承攬合同範本【推薦】

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？以下是小編整理的承攬合同範本，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬合同範本1

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

第一條：施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。

第二條 施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備： 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(台)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖鬥___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

三、工程款計算方式説明

1、甲方在乙方當次台班完工後，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除台班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條 機械設備的使用和管理

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受託方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，並報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條 雙方的權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，並不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付合同價款。

6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務

l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

第五條 違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同並要求甲方支付違約金並損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金並賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同後，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

第六條 不可抗力

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條 解決爭議的方式

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條 合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認後為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別説明外，以文件生成時間在後的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同範本2

簽訂時間：年 月 日 合同編號：

乙方（供方）： 第一條 採購清單：

甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司

第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公佈的市場建築鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公佈價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。

第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。

第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲，無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室複檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條 違約責任和雙方義務：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並籤認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由瀋陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 其他約定事項：

本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。

承攬合同範本3

甲方（定作人）：

地址：

代理人：

聯繫電話：

乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司

地址：

代理人：

聯繫電話：

甲乙雙方經友好協商，本着誠實信用的原則，現就甲方委託乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協議：

一、項目名稱及服務內容

1、________工業設計

2、服務內容包括：__________________________________；

（1）外觀造型設計；

（2）彩色及絲印等設計；

（3）結構設計；

（4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。

二、設計要求及項目計劃進度

1、設計要就按雙方溝通後簽署的技術文件；

2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計劃進度表》；

3、工作時間不包含週日、週六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。

4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件，相關藉口及附件的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。

4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認後，乙方才會安排項目下一階段的工作。

5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由於機房變更硬件或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。

風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

三、成果形成

1、提交造型效果圖、表面處理説明文而建、絲印文件；

2、提交三位結構電子文件，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件（只標註重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。

風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。

四、項目費用及付款方式

本協議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：

1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。

2、外觀造型效果圖通過甲方評審後三日內，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。

3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。

4、模具驗收或試產________後三日內，支付餘款。

5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，並獲得其知識產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計後一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付餘款。

五、雙方責任和義務

1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動後向甲方提供項目組成員名單及聯繫方式。

2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，並接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。

3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，並對前期的設計舒服進行書面確認。

4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的.配合，並對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。

5、甲方應能理解設計的複雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。

6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。

六、知識產權

1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客户要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；

2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；

3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，並保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利；

4、本協議中乙方受甲方委託設計所陳勝並最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢後均歸甲方所有。

七、保密義務

1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業祕密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；

2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；

3、保密義務的有效期限至本合同終止後_____年。

八、違約責任

1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，並書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；

2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業祕密，甲方有權利解除合同，並有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；

3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款後，通過協商重新安排後續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；

4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。

九、項目合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字後可生效。

十、僱傭約定

本協議履行期間及協議終止後兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，並且不得勸説或者誘使他們終止與對方的僱傭關係，如有違反本限制，應向對方賠償相當於此僱員在違反此規定錢12個月收入的五倍。

十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。

十二、項目結束後，乙方開具收款收據給甲方。

本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年___月___日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年___月___日

承攬合同範本4

定作人：______________簽訂地點：___________

承攬人：______________簽訂時間：___________

第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

承攬項目名稱及內容

計量單位

數量或工作量

報酬

單價

總價

第二條技術標準、質量要求：_____________________

第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________

第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________

第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________

第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________

第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

第十二條結算方式及期限：_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

（二）_________________________________________

第十五條定作人違約責任：_______________________

承攬人違約責任：_________________________________

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：___________________

定作人

定作人（章）： 住所：

營業執照號碼： 身份證號：

法定代表人： 委託代理人：

電話： 傳真：

開户銀行： 賬號：

税號： 郵政編碼：

承攬人

承攬人（章）： 住所：

營業執照號碼： 身份證號：

法定代表人： 委託代理人：

電話： 傳真：

開户銀行： 賬號：

税號： 郵政編碼：

承攬合同範本5

合同編號：__________________

定做人：____________

承攬人：____________

第一條 承攬項目：____________________________________________________

第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________

第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：

______________________________________________________________________

第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________

第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。

第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________

第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________

第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________

第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________

第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。

第十二條 結算方式及期限：________________________________________________

第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。

第十四條 本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

（二）________________________________________________

第十五條 定作人違約責任：_________________________________________

承攬人違約責任：___________________________________________________

第十六條 合同爭議的解決方式：

本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向_______人民法院起訴。

第十七條 其他約定事項：_______________________________________

第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人：________________（簽章）

營業執照號碼：__________________

法定代表人：____________________

電話：__________________________

開户銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：________________（簽章）

營業執照號碼：__________________

法定代表人：____________（簽章）

電話：__________________________

開户銀行：______________________

賬號：__________________________

簽約日期：_______年_____月____日

簽約地點：______________________

承攬合同範本6

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本着互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項目

1、工程名稱_____________________________________________

2、工程地點_____________________________________________

3、工程範圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產品交付地點________________________________。

五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含税金及其它費用。如有要求另行協商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5、驗收合格後一次性支付加工件總額。

七、產品質量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安

全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同後續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責任：合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開户行： 開户行：

________年______月_____日

承攬合同範本7

委託方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：____________________。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

承攬合同範本8

簽定日期：_______年____月____日

定作方（甲方）：______________

電話：________________________

承攬方（乙方）：______________

電話：________________________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

品名

規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作方供應原材料：

原材料

規格

單位

數量

日期

成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

承攬合同範本9

甲方(裝修方):

乙方(承攬方):

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。

二：裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衞，建築面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自XXX年XXX月XXX日開工，至XXX年XXX月XXX日竣工，工期XX天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八：驗收：

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;

2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標註，説明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今後使用時產生意外損壞，以及便於維修;

3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。

九：其它：

1、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

3、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，並辦理終止合同手續。

4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、傢俱經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管

不當而造成損失，由乙方負責賠償。

十：衞生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

十一：保修

1.工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(衞生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

十三：附則

1.本合同簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，

應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,並負責反工修復至合格為止。

4.合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。

十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字後生效。

甲方：

乙方：

年月日：

承攬合同範本10

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1. 質量標準：

2. 質量檢驗及驗收辦法：

3. 包裝要求及費用負擔：

4. 交貨(運輸)辦法及地點：

5. 貨款共計人民幣(大寫)：

6. 結算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

(8)其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。

甲方：請填寫定作方乙方：請填寫承攬方

法定代表人： 法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所

開户銀行：填寫定作方開户銀行 開户銀行：填寫承攬方開户銀行

賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同範本11

定作方：______________（簡稱甲方）

承攬方：______________（簡稱乙方）

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1．產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________

2．原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________

3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________

4．驗收標準和方法：__________________________________________________________

5．結算方式：________________________________________________________________

6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。

（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

定作方：______________ 承攬方：____________

法定代表人：__________ 法定代表人：________

開户銀行：____________ 開户銀行：__________

帳號：________________ 帳號：______________

________年____月____日

承攬合同範本12

定作方：

承攬方： 身份證號碼：

聯繫電話：

關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體户（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械後，於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方，經驗收合格後支付相應的報酬。

第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售後，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答覆不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的説明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客户（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的説明書合理地進行安裝，並以通過定作方客户的驗收合格為準。

第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

第十條 報酬結算：承攬方完成安裝並通過驗收合格後，即可向定作方結算相應的報酬。

　第十一條其它約定：

1、本合同為繼續性合同，適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用於承攬方按照定作方客户的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）後生效。

定作方（簽字或蓋章）：

承攬方（簽字摁印）：

簽訂日期： 年 月 日

承攬合同範本13

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

甲、乙雙方本着平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工製作雕刻工具。

三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認後予以封存。

五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或製作出符合甲方產品要求及質量標準，並由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同並且向乙方索賠。

八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，並由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

八、違約責任：

1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委託人簽定蓋章之日生效。

甲方（簽名蓋章）：

乙方（簽名蓋章）：

__年__月__日

__年__月__日

承攬合同範本14

甲方：

乙方：

甲方因生產經營需要，在平等自願的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。

二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

三、 甲方的責任和義務：

1. 甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有

2. 甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 台。

3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

4. 甲方所售空調必須在貨到用户家後及時通知乙方上門服務（支架由 方承擔）。

四、 乙方的責任和義務：

1. 合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，並提供安裝工的身份證，上崗證複印件等材料。

2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》，各類空調牌的《安全操作規範條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規範》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用户及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。

5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

五、 費用結算（有安裝卡結算）：

1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，並在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/台 2P櫃機/台3P櫃機/台 5P櫃機元/台

3．下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。

六、違約責任：

1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

2．乙方如服務不規範面引起的用户投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/台的違約金。

七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：

電話：電話：

日期：日期：

承攬合同範本15

發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯繫電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯繫電話：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工，總工期為日曆 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工説明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應於本合同簽訂後2日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委託代理人 ： 委託代理人 ：