房屋合同彙編[10篇]

在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多的人通過合同來調和民事關係，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你所見過的合同是什麼樣的呢？下面是小編幫大家整理的房屋合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

房屋合同 篇1

房產税如何繳納

問：房產税如何計算繳納?什麼時候繳納?

答：《中華人民共和國房產税暫行條例》規定，房產税由產權所有人繳納。房產税依照房產原值一次減除30%後的餘值計算繳納，税率為1.2%.房產出租的，以房產租金收入為房產税的計税依據，税率為12%. 按房產原值計算繳納房產税的，納税期限為：企業按季、個人按半年繳納，納税人應自期滿之日起十日內申報納税;出租房產的，納税人應於出租房產之次月起十日內申報納税。

徵收房產税的依據是什麼,有哪些?

隨着市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出台和完善。房產税是以房屋為徵税對象，按房屋的計税餘值或租金收入為計税依據，向產權所有人徵收的一種財產税。本文就房產税的相關問題作出分析。

房產税計算依據之一：房產餘值

以房產原值一次減除10%至30%之後的餘值為計税依據。具體的減除幅度，由各省、自治區、直轄市人民政府規定。例如，北京市規定的減除幅度為30%。

房產原值是指納税人按照會計制度的規定，在賬簿“固定資產”科目中記載的房屋原價，包括房屋造價和與房屋不可分割的各種附屬設備或者一般不單獨計價的配套設施(如照明、煤氣、暖氣、衞生、各種管線等)的價格。

納税人沒有按照規定記載房屋原價的，在計算徵收房產税的時候，應當按照規定調整房產原值。

房產税的計算依據之二：房產出租，房產租金收入為對税依據。

與計税依據相應，房產税的税率也有2種：按照房產餘值計算應納税額的，税率為1.2%;按照房產租金收入計算應納税額的，税率為12%。

房產糾紛中,起訴狀的具體內容包括哪些

隨着市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。因此引發的房地產糾紛也屢見不鮮。要麼是房屋買賣糾紛，要麼是房屋質量糾紛。本文就房產糾紛相關問題作相應分析。

民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據。主要應寫明下列事項：

當事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、聯繫電話等等。當事人是法人或其它經濟組織的，應寫明該法人或其它經濟組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務、聯繫電話等等。有訴訟第三人的應寫明第三人的基本情況。

請求事項。寫明訴訟請人民法院依法保護其合法權益的要求，請求事項應寫得具體明確。

訴訟請求所依據的事實和理由。主要應寫清楚民事法律關係存在的事實、發生爭議的焦點，起訴依據的法律法規名稱及具體條款。

結尾部分應寫明受訴人民法院的名稱，並由當事人簽名或蓋章，註明起訴的年月日。

證據和證據來源。即起訴依據的產權證、公證書、契税憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實的材料。

房產糾紛起訴書範本

原告：————

住址：————

電話：——————

被告：——————

住所地：————

法定代表人：————

聯繫人：————

電話：————-

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的.違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務後，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證並支付違約金。

為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

————人民法院

具狀人：——————

————年——月——日

隨着市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出台和完善。房產税是以房屋為徵税對象，按房屋的計税餘值或租金收入為計税依據，向產權所有人徵收的一種財產税。本文就房產税的相關問題作出分析。

一、 一般時效：是指其他法律有特別規定除外的訴訟時效，通常適用《民法通則》第135條規定的訴訟時效為二年，從權利人知道或應當知道權利被侵害之日起計，超過二年，人民法院不予受理。

二、 特別時效：是指《民法通則》第136條第三項的規定“延付或者拒付租金”的情況，訴訟時效為一年，超過一年的，人民法院不予受理。

三、 最長時效：指《民法通則》第137條的規定“從權利被侵害之日起超過二十年”的，人民法院不予受理，換言之，即權利人不知道或者不應該知道自己的權利被侵害，請求人民法院保護也應在二十年時效之內提出，超過二十年，人民法院不予保護。

綜上所述，一般訴訟時效和特別訴訟時效，是從權利人知道或者應當知道自己的權利被侵害之日起計算，而最長時效則是從權利人的權利被侵害之日起計算。如《繼承法》第八條規定：繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年，自繼承人知道或者應當知道自己的權利被侵犯之日起計算，但是，自繼承開始之日起超過二十年的，不得提起訴訟。

四、 通過行政複議的行政房地產糾紛案件，其訴訟時效為十五日，自收到複議決定之日起計算，沒有經過行政複議的房地產糾紛案件，時效為三個月，從知道作出具體行政複議之日起計算。

五、 對行政處罰不服的訴訟時效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規定：對行政處罰不服的，可以在收到處罰決定三日起三十日內向人民法院提起訴訟。但是由於作出具體行政處罰的行政機關沒有告知當事人的訴訟權或者起訴期限的，致當事人逾期向人民法院起訴的，可按照最高人民法院《關於貫徹執行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的規定，其訴訟期限從當事人實際知道訴訟權或起訴期限時計算，時效為一年，超過一年的，人民法院不予受理。

首次購房需要準備的材料包括哪些

個人購買一手房提交下列材料：

1. 身份證和户口本複印件，身份證複印件無法提交的，可提交公安機關出具的身份證明原件;

2.現役軍人提交《軍官證》或《士兵證》複印件;

3. 外籍人員應提交護照複印件;

4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區身份證或往來內地通行證複印件;

5. 台灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證複印件;

6. 申請人為未成年人的，提交户籍證明或身份證複印件，並且提交監護公證。

申請人為單位的提交下列材料：

1.請人為企業法人的，提交營業執照複印件及法定代表人身份證明;機關、事業單位法人提交組織機構代碼證複印件及法定代表人身份證明;

2.其他組織申請房產登記的，提交非法人營業執照或者組織機構代碼證或單位成立批文;

3.外國企業駐國內機構應當提交代表機構登記證複印件及法定代表人身份證明;

4. 金融機構辦理抵押登記時應提交金融許可證複印件。

如果是二手房 那你除了身份證和户口本外 還要私章和結婚證(如果你已結婚)，單身的話需要你的單身證明。

房屋預售需要滿足哪些條件

很對開發商由於籌集資金問題，都會存在房屋預售問題。房屋預售究竟需要哪些條件呢，房屋預售的具體流程是什麼。本文就房屋預售相關問題詳細闡述。希望對您有幫助。

商品房預售的條件?

第一，開發商的開發經營資格必須合法。即開發商必須具有《企業法人營業執照》和《房地產開發企業資質證書》，並在其資質規定的業務範圍進行開發;

第二，開發建設的手續必須合法。依據《城市商品房預售管理辦法》第五條、第六條的規定，開發項目必須取得《土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》及《商品房預售許可證》。

在簽訂預售商品房購房合同前，應注意審查開發商的以上資質和“五證”是否齊全，並注意上述證明文件中所載內容是否同與開發商陳述一致，尤其是《商品房預售許可證》。因為房地產開發企業未取得《商品房預售許可證》而與買受人訂立的商品房預售合同將被認定無效，除非在起訴前取得商品房預售許可證。一旦因開發商隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實而導致商品房預售合同無效，或者被撤銷、解除的，買受人可以依據最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規定，要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以主張房地產開發企業承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

商品房交付有何要求?

商品房交付時，買受人應當檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設項目交付使用的證件是否齊備，查看是否具有建設工程竣工驗收備案證明書，並要求開發商依照建設部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規定，提供《住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》。另外，買受人應結合商品房買賣合同的約定核查實際交付的商品房質量、設備及裝修與合同約定是否一致。

未取得房產證的預售商品房是否可以轉讓?

《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十六條規定：“商品房預售的，商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題，由國務院規定。”根據《國務院辦公廳轉發建設部等部門關於做好穩定住房價格工作意見的通知》規定，國務院決定，禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續。因此在吳先生購買的預售商品房竣工交付、取得房屋所有權證之前，該商品房不能辦理轉讓手續。

房屋合同 篇2

説 明

1、簽訂本合同前，當事人應當仔細閲讀本合同內容，對合同條款及用詞理解不一致的，應該進一步協商，達成一致意見。

2、本合同為示範文本，為體現協議雙方的自願原則，本合同文本中相關條款後都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行增補或刪減。合同簽訂後，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

3、對合同文本【 】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容，雙方應當協商確定。【 】中選擇內容，以劃√方式選定；對於實際情況未發生或雙方不作約定時，應在空格部位打×，以示刪除。

甲方（中介公司）： ，中介公司資質證號： 。

聯繫電話： ，聯繫地址： 。

經紀人： ，經紀證號： ；

經紀人： ，經紀證號： 。

乙方（賣方/出租方）： ， 身份證號： ，

聯繫電話： ，聯繫地址： 。

委託代理人姓名： ，身份證號： ，

聯繫電話： ，聯繫地址： 。

根據有關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠實信用的原則，經協商一致達成如下協議。

第一條中介服務內容

甲方為乙方提供【獨家】【非獨家】中介服務，期限為 ，自 年 月 日至 年 月 日。

甲方為乙方的房地產提供【出售】【租賃】的中介服務。

甲方促成乙方與【購買】【租賃】其房地產的當事人簽署【買賣】【租賃】合同後，乙方【需要】【不需要】甲方提供代理辦理房地產【交易過户】【租賃登記】手續的中介服務。

乙方【同意】【不同意】授權甲方代為【預約辦理】【申請辦理】 公證。

乙方【同意】【不同意】將房地產的鑰匙交由甲方代為保管以供查看之用。

乙方【同意】【不同意】授權甲方將房地產的鑰匙交予其他中介公司，以供查看之用。

其它

第二條房地產權屬情況

房地產地址： ；建築時間 ；房地產【建築面積】【套內面積】面積： 。

房地產使用用途為【住宅】【寫字樓】【商鋪】【工廠】【其他 】；性質為【房改房】【商品房】【其他 】；房地產證證號： 。

乙方房地產為【獨家所有】【共有】【其他 】；【有】【沒有】抵押；【有】【沒有】被查封；【有】【沒有】出租。

其它

*房地產權屬情況是房地產能否交易過户的關鍵資料，乙方必須完整如實填寫，甲方必須對乙方提供和填寫的資料進行核實。

第三條價款、收款方式和法律法規規定的税費

乙方同意甲方按照下列條件發出要約邀請（俗稱"放盤"）：

1、該房地產按套出售並計價，總金額為人民幣 元（￥ ）範圍內。

2、該房地產以【建築面積】【套內面積】計算，單價為人民幣每平方米 元範圍內，總金額為人民幣 元（￥ ）範圍內。

3、乙方同意收款方式：【一次性收款】【分期收款】【按揭收款】【其他 】。

4、税費繳交方式【各付各税】【税費全部由買方/承租方支付】【税費全部由賣方/出租方支付】。

其它

*要約邀請：是希望他人向自己發出要約的意思表示。

第四條甲方權利義務

1、甲方根據誠實信用原則為乙方提供中介服務，有權向乙方收取中介服務費或要求乙方支付從事中介活動支出的必要費用。

2、甲方根據合同開展中介活動，為乙方房地產尋找【購買】【租賃】對象，經乙方【同意】【不同意】，甲方發佈該房地產的廣告，廣告宣傳費由【甲方】【乙方】承擔。

3、甲方必須對乙方房地產的資料進行核實。

4、甲方應當根據協議，帶【購買】【租賃】方察看該房地產，並將該房地產權屬情況如實告知【購買】【租賃】方。

5、促成乙方與【購買】【租賃】方達成【買賣】【租賃】合同。

6、為乙方提供房地產交易過户方面的諮詢。

7、甲方必須如實將交易進展情況通報乙方。

8、非經乙方同意，甲方不得泄露乙方的信息資料。

9、其它

第五條乙方權利義務

1、乙方有權向甲方詢問交易進展情況，甲方必須如實告知，不得隱瞞。

2、乙方必須保證所填寫的房地產權屬情況真實；向甲方提供相應的房地產資料；並保證本人對該房地產擁有完整產權或已取得其他業主的委託有權處置該房地產。

3、甲方為乙方提供中介服務過程中，乙方應當予以配合並提供必要的協助。

4、乙方應當根據合同向甲方支付中介服務費或支付甲方從事中介活動支出的必要費用。

5、甲方根據合同規定條件為乙方找到【購買】【租賃】其房地產的當事人後，應及時通知乙方並約定簽署房屋【買賣】【租賃】合同的時間，乙方應在約定時間內簽署房屋買賣合同。

6、其它

第六條中介服務費、協辦手續費給付

甲方促成乙方與【購買】【租賃】其房地產的當事人簽署【買賣】【租賃】合同的，乙方應在【合同簽訂當日】【合同生效之日】【其他 】向甲方支付人民幣 （￥ ）作為中介服務費。

甲方促成乙方與【購買】【租賃】其房地產的'當事人簽署【購買】【租賃】合同後，乙方需要

甲方代辦房地產【交易過户】【入住手續並結清有關費用】【贖契手續】【租賃登記】【其他 】手續的，乙方應向甲方支付人民幣 （￥ ）作為協辦手續費。

其它

第七條合同的解除和變更

乙方可以隨時取消委託或變更出售、出租條件，但應及時通知甲方；乙方通知甲方取消委託或變更出售、出租條件前，甲方已為乙方提供符合本合同約定的中介服務的，乙方應向甲方支付從事中介活動支出的必要費用（該費用不得超過中介服務費）。

第八條法律責任

1、甲乙雙方不履行本合同規定或履行合同不符合約定的，應當承擔違約責任，違約方應支付違約金，違約金標準為 。

2、乙方逾期支付中介服務費的，應向甲方支付違約金，違約金的標準為 。

3、甲方在提供中介服務過程中存在隱瞞或欺詐，致使乙方受到損失，甲方不得收取中介服務費，並應賠償乙方的損失。

4、因乙方未能及時履行義務，導致甲方未能促成乙方與【購買】【租賃】其房地產的當事人簽署【買賣】【租賃】合同的，甲方可以要求乙方支付違約金，違約金為 ，但不得再要求乙方支付中介服務費。

5、乙方與甲方介紹的客户私下交易的，甲方可以要求乙方支付中介服務費，並可要求乙方支付違約金，違約金為 。

其它

第九條免責條款

1、因不可抗力導致本中介服務合同無法履行的；

2、

第十條糾紛解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商不成的按下述第 種方式解決：

1、交廣州仲裁委員會仲裁；

2、提交 仲裁委員會仲裁；

3、依法向 人民法院起訴；

第十條本合同未盡事宜，可由雙方約定後簽訂補充協議作為本合同附件。合同附件與正文具有同等法律效力。

第十一條本合同連同附件共頁，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情況：甲方份，乙方份。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

委託代理人： 委託代理人：

簽約時間： 簽約時間：

房屋合同 篇3

甲方：________________(原承租方)

乙方：________________(現承租方)

丙方：________________(原出租方)

甲乙雙方經友好協商，就店鋪轉讓達成下列協議，並共同遵守：

第一條 甲方於____年____月____日前將位於________________店鋪(面積為__平方米)轉讓給乙方使用。

第二條 該店鋪的所有權證號碼為__________，產權人為丙。丙與甲方簽訂了租賃合同，租期到__________，月租為__________人民幣。店鋪交給乙方後，乙同意代替甲向丙履行該租賃合同，每月交納租金及該合同約定由甲交納的水電費等各項費用，該合同期滿後由乙領回甲交納的押金，該押金歸乙方所有。

第三條 店鋪現有裝修，裝飾，設備(包括 )全部無償歸乙方使用，租賃期滿後不動產歸丙所有，動產無償歸乙方(動產與不動產的劃分按租賃合同執行)。

第四條 乙方在__________前一次性向甲方支付頂手費(轉讓費)共計人民幣大寫__________整(小寫：__________元)，上述費用已包括甲方交給丙方再轉付乙方的押金，第三條所述的裝修裝飾設備及其他相關費用。甲方不得再向乙方索取任何其他費用。

第五條 該店鋪的營業執照已由甲方辦理，經營範圍為餐飲，租期內甲方繼續以甲方名義辦理營業執照，税務登記等相關手續，但相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責，與甲方無關。乙方接手經營前該店鋪及營業執照上所載企業金城飯店的所欠一切債務由甲方負責償還，與乙方無關。

第六條 乙方逾期交付轉讓金，除甲方交鋪日期相應順延外，乙方每日向甲方支付轉讓費的__________的違約金，逾期30日的，甲方有權解除合同，乙方按轉讓費的__________向甲方支付違約金。甲方應保證丙同意甲轉讓店鋪，如由於甲方原因導致丙或甲自己中途收回店鋪，按甲不按時交付店鋪承擔違約責任。

第七條 遇國家徵用拆遷店鋪，有關補償歸乙方。

第八條 如果合同簽訂前政府已下令拆遷店鋪，甲方退償全部轉讓費，賠還裝修損失__________元，並支付轉讓費的.__________的違約金。如果合同簽訂之後政府明令拆遷店鋪，或者市政建設(如修，擴路，建天橋，立交橋，修地鐵等)導致乙方難以經營，乙方有權解除合同，甲方退還剩餘租期的轉讓費， 押金仍歸乙方(前述順延除外)。或甲方在每年營業執照有效期屆滿時仍未辦妥年審手續，乙方有權解除合同，甲方應退回全部轉讓費，賠償裝修，添置設備損失 __________元，並支付轉讓費的__________的違約金。

第九條 本合同一式二份，自簽字之日起生效。

甲方： ________________　　　乙方： ________________　　丙方： ________________

____年____月____日　　　　　____年____月____日　　　　　____年____月____日

房屋合同 篇4

本合同雙方當事人：

發包方(以下簡稱甲方)：

姓名(名稱) 住所 聯繫電話

承包方(以下簡稱乙方)：名稱 工程責任人 聯繫電話

根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

1、工程地點

2、工程承包方式：

3、工程期限天

開工日期20xx年 月 日

竣工日期20xx年 月 日

4、雙方商定，本工程的.價款為人民幣元。

5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。

6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後，即填寫工程保修單。

7、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。

8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的損失。

9、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的損失。

10、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

發包人(簽字)： 承包人(簽字)：

年 月 日 年 月 日

開户銀行：

賬 户：

房屋合同 篇5

甲方：

乙方：

一、甲方同意將房屋維修工程委託乙方。

二、乙方負責全部維修所需材料以及施工。

三、維修時間：自協議簽訂之日起天完成。

四、維修要求：

1、維修項目質量符合國家相關驗收規範。

2、乙方自行負責施工安全房頂維修協議書房頂維修協議書。

3、未盡施工細節之處，由雙方協商提出方案確定。

五、維修費用：

六、維修工程完成後，經甲方驗收合格後，按照公司工程付款流程支付工程款。

七、保修條款：在國家規定的質保期限內出現質量問題仍由乙方

九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。（親子活動安全協議書）

十、本合同經甲乙雙方協商簽字後生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，公司備案一份

乙方簽字：聯繫方式：甲方簽字：

工程師：聯繫方式：項目管理部經理：工程管理部副經理：工程管理部經理：分管副總：

20xx年月日

房屋合同 篇6

甲方(發包方)：____________

身份證號碼：____________

乙方(承包方)：____________

身份證號碼：____________

雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。如下：

一、工程項目：

1、三個房間(兩卧室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、卧室打膩子，刷立邦漆兩次。

2、通陽台的門窗處打一吧枱，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃，包陽台、鋪磁磚、吊pvc板。

3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶台。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃(底下放鞋，上面掛衣服)。

5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

三、質量標準：

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的'裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

二○XX年八月二十日至二○XX年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

五、工程造價：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

六、付款方式：

工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

七、其它問題：

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

八、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。

甲方： ____________ 乙方：____________

簽字(蓋章)： ____________ 簽字(蓋章)：____________

___年 ___月 ___日 ___年 ___月 ___日

房屋合同 篇7

發包方：（以下簡稱甲方）

手機：

承包方：（以下簡稱乙方）

手機：

身份證號：

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

第一條 概況

1、裝潢施工地點，永定區南莊坪個體商業城

2、住房結構：磚混結構，私房兩層，建築面積 平方米。

3、承包方式：包工包料。

4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，牆體改造，牆體拆除牆面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管、頂面，牆面塗料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷製作，搬運工程等其它裝修工程。

5、總價款 萬元（包括房屋清理費和材料搬運費）以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所完成工程後確定，該總價款包含所有乙方的裝修工程中涉及的人工。

6、工期：自 年 月 日開工至 年 月 日竣工，工期約 天，另：如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

第二條 關於乙方職責的約定

1、乙方在裝修期間承擔工程隊負責人的職責，對本次裝修的質量和工期負責。如在施工過程中，產生質量問題和各燈應由施工隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方提出賠償。

2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理。

3、乙方負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

第三條 關於材料的約定

1、全部工程用裝修材料均由乙方提供，施工設備工具都由乙方提供。

2、乙方負責採購的材料，應符合設計要求的合格產品，甲方必須協助乙方辦理驗收手續，如乙方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，甲方應即時向乙方提出，乙方仍表示使用的'，因此造成的損失，由乙方全部承擔。

3、乙方採購供應的裝飾材料、設備，均應用本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪為它用，如乙方違反規定，應按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

第四條 關於工程質量及驗收的約定

1、由於乙方原因造成的質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯繫後，方能進行該項目的施工。

3、工程竣工：乙方提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收手續。

4、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算，保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件進行維修，並承擔相應材料費用。

第五條 關於安全產生的約定

在施工期間，乙方造成的人員傷亡和火災之內的安全問題由乙方全權負責。

第六條 關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式，經雙方認可，付款時間表如下： 合同簽訂完畢，首付乙方10萬元，水電改造完成並驗收合格後，甲方支付乙方5萬元，所有瓷磚、牆成磚鋪貼完畢後，甲方支付乙方5萬元，所有工程竣工，驗收合格後甲方支付乙方8萬元整，剩餘2萬元作質量保證款，甲方入住三個月內支付，合計30萬元整。

第七條 違約責任

1、甲方未按合同時間付款後，逾期時間按存活期銀行利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期 天后，每逾期一天乙方向甲方支付 元違約金。

第八條 糾紛處理方式

因工程雙方發生爭議時，雙方應儘量協商，若協商不成時，可以按照本協議約定向人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，本合同具有法律效力。

甲方： 乙方：

年月 日 年月 日

房屋合同 篇8

發包人（全稱）：_________

承包人（全稱）：__________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：___________

工程地點：___________

工程內容：___________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

工程立項批准文號：_______

資金來源：___________

二、工程承包範圍

承包範圍：___________

三、合同工期

開工日期：___________

竣工日期：___________

合同工期總日曆天數___天。

四、質量標準

工程質量標準：_________

五、合同價款

金額（大寫）：______元（人民幣）

$：______元

六、組成合同的.文件

組成本合同的文件包括：

1。本合同協議書

2。中標通知書

3。投標書及其附件

4。本合同專用條款

5。本合同通用條款

6。標準、規範及有關技術文件

7。圖紙

8。工程量清單

9。工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：____年__月__日

合同訂立地點：___________

本合同雙方約定___________後生效。

甲方：乙方：

房屋合同 篇9

甲方（住宅裝修管理方）：______________

資質證書號：_______________________

法定代表人：______委託代理人：_____

住所：_____________________________

聯繫電話：_________________________

乙方（住宅裝修施工方）：______________

資質證書號：________________________

法定代表人：______委託代理人：_____

住所：______________________________

聯繫電話：__________________________

裝修住宅地址：______________________

業主姓名：__________________________

聯繫電話：__________________________

為加強對居住物業裝修管理，規範物業裝修行為，根據《物業管理條例》、《關於進一步加強本市居住物業裝修管理通知》和《家庭居室裝飾裝修管理暫行規定》等法規，甲、乙雙方經協商，就住宅裝修期間管理事項，達成如下約定，以共同遵守。

第一條 住宅裝修基本情況

1、住宅建築面積：_______平方米；結構類型：_______.

2、裝修施工期______天，預計自****年***月***日至**年**月**日。

第二條 甲方按照有關法規和《前期物業管理合同》或《物業管理服務合同》，對乙方裝修住宅行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備正常使用和相鄰業主正當利益。

1、應當將裝修相關法規、裝修禁止行為、禁止敲鑿部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方，為進入住宅區乙方人員進行住宅裝修須知宣傳，辦理裝修施工人員小區臨時出入證，指定建築垃圾集中堆放點等。

2、應當不定期檢查乙方人員進入小區出入證，如發現證件過期，應及時辦理續期手續， 對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區從事施工活動。

3、應按乙方裝修施工進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，每天不少於二次現場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少於一次現場巡視和檢查。對發現違規行為，應及時採取勸阻、警告、發出書面整改通知等。

對涉及房屋結構安全，應及時通知業主委員會並報區縣房地產管理部門依法查處。

4、對乙方整改不及時，為保障相鄰業主利益不受到侵害，應採取相應措施，收回小區臨時出入證、責成相關施工人員退出小區等，直至乙方改正、再辦理確認手續為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞，應當督促責任人及時修賠。

對阻止無效，可直接按本協議約定，向人民法院提起民事訴訟。

第三條 乙方應嚴格遵守本市有關法規、《住宅裝修須知》，接受甲方組織宣傳，與甲方簽訂《住宅裝修管理協議》，辦理住宅小區臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。

1、乙方有權從甲方獲取裝修物業結構、共用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規和本《協議》不合理要求，乙方可以拒絕。

2、施工人員進入小區，自覺佩帶出入證，人員有變動，應主動辦理變更手續。施工人員須文明規範施工，服從甲方人員管理，不得影響相鄰業主或使用人正常使用。

3、維護房屋外觀統一，不得擅自封閉陽台、安裝外置曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規定禁止行為，因裝修不當造成相鄰業主房屋或公共部位損壞，應承擔修復、賠償等責任。

4、施工期間應採取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業主或使用人日常生活造成影響，晚間18：00時至次日上午8：00時和節假日，不得從事敲、鑿、鋸、鑽等產生嚴重噪聲 施工。

5、施工期間應關閉分户門，不得在公共走道堆放建築材料。建築垃圾。應自覺維護小區公共秩序，不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫，保持環境整潔。建築垃圾應袋裝化，並按規定時間運送垃圾，集中在指定地點堆放，搬運材料或垃圾後應負責及時打掃，保持公共部位清潔。

6、施工人員須住宿，應確保相鄰業主或使用人不受妨礙，並按規定到當地警署辦理暫住證。

7、施工期間，必須掛牌施工，接受相鄰業主、業主委員會和甲方監督，對公共區域（包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等）應採取必要防護措施。

8、施工完成後，應向甲方提供住宅裝修管線佈置圖等資料、退還小區臨時出入證。

第四條 違約責任

1、甲方未按本協議約定為乙方辦理相關裝修手續，應承擔延誤工時責任。

甲方不履行管理職責，故意刁難乙方造成損失應賠償。

2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區臨時出入證，甲方可拒絕其進入小區從事施工作業，由此造成損失由乙方自負。

第五條 本協議在履行中若發生爭議，各方應協商解決。協商不成時，可人民法院提起民事訴訟。

第六條 本協議期限：____年____月____日至____年___月___日。

第七條 本協議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協議一式叁份，甲、乙雙方各執一份，一份向小區業主委員會備案。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）：

年 月 日

房屋合同 篇10

轉典權人_________簡稱甲方，原典權人_________簡稱乙方，茲為典權經雙方合意締訂契約條件如下：

第一條 乙方經出典人_________同意，將其向出典人取得的下記典權轉典與甲方，而甲方將典權轉受。原典權標示

一、典物__________________

二、典價__________________

三、期限_______________

四、典權設定登記__________________

五、特約__________________

第二條 前條轉典期間自______年___月___日起滿___年(不得逾越原典期限)。

第三條 典價_________(不得超越原典價)。

第四條 於轉典契約成立當日，乙方將典物全部移轉與甲方佔有收益使用。

第五條 轉典期間內，甲方應負妥善保管之責，如有故意或過失致典物全部劃一部分滅失，應賠償責任。

第六條 甲方對於典物為使用便利，非先徵得乙方同意，不得加以整修或添設等行為。

第七條 典權期限屆滿，乙方應備足第三條所載原典價，向甲方贖回典物，而甲方應將典物負責回覆原狀，返還乙方各無異議。

第八條 典權存續期間，非經乙方同意，甲方不得將典物為再轉典，或讓與及出租與他人。

第九條 本契約經雙方籤蓋後生效，同時應向主管地政機關辦理典權轉典登記手續。

第十條 本契約未盡事項應依民法及有關法規的規定辦理。

本契約一式兩份，當事人各執一份為憑。

轉典權人(甲方)：______

住址：__________________

身份證統一號碼：________

轉典人(乙方)：________

住址：__________________

身份證統一號碼：________

_______年______月_____日