訂地：

甲方(承攬方)：

法定代表人： ，職務：

地址：

乙方(委託方)：

法定代表人： ，職務：

地址：

鑑於：

乙方委託甲方加工如下機械設備：

合計金額(含税)：￥ 元(大寫：人民幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準)

根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方經充分協商，在公平自願、誠實信用的基礎上，達成如下協議，以資雙方共同遵守。

一、產品的質量標準及驗收方式、保修期限條款

1、產品質量按雙方約定的技術標準和技術條件執行，機械設備生產完成後，由乙方在收到設備之日起 日內按照約定的技術標準和技術條件進行驗收，甲方派員協助安裝調試，若乙方認為產品質量存在問題，必須在貨物驗收之日起 日內以書面的形式提出，如超過此期限未提出異議，則視為甲方提供的產品完全符合乙方質量要求。

2、乙方確認的收貨人為，職務為號碼為： ，收貨人驗收意見視為乙方的驗收意見。

3、甲方為設備提供但易損件除外)。

二、交貨時間及交貨方式、運輸費用的.承擔

1、甲方應在年月日前向乙方交貨。

2、乙方指定，甲方須將貨物運輸至：

3、雙方一致同意，甲方委託貨運公司進行運輸，貨物運輸至乙方指定的地點並交付給乙方之前，貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔;貨物交付給乙方之後，貨物毀損、滅失的風險由乙方承擔。

4、貨物運費由甲方承擔。

三、配件提供條款

甲方向乙方提供如下配件：

四、定金及預付款條款

1、本合同簽訂後支付定金，若乙方未按合同的約定支付後續定做款或不履行合同約定的先付款後提貨義務，無權要求返還定金，合同履行完畢後，定金折抵定做款。

2、合同簽訂後日內，乙方預付人民幣幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準)作為預付款，專款用於機械設備生產的原材料採購。若乙方不履行先付款後提貨義務或違約不履行合同其它義務，無權要求返還上述預付款。

五、貨款的結算、支付方式

乙方向甲方支付款項，必須匯入下列甲方指定的賬户，非經甲方書面授權，乙方不能向任何單位或者個人支付款項：

開户行：

賬户名：

賬號：

甲方賬號發生更改的，應提前 天書面通知乙方，因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時收到貨款的，責任由甲方承擔。

六、違約責任

1、甲方的違約責任：甲方未能按期交付定做物機械設備，必須按逾期交貨部分的價款總額的日萬分之 支付逾期交貨違約金。

2、乙方的違約責任：

(1)乙方延遲支付約定的款項，甲方有權延期交付定做物;

(2)如乙方未按合同約定的時間付款，每逾期一日，按日萬分之 支付逾期付款違約金;

(3)乙方逾期 個月不履行先付款後提貨的義務，甲方有權變賣定作物，變賣價款歸甲方所有;

(4)乙方支付定金後，超過 個月不按約定支付約定的預付款，甲方有權單方解除合同並沒收定金;

(5)乙方應及時驗收並做書面的收貨確認，乙方遲延驗收或不做書面收貨確認的，每遲延一日應向甲方支付違約金人民幣 元(大寫：人民幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準);遲延驗收或不做書面收貨確認時間超過____日視為乙方無理拒收，甲方有權解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，

(6)若乙方未支付全部定做款，則定做物機械設備的所有權歸屬甲方，乙方不得轉讓、抵押、轉移、變賣該機械設備，否則，乙方必須承擔相應的責任。

七、合同的變更和解除

合同的變更和解除依照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

八、其它事項

1、保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購買零配件。

2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯絡方式，若有變動，必須另行通知，否則必須自行承擔責任。

甲方： 乙方： 電話號碼： 電話號碼： 傳真號： 傳真號： 郵箱號碼： 郵箱號碼：

3、本合同產生糾紛，由雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。

4、本合同壹式貳份，由雙方各執壹份存檔;本合同未盡事宜，由雙方簽訂補充協議，其效力與本協議一致;本協議設備清單、技術標準、技術條件、零配件清單、定做物機械設備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

5、本合同自雙方當事人或委託代理人簽字或加蓋公章之日起生效。

6、合同簽訂時，雙方必須相互交付營業執照副本、組織機構代碼證、開户許可證、委託代理人的身份證複印件。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 委託代理人： 委託代理人： 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日

承攬製作合同10

甲方：___________________

乙方：___________________

乙方接受甲方的委託，就公司產品設計加工事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

一、製作內容與要求：上海漢沃展示設計有限公司為的設計與製作，詳見報價單及圖紙。

二、甲方在圖紙與報價單上簽字後，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格後視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨並要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。

三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但徵得乙方同意除外。

四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

五、乙方在合約簽字生效後，負責在月日前完成產品設計與製作。交貨地點，收貨人由甲方指定。

六、製作費結算方法：

1、雙方協定的價格為人民幣，甲方在設計製作開始前，須支付預付款計50%人民幣___。甲方在安裝結束後的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格並收到增值税發票後向乙方結清製作餘款合計整_______人民幣。因甲方原因在驗收合格後規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計製作費以（現金,支票、匯款）形式匯入乙方帳户。

2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠餘款，我司有權安排專人要回。

3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點，並交付給甲方指定收貨人之前的所有費用（包括但不限於成本及利潤、税金、包裝費、運輸費、_____費）及後續相關費用（包括但不限於保修、技術服務）。

七、糾紛的處理：

甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，經雙方同意可向機關申請，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照_____及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

八、質量的保證：

乙方對已製作的產品實行質量跟蹤保證。具體為――電器保質半年，其他保質一年。（注：除人為以外）本合同一式二份，甲方與乙方各執一份。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

承攬製作合同11

甲 方: (以下簡稱“甲方”) 乙 方： (以下簡稱“乙方”)

甲、乙雙方經友好協商，本着互利、平等、公平、自願相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定，就乙方為甲方製作事宜，簽定合同，以期共同遵守。

一、 工程項目名稱：

二、 工程總金額： 大寫：

三、 施工要求

1、乙方負責設計、 施工、安裝 。

2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩餘款額計 人民幣，甲方須向乙方一次付清。

四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。

四、 權利與責任：

五、 乙方按固定工藝程序製作，如有特殊要求，合同須直接體現，自按裝之日起半年內，乙方對以人為本 誠信務實户外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發生下列情況者，乙方則不承擔責任：

1、甲方由於操作不當或人為損壞;

2、用户自行拆卸、檢查;

3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。

注：如發生以上情節之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。

六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現一切傷亡、工傷等事故所產生的後果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建築物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建築物進行嚴重損壞，要負責賠償。

七、如出現糾紛，應協商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區人民法院。

八、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等，概由甲方承擔一切法律責任。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字，蓋章即時生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

年 月 日

承攬製作合同12

委託方：_____

承攬方：廣州市番禺區嘉華廣告有限公司

簽訂日期：_____年__________月日

依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求

1．1項目：

1．2製作地點：

1．3顏色、規格或材料：按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿為準；

1．4起訖時間、日期：

第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費

2．1廣告製作與安裝費

材料：_____

尺寸：_____

數量：_____

單價（元）：_____

總價（元）：_____

備註

乙方按甲方要求進行加工製作。

2．2結算方式和期限合同簽定後，在製作前委託方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣；製作及安裝完畢後餘款馬上付清。

第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收

第四條違約責任。

4．1委託方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告製作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。

4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的2 %，向委託方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。

4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向廣州當地人民法院起訴。

第六條附則。

6．1本合同附件兩件，名稱廣告製作與安裝承攬合同。

委託方：_____

單位名稱（蓋章）：_____

地址：_____

郵政編碼：_____

法定代表人：_____

委託代表人：_____

電話：_____

開户銀行：_____

帳號：_____

承攬方

單位名稱（蓋章）廣州市番禺區嘉華廣告有限公司

地址：_____

郵政編碼：_____

法定代表人：_____

委託代表人：_____

電話：_____

開户銀行：_____

帳號：_____

6．2本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。