(薦)服裝加工合同

(薦)服裝加工合同

隨着人們法律意識的加強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？下面是小編精心整理的服裝加工合同 ，僅供參考，歡迎大家閲讀。

服裝加工合同 1

合同編號：________________________________

簽訂日期：____________年________月______日

定作方：（以下簡稱甲方）________________

承攬方：（以下簡稱乙方）________________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

品名：________貨號：________面料：________

顏色：________尺碼：_______________________

第二條服裝數量

1、計量單位：________

2、數量：____________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱：________________數量質量：__________________________

提供日期：________________單價：__________總金額：___________

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：______________

2、總金額（元）：_________

第七條包裝方式

內用________，外用________包裝，包裝費由________方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：_______________________________________________

2、產品的交（提）貨期限：_________________年____月____日

第九條服裝驗收

1、驗收時間：________年____月____日。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。

3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。

5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在________________天內通知乙方並有權要求乙方返修。

7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

（1）甲方應於______________年_____月_____日前向乙方交付定金________元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

（2）甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款________元；甲方不履行合同的.，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起________日內，一次性付清合同約定的全部款項；

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任。

（1）製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。

（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

（4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任。

（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

（2）交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的________%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。

（6）由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

（7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

（9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十四條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十五條其他約定

本合同經雙方簽字後於________年____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；

甲方（章）：________________乙方（章）：________________

_______________年____月____日_______________年____月____日

服裝加工合同 2

甲方：

乙方：

經雙方友好協商，甲方委託乙方生產一批：

1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月後付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及製作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的.80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。

3.甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客户無扣款後再付給乙方。

4.甲方在收到乙方的成品後進行檢驗，對於不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的後果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。

5.成品交到甲方倉庫，如發現線頭沒剪乾淨，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。

6.乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。

7.付款方式：所有產品經甲方檢驗合格後結算之日起二個月內付清，但儘量提前付給。

8.乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元僱工人返工，返工費用由乙方承擔。

9.乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。

10.此合同一式兩份，經雙方簽字後生效。

11.此合同項下的加工製作單為本合同不可分割的一部分。

12.簽約時間20xx年。

甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________地址：______________________

授權代表：__________________授權代表：__________________

公司蓋章：___________________公司蓋章：___________________

日期：______________________日期：_____________________

服裝加工合同 3

甲方：

乙方：

雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定製團體（後勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員）職業服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

一、銷售商品

甲方定製服裝的名稱、款式説明、數量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認後作為本合同完整組成部分。）

二、款式和麪料説明：

以雙方簽字確認的樣衣款式和麪料為準。

三、供貨説明：

鑑於甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

四、質量標準：

乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨）和工藝單為準。甲方收到產品後如有不合適，乙方負責無償

修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協助修改解決。

四、乙方對質量負責的範圍及期限

1、面料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、繡制標徽工藝的確認；

4、縫紉手工藝的確認；

5、其他質量問題的確認；

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、乙方必須對甲方提供的`服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、交貨方式和付款條件：

1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將製作完畢的工裝送到甲方指定地點。

2、交貨地點：甲方所在地辦公區。

3、交貨時間： 年 月 日之前交貨。

4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格後於7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩餘10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

七、付款方式：

1、在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2、甲方收到發票後以現金方式與乙方結算。

八、違約責任：

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；

5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；

6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

7、產品交付提出異議的期限：收到產品後，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。

九、其他：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協商解決，協商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

服裝加工合同 4

服裝加工承攬合同:

承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名 │規格 │單位 │數量 │備註 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2．承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條 價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

第十條 結算方式及期限：_________________________________________

第十一條 其他：

1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的`原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

地址：_________ 地址：_________

電話：_________ 電話：_________

開户銀行：_________ 開户銀行：_________

帳號：_________ 帳號：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同 5

甲方：____________

乙方：____________

甲方承攬______的服裝定做合同，現委託乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，並予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：

______。

二、加工件數：

______，交貨日期______。

三、加工費單價(含税)：

______元/件，合計金額______元。

四、加工標準及質量

1、根據委託方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工製作。

2、乙方加工過程中，甲方或委託方有權對加工質量進行監督，對甲方或委託方派出跟單員提出的質量要求必須服從，並按跟單員的技術要求進行更改或返修。

3、經過甲方或委託方驗收後交付，但最終的`質量應符合甲方或委託方的質量標準。

五、付款方式

1、按交期經甲方或委託方全部檢驗合格後第20天經行結算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。

六、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委託加工合同進行變更。

七、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知後，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。並賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限於甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。

八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由______法院解決。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字後立即生效。

甲方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

服裝加工合同 6

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

1，委託加工產品：環保無紡布袋。

2，單價：

3，交貨期限：按乙方接單起天內交貨，具體時間以甲方看樣後計算。

4，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。

5，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。

三，質量要求及技術標準

1，乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工，於_____年_____月_____日製作出樣品，經甲方確定後封樣。該樣品由甲方保存。

2，技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。

四，乙方對質量負責的範圍及期限

1，面料.輔料質量的確定。

2，顏色，規格的確定。

3，印字標徽工藝的確定。

4，其他質量問題的`確定。

5，甲方允許乙方在製作中誤差率為千分之三。

五，技術資料，圖紙提供辦法及保密要求

1，甲方提供款式，標誌圖案等圖樣的技術資料。

2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料。

3，未經甲方同意不得留存樣品和相關資料。

六，包裝要求及交貨地點，運輸方式

1，乙方按甲方要求進行內，外包裝。

2，於甲方指定地點交貨。

3，運輸方式為運費由負擔。

4，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額____%為商品製作訂金。

5，.第一次交貨經驗收員驗收確定後，交付總貨款____%

6，乙方全部交貨後，由乙方開具增值税專用發票交與甲方。

7，甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

8，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款____%的違約金。

9，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

九，解決合同糾紛的方式

1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。

2，企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。

單位地址：

委託代理人：

_____年_____月_____日

單位地址：

委託代理人：

_____年_____月_____日

服裝加工合同 7

甲方：(承攬人)：

乙方：(定作人)：

合同編號：

簽訂地點：

xx市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委託甲方加工生產##品牌服飾，現達成協議如下：

一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含税票費用，開票需另加收税費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客户款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期

二、服裝款式和製作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，並經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和製作要求後由乙方提供帶有自己logo的輔料(裏子布、logo掛牌、包裝袋、鈕釦、拉鍊、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定並由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對於根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：1、貨物在本合同生效之日起在xx年09月18日到xx年3月15日完成，餘下貨款到帳後，於甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的'責任由乙方承擔。五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的註明服裝名稱、數量、貨號。六、a.b.結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即

七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章後生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款後馬上發貨。

甲方：xx市xx服飾有限公司單位名稱(蓋章)

單位地址：

委託代理人：

電話：

日期：

乙方：##服飾有限公司單位名稱(蓋章)

單位地址：

委託代理人：

電話：

日期：

服裝加工合同 8

定作方(乙方)：_____________________

承攬方(甲方)：_____________________

一、委託加工項目

委託加工產品：_____________________

數量：以乙方下單為準._________款號,______件,單價________ _________款號,______件,單價：_______________

交貨期限：按甲方接單日起___天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式

1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，於___年___月___日製作出樣品，經乙方確認後封樣，該樣品由_________保存。

四、甲方對質量負責的範圍及期限

面料、輔料質量的確認;

顏色、尺碼規格的確認;

3.乙方允許甲方製作誤差率為___%

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.乙方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;

2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;

3.未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，並派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1.甲方嚴格按照乙方的'要求進行內、外包裝及發運包裝;

2.於乙方指定的地點____________交貨。

3.運輸方式為_________;運費由____________負擔。

八、交付金額及銷售期限，經跟單員驗收確認後，當天交付貨款

九、結算方式:

1.在甲方交貨後，由甲方開具增值税專用發票交給乙方。

2.乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳户為：

十、合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________

___年___月___日___年___月___日

服裝加工合同 9

委託方(甲方)：

承攬方(乙方)：_____________________

一、委託加工項目：

以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單，定做尺碼單等)

二、委託加工方式

1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料，所選輔料必須符合質量要求，不能以次充好。

2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司採購原樣。

三、質量要求及技術標準

質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。

四、乙方對質量負責的範圍及期限

1.面料、輔料質量的確認;(所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由於乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，税票等)

2.顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)

3.縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)

4.其他內在隱藏的質量問題的'確認;(包括，但不僅限於粘襯，或者由於使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)

5.乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;

6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

7.甲方允許乙方製作誤差率為千分之二。(所有由於製作失誤而產生的次品，應該原樣封存保留，同剩餘面輔料一同退回甲方)

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標誌圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管，不得轉借，轉讓第三方使用。

2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，並派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

2.於甲方指定的地點：上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。

3.運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。

八、交付金額及銷售期限

1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總貨款的_________%;

2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的_________%;

3.銷售期限：_______________________。

九、結算方式

1.在乙方交貨後，由乙方：

1、( )開具增值税專用發99票交由甲方。

2、( )不含增值税專用發99票

2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為：

銀行户名：_______________________

開户銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責任

1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行，逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的，按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費，且由乙方承擔違約金，違約金為合同總金額的50%;

2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;

5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

6.乙方對此合同中所有關於甲方的公司資料具有保密權。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。

十二、其它事項

本合同附件與加工工藝單，傳真件，複印件同主合同具有同等法律效力。

甲方(單位蓋章)：_________ 乙方(單位蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________ 授權代表(簽字)：__________

________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同 10

定作方（甲方）： 簽訂日期：

加工方（乙方）： 交貨日期：

一、委託加工明細（數量以最後實際成品入庫數為準）

款號：

顏色

單位

數量

單價

略

二、質量技術要求：

1）甲方明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：

1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。

四、交貨期和成品質量要求

1）乙方需根據合同要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的'成本價賠償，並承擔延誤客人合同期的違約金：如超期一天按該貨品總價的2%扣款，如超期兩天按該貨品總價的4%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，並需簽字生效。

2）乙方需提供真實裁片數量，若弄虛作假，乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

3）乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產（允許正負1cm誤差）。若大貨送甲方後，發現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況，乙方每件按貨品的成本價予以賠償（加工費中扣除）。

4）乙方生產前需對布料、輔料核對，所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由於乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。

5）甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到___%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。

五、結算方式：

按甲方實際入庫數量結算，此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。

六、解決合同糾紛的方式：

雙方協商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

七、雙方協商的其他條約。

甲方：（簽字）_________________

聯繫電話：_________________

_________年_____月_____日

乙方：（簽字）_________________

聯繫電話：_________________

_________年_____月_____日

服裝加工合同 11

供方：

需方：

根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

二、質量標準：執行國家標準，採用版型。

三、面料：

料樣：（各留料樣）

四、交貨：由供方運輸到。

五、結算方式及期限：

合同簽訂後日內，預付貨款___萬元，剩餘貨款交貨驗收後，全部付清。

六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑑定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

七、本合同簽訂後，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。

八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

九、供需雙方由於人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。

十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的'起訴執行地為陽泉郊區法院。

十一、其他未盡事宜，另訂附件。

十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。

供方：

負責人：

代表人：

需方：

負責人：

代表人：

年月日

服裝加工合同 12

定作方：

簽訂地點：

合同編號：

承攬方：有限公司

簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作為定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於______年____月____日前交貨，服裝製作完成後由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用轉賬方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：

內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它)。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的`萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

定作方：

承攬方：

(蓋章)

(蓋章)

代表人：

代表人：

電話：

電話：

服裝加工合同 13

甲方：________

乙方：________

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

一、在大貨投產生產前乙方任意碼製作確認樣經甲方技術部門確認後方可投產。

二、按甲方提供的'樣品、品質要求操作生產，若乙方生產途中品質不合格，或工廠有變故，生產能力不足或轉發其他廠家生產，甲方有權收回訂單，終止合同，甲方不支付任何費用。

三、乙方有義務隨時向甲方自動報告生產進度和品質狀況，以便甲方向客户反饋生產情況;並配合甲方QC不定期的檢驗、查貨，如謊報、虛報生產進度和品質狀況而無法實施驗貨或多次驗貨不合格，由此造成的損失全部由乙方承擔。

四、檢驗方式：

甲方技術部門品檢到乙方工廠抽查、指導為隨機查貨，其結果並不能免除貨物抵達市場分發銷售出去後可能隱藏的品質問題。同時乙方加工的成品必須檢驗合格後方可送到甲方驗收。如成品質量不合格，乙方負責重新檢驗、返工，合格後包裝。

五、付款方式：

經甲方品管部門檢驗合格出貨後，先與甲方倉庫部門核實材料用料，並持該書面合同到甲方財務部門對帳確認後45天內，甲方付清乙方所有貨款。

六、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

七、本合同一式二份，甲乙雙方代表簽字確認後各持一份，並具有同等法律效力，傳真件也具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

服裝加工合同 14

甲方：___________________________ 合同編號：___________________

法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

身份證號碼：_____________________

甲乙雙方本着互惠互利、共同受益的原則,經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，就服裝委託加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，並承諾共同遵守。

第一條 委託加工項目

1．委託加工產品：____________。

2．規格：____________________。

3．數量：以甲方下單為準。

4．單價：____________________。

5．交貨期限：按乙方接單日起____天至____天內交貨。具體時間以訂單為準。

第二條 委託加工方式

1．乙方包工包料。

乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在____年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為____________。

2．甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

第三條 質量要求及技術標準

1．乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於____年____月____日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

2．技術標準按照《企業質量問題細則》（略）及國家標準。《如企業質量細則》標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。

第四條 乙方對質量負責的範圍及期限

1．面料、輔料質量的確認。

2．顏色、尺碼規格的確認。

3．繡制杉杉標徽工藝的確認。

4．縫紉手工藝的確認。

5．其他質量問題的確認。

6．乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題。

7．乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

8．甲方允許乙方製作誤差率為千分之____。

第五條 技術資料、圖紙提供辦法

1．甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2．乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

第六條 驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），並派業務員跟單，其食宿由乙方負責

第七條 包裝要求及交貨地點、運輸方式

1．乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。

2．於甲方指定的地點____交貨。

3．運輸方式為____；運費由____負擔。

第八條 交付金額及銷售期限

1．第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總貨款的____％。

2．在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的____％。

3．銷售期限：____。

第九條 結算方式

1．在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2．甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為：

銀行户名：____________________；

開户銀行：____________________；

銀行賬號：____________________。

第十條 違約責任

1．乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值____％的違約金。

2．乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3．乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣____萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。

4．乙方由於保管不善，致使甲方提供的包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

5．乙方若違反甲方的.保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

6．乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_____％違約金。

7．乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_____％支付違約金。

8．每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方____元。

9．乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

10．甲方未按照合同約定按時足額支付貨款的，應當向乙方支付逾期貨款總值____％的違約金。

第十一條 補充與變更

本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

第十二條 爭議的解決

本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十三條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

聯繫電話：________________________ 聯繫電話：________________________

傳真：____________________________ 傳真：____________________________

日期：____________________________ 日期：____________________________

電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

開户銀行：________________________ 開户銀行：________________________

賬號：____________________________ 賬號：____________________________

服裝加工合同 15

甲方：

乙方：

簽約代表：

簽約代表：

地址：

地址：

電話：

電話：

雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定製團體（後勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員）職業服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

一、銷售商品

甲方定製服裝的名稱、款式説明、數量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認後作為本合同完整組成部分。）

二、款式和麪料説明：

以雙方簽字確認的樣衣款式和麪料為準。

三、供貨説明：

鑑於甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

四、質量標準：

乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的`樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨）和工藝單為準。甲方收到產品後如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協助修改解決。

五、乙方對質量負責的範圍及期限

1、面料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、繡制標徽工藝的確認；

4、縫紉手工藝的確認；

5、其他質量問題的確認；

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

七、交貨方式和付款條件：

1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將製作完畢的工裝送到甲方指定地點。

2、交貨地點：甲方所在地辦公區。

3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。

4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格後於7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩餘10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

八、付款方式：

1、在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2、甲方收到發票後以現金方式與乙方結算。

九、違約責任：

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙

方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；

5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；

6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

7、產品交付提出異議的期限：收到產品後，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。

十、其他：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協商解決，協商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

甲方（蓋章）

乙方（蓋章）

簽約代表：

簽約代表：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日