承攬加工合同【推薦】

隨着法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的承攬加工合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同1

發包方：____________

承包方：____________

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣________元）計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條：加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高20xx*寬900*深450mm材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm，隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接採用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑；

4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑，對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。

第四條：驗收標準和方法

①乙方將書架樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

②甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。

第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求

①交貨時間：乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。

②交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條書架安裝及驗收與售後服務

①乙方對製作的書架進行安裝；

②經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30%的預付款。

②乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

④剩餘的合同標的額10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金；

②甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1%的違約金。

第九條：乙方違約責任

①乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

②乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方：____________（蓋章）

法定代表人：____________

承包方：____________（蓋章）

法定代表人：____________

____年____月____日

承攬加工合同2

承攬方：___________

地址：___________

電話：___________

開户銀行：___________

帳號：___________

法定代表人：___________

定作方：___________

地址：___________

電話：___________

開户銀行：___________

帳號：___________

法定代表人：___________

定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：___________

規格：___________

單位：___________

數量：___________

備註：___________

第二條加工成品質量要求：___________。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方。定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準。委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：___________。

第九條運輸辦法及費用負擔：___________。

第十條結算方式及期限：

第十一條其他：

1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金。有餘款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價。不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任。經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元。（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）或酬金總額的_________％（20％——60％幅度）違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％（20％———60％的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方。變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決。協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。合同副本一式__________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：___________

代表人（簽字）：___________

_________年____月____日

承攬方（蓋章）：___________

代表人（簽字）：___________

_________年____月____日

承攬加工合同3

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本着保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

承攬加工合同4

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一、項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、製作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬加工合同5

甲方：___________

乙方：___________

乙方為甲方加工零件一批。

經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守：

第一條：加工成品質量要求：

一、甲方提供圖紙和質量要求。

二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方於___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回覆，提出修改意見。

第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）

第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

第五條：交貨的時間和地點：___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。由甲方自行提貨。

第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳。

第八條：乙方的違約責任

一、乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，並承擔逾期交付的責任。

二、乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：，期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三、乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條：甲方的違約責任

一、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。

二、甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三、甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四、甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。

第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償

第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份。

甲方：___________（蓋章）

乙方：___________（蓋章）

代表人：___________

代表人：___________

地址：___________

地址：___________

電話：___________

電話：___________

開户銀行：___________

開户銀行：___________

帳號：___________

帳號：___________

___________年___________月___________日

承攬加工合同6

委託方：_____公司

簽訂地點：

受託方：

簽訂時間：

標的、數量、價款：

1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。

2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。

6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。

7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。

9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）

委託方：___公司

受託方：

法人代表：

法人代表：

委託代表：

委託代表：

傳真：

電話：

開户銀行：

帳號：

地址：

傳真：

電話：

開户銀行：

帳號：

地址：

年 月 日

年 月 日

承攬加工合同7

委託方：_______紡織器材廠（甲方）

承攬方：_______電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

2．質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

xxxx。

7．違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠

法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

地址：_______ 地址：_______

銀行帳號：_______ 銀行帳號：______

______年_______月_______日

承攬加工合同8

甲方：(定作方)

乙方：(承攬方)

經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

第一條：1、甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

2、由甲方將印製品材料於20xx年8月1日前交給乙方，並辦理交接手續。

第二條：交貨時間

甲方於20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方後，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委託項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區

第四條：付款結算方式及時間

本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預付款，餘款在乙方加工完成並交付之時，由甲方把餘款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳户上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條：雙方的權利和義務

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計後，經甲方認可，投入製作生產或下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收並按照合同支付相應款項。

第六條：違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。

委託方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

年 月 日

承攬加工合同9

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求：

一、材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮

電話：66.8971

開户銀行：縣支行七都鎮營業所

帳號：104750

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開户銀行：縣支行

帳號：003485

承攬加工合同10

合同編號：

甲方（定作方）： 嘉潤公司

乙方（承攬方）：

鑑於：為滿足客户訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品；乙方系

專業 產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的

規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

第一條 定作物情況：

1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）

1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求複雜或特殊的，可以

寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，並將技術圖紙作為合同附件）

1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位 ）

1.4 備註：（如無內容，在空格處劃線）

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）

2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，

建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）

2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

第三條 加工成品質量要求及技術標準：

3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

方具體要求，必須要寫全稱）

3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

理化學參數）

3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：

（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）

6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條 交（提）定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日）

7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）

7.2 雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔：

8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

9.2 運輸費用由 （如無內容，在空格處劃線）承擔。

第十條 定作物的保修

10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ） 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。

第十一條 定金及預付款

11.1 甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.2 甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日） 第十二條 乙方的違約責任：

12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的'，由乙方賠償損失。

12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任：

13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：

（一）向（具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”）仲裁委員會申請仲裁。

（二）向（根據有利於我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。

第十五條 本合同簽訂地點 （應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區）

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執 份。

以下無合同正文。

甲方（章）： 乙方（章）：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

承攬加工合同11

訂做方(以下簡稱需方)：____________

承攬方(以下簡稱供方)：____________

訂做方委託承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《_____》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價為税前價)

品名：__________________

規格：__________________

數量：__________________

單位：__________________

重量(噸)：__________________

單價元/噸：__________________

價款(元)：____________________________________

備註：__________________

總計：__________________

總金額：(大寫)柒萬柒仟元整

二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;

三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查;

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨;

五、交貨時間：合同簽訂生效後，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;

七、結算方式：合同簽訂後需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責;

十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交_____委員會解決，或依法向人民法院起訴;

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：____________承攬方：____________

單位：____________單位：____________

法定代理人：____________法定代理人：____________

委託代理人：____________委託代理人：____________

電話：____________電話：____________

開户行：____________户名：____________

帳號：____________卡號：____________

郵編：____________郵編：____________

簽訂時間：____________

承攬加工合同12

委託方：_________紡織器材廠（甲方）

承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

項目：

產品名稱：

規格單位：

數量單價（元）：

總價（元）：

交貨日期：

一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。

2．質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

7．違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：_________________

_________年________月______日

承攬加工合同13

承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結算辦法與時間

_________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：_________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________ 地址：_______________________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

承攬加工合同14

承攬合同（供加工承攬用）

訂立合同雙方：

承攬人______________________，以下簡稱甲方；

定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封籤，並妥當保存，作為檢驗的根據）；

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

第六條 加工費結算辦法與時間；

第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；

第八條 甲方的違約責任：

1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條 乙方的違約責任：

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條 不可抗力：

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本合同於_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

定作人：__________承攬人：_______________

代表人：__________代表人：____________________

開户銀行：_____________開户銀行：__________________

帳 號：_________________帳 號：_____________________

簽訂日期：_____年____月____日

承攬加工合同15

合同編號：_________

發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條：加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高_________年月日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後5日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後5日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩餘的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人法定代表人_________

委託代理人委託代理人_________

經辦人：

單位地址：

開户銀行：

賬號：

電話：

傳真：

_________編碼：_________

經辦人：_________

單位地址：_________

開户銀行：_________

賬號：_________

電話：_________

傳真：__________

________編碼：_________

_______年_______月_______日