內部承包合同集錦15篇

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，合同的地位越來越不容忽視，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的內部承包合同，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

內部承包合同1

發包方： （稱甲方）

承包方： （稱乙方）

經 公司全體股東友好協商，決定對公司 生產線進行股東內部承包經營，相關事項如下：

第一章 總 則

第一條 為加強企業經營管理工作，不斷提高經濟效益，根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神，結合企業實際狀況，本着實事求是、互惠互利的原則，由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書（以下簡稱合同），由乙方整體承包經營（以下簡稱承包方）。

第二條 承包方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，並獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。

第三條 企業財務管理：承包經營方根據有關財務法規和規章制度，按有利於經營的原則自行管理，甲方不得以任何理由進行干預。

第四條 承包方應依據有關政策以及工商、税務、衞生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種税費，並嚴格參照行業服務標準，做好服務。

第二章 承包基數

第五條 承包方 年的總承包費為 萬元整人民幣，作為公司全體股東的收益，每年分兩次付清年承包費，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包費，第二年至第 年，每年承包費為 萬元）。逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，並可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費，或終止合同。

第三章 承包期限

第六條 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第七條 合同期滿，承包方完成上交承包費，可自願續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

第四章 權利和義務

第八條 甲方權利義務

對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

監督承包方合法經營，不得干預承包經營方的正常經營活動。

為承包方創造良好的經營服務環境，在承包經營方按時交齊有關費用情況下，保障承包經營方水、電正常供應。

努力為協助承包經營方努力做好承包期間的對外協調工作。

協助承包經營方努力做好突發事件和重大事故的處置工作。

自身的給排水系統的維修，應由承包方處理，並承擔相應費用。

第九條 乙方權利義務

合同期內，對公司提供的資產享有合同使用權並必須保持設備完好，正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應及時上報公司股東會審定後報廢，不得擅自處理。

擁有在合同規定範圍內的自主經營權、使用權和收益權。

如經營需要，對公司原車間、機械設備進行改造更新，及所屬區域內新建經營場所，必須事先提出更新改造、新建方案，須經公司股東會審核同意方可實施（超過15個工作日不答覆，視為同意）。對固定資產投入（主要指設備更新）的批量購買要事先報公司股東會認可，費用從承包費中扣除。

根據市場前景和公司發展需要，乙方可自籌資金投資建設 產品生產線，每銷售一瓶可按 元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有，生產經營直至公司章程規定的'經營期滿。

若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動，必須經公司股東會同意，否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。

對顧客服務要規範，認真做好顧客投訴工作，並要嚴格執行衞生清潔用品和食品的採購程序以及質保鑑定體系。

誠實經營，樹立良好的企業形象，建立良好的社會關係，自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。

做好經營期間的各項安全工作，特別是要嚴格執行消防和食品、衞生、安全等工作，自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。

第五章 違約責任

第十條 任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為，守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。

第六章 爭議解決

第十一條 對於在合同執行過程中發生的爭議，各方應本着實事求是的態度協商解決，若協商不行，則應提請環江毛南族自治縣人民法院予以角決。

第七章 附則

第十二條 本合同未盡事宜，可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定，經各方協商一致後予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒佈的法規文件相矛盾之處，則以國家法規文件為準。

第十三條 本合同一式五份，股東各執一份，董事會祕存一份簽字後生效。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

年 月 日

年 月 日

內部承包合同2

甲方：

乙方：

雙方就乙方經營承包xx曙光路倉庫改造工程項目事宜，達成以下協議：

1、xxx任該項目經營承包負責人，在不違反國家政策、法律法規的前提下，甲方授權乙方全權處理該項目所有開發業務。由乙方自籌資金，以內部承包形式承包經營工程項目的開發、銷售，該項目以公司名義開發建設和銷售，公司不需出任何資金，也不參與項目運作，項目銷售完畢該合同即為終止。該項目的的產權和產生利潤都歸乙方個人所有，由乙方自主經營，自負盈虧獨立核算並承擔所有法律責任及債權債務。乙方需依法開發項目，依法納税和應交費用。乙方承擔該項目的組織管理和經濟管理的一切權利和一切責任，負責處理施工、人事安排，驗收、結算、內業資料等全部項目工作和及時撥付一切費用（包括報名費、資料費、投標押金、風險押金、開放規費，現場設施、施工費用、材料費用、辦公業務費用、人員工資等所有開放費用）。甲方不承擔該項目的任何法律責任及債權債務。

2、該項目建築面積約2500平方米，總資產約400萬元，由乙方向甲方按實際項目總資產的1.5%交納項目管理費，在簽定本合同時支付貳千元，在工程開工時支付壹萬元，其他管理費在乙方開始銷售房屋至一半時全部付清。甲方提供開發工程項目。辦理各項手續的`資質、證照和銀行帳號，進行雙方協調和質量監督及合同管理。

3、乙方必須按法規辦好一切必要的手續和按規定組織施工管理。該工程的一切相關文件原件必須報送公司存檔，並聽從公司監管人員的指導。內業資料必須一式三份按標準做好，並由公司查驗合格，最後資料交由公司統一保管。

4、乙方必須自行處理好該項目財務帳目和税務及其他事宜，由乙方財務人員與公司財務人員協調好財務關係，不得給甲方造成麻煩，如出現麻煩由乙方自己處理，費用由乙方承擔。如需甲方財務人員或其他 人員配合 ，乙方需負責其費用。如果有關部門以後針對該項目要追繳費用或其他處理方式，乙方要負責到底，所有總是有乙方去解決，與甲方無關，若造成甲方損失由乙方負責承擔。

5、乙方在開發和施工中發生的經濟糾紛及出現的安全 責任均由乙方負責，不得牽連甲方，甲方亦不承擔任何責任。

乙方必須在保質期內負責維修工作 及維修費用，並保證在接業主通知後24小時派出維修人員勘測維修現場，作出維修安排。

6、本合同壹式二份，甲乙雙主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字起生效，至合同履行完畢後失效。未盡事宜雙方另行協商解決。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同3

甲方：

乙方：馬平均

依照《中華人民共和國合同法》、及其有關法律行政法規，甲乙遵循平等自願，公平誠信原則。結合本工程實際情況，雙方經友好協商，達成如下合同條款，訂立本合同，雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

二、工程承包範圍：

1、裝車、運輸、推平、棄土轉運運距1公里/立方米增加運費每公里元，不足1公里的按1公里計算。

2、施工技術要求：平場自然碾平。

三、合同工期：

開工日期：年 月 日（以甲方正式開工通知為準） 竣工日期：年 月 日

合同工期總日曆天數360天。

四、工程價款計算辦法：

1、土石方綜合單價，每立方元，裝運推平，運距米內自然碾壓。

2、做路時，挖機進場付每台挖機5萬元押金，一天為1800元。不足一天為一天補足。

3、此單價包括：人工費、材料費、機械費、設備進場費、搭建臨設費、管理費用等。

4、工期：甲方入場通知書下達起計算，工期壹年。

五、甲、乙雙方的責任及義務

1、甲方義務和責任。

1.1工一切事務。

1.2負責提供施工用水、動力電就近指定搭接。

1.3負責協調和處理好周邊關係為乙方創造良好施工環境。

1.4及時簽證工程量，材料價格，審查合格工程的日進度報表工程結算等事項。

2、乙方的責任和義務

2.1乙方指派負責該項目的“進度、質量、安全”工作。

2.2做好施工現場地下管線和鄰近建築物構築物的保護工作。保證現場清潔符合有關規定，交工前人走場地清。

2.3乙方須建立健全、安全生產組織與制度，加強安全教育、全面負責、確保工程安全生產，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不

力或職工過失，造成的人員傷亡、財務損失由乙方承擔一切責任，甲方概不負責。

七、工程價款結算與撥付方法：每星期一結算，星期二付款。

八、違約責任：

8.1甲方違約責任

8.1.1若甲方不能按時支付乙方工程進度款，按產值月報時間與約定支付時間承擔銀行同期，三倍貸款利息。

8.1.2工程結算尾款不按約定時間支付、甲方延誤付款承擔欠款總額的三倍銀行貸款利息。

8.1.3由於甲方原因造成的'停工（三天以上），由甲方承擔由此造成的窩工人員損失和機具設備閒置費，（挖機每台每天元計算、運輸車輛每天每輛按500元計算）並相應順延工期，若甲方要求乙方通過趕工方式保證按合同約定工期按期完工，則應由甲方承擔採取趕工措施及增加的合理費用。

8.1.4如甲方未按合同執行，按工程總造價

8.2乙方違約責任

8.2.1因乙方原因造成工程質量不符合合同規定時，乙方負責無償修理或返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。

8.2.2由於乙方原因未按合同進度計劃及時完成工程計劃進度（以施工進度計劃為依據）乙方未採取有效措施趕上進度造成工期延誤，乙方將自動退場。

8.2.3乙方工程質量低劣，同一位置經甲方三次責令整改，乙方

在整改期限內不採取整改措施，不提交整改報告，由甲方有權解除施工合同並令其退場，乙方應按本工程造價總金額的3%向甲方支付違約金。

九、其它約定

合同未盡事宜，甲乙雙方以補充協議為準，與本合同具有同行法律效力。

十、糾紛解決辦法

甲方與乙方如發生合同糾紛，由雙方協商解決。

甲方簽字： 乙方簽字：

年月日

內部承包合同4

甲方:

乙方:

身份證號碼：

為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方税務局建築安裝行業税收徵收管理暫行辦法》和公司實際情況，經雙方共同協商一致，特訂立本合同並嚴格履行：

一、工程名稱：

二、工程地點： 面積:

三、工程造價:

四、工程期限: 年 月 日開工至 年 月 日竣工。工期 天。

五、甲方根據乙方要求同意乙方 同志為 工程項目部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的項目負責人通力合作，完成此項工程。

六、乙方前期墊資(主體等)，但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算，必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的工程款首先轉到甲方賬户，甲方再根據乙方提供的相關票據，在扣除了乙方應交的.管理費、税等費用後，隨工程款分批，其餘的劃入乙方賬户。工程驗收後一次撥款，按此合同款約定，全部轉完，不存在質保金。

七、此項目具體管理，均由此項目負責人全權管理，承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該項目前期投資人，不負責該項目具體管理與責任。

八、此合同壹式肆份，甲乙雙方各貳份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同5

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》《國家建築施工規範》及相關條例，本着互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：

一、工程概況：

1、工程名稱：興安縣世紀z旅遊賓館樓工程

2、工程地點：興安縣嚴關鎮z村委會樂施堂村。

3、建築結構：（框架結構）壹棟約26000㎡。

4、承包內容及施工範圍：土建水電工程按建築施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計説明。酒店裝修另合同簽署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造價暫定3000萬元。

二、付款方式與結算：

1、本合同範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按__________年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價，下浮6%後結算給乙方。

2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發佈的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。

三、工期：

1、本工程有效工期為240天。

2、開工時間：__________年6月20日前（以甲方進場通知為準）。

3、竣工時間：（按實際開工日計算）

四、質量及材料要求：

1、質量要求按國家建設質量標準規範，等級為合格。

2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。

3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。

4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求複檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。

五、工程款支付方法：

1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到±00地面（現澆完畢）

2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的'工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。

3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。

4、工程竣工驗收合格後，乙方資料合格後及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委託相關造價事務所審核。結算經甲方審核批准後，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。

6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開户單位：

開户銀行：__________

銀行：__________的帳户上。

六、工程竣工驗收及交付：

1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衞生清理、安全保衞、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師複檢，簽字確認複檢合格後，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。

2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。

3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行佔用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙雙方權責

1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，並保證在乙方進場前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衞生管理等手續。

3、提供標準的水準點和詳細的座標控制點，並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。

4、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。

5、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時，有權要求乙方停工整改，並進行相應處罰。

6、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。

7、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。

八、違約

1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔（除乙方自身原因外）。

3、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。

3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。

4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。

甲方：（蓋章）__________

乙方：__________

法定代表人：__________

法定代表人：__________

身份證號：

身份證號：____________________

電話號碼：__________

電話號碼：__________

內部承包合同6

甲方：(簡稱甲方)

乙方：(簡稱乙方)

為了加強對項目部的統一領導與管理，明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，在甲方與建設方合同項下，同意簽訂本合同：

一、承包內容：甲方與建設方所籤合同的全部內容。

二、承包方式：包工包料包利潤上繳。

三、工期：必須確保按期完成甲方與建設方所簽訂的合同工期。

四、工程質量：達到建設方要求。

五、上繳利潤辦法：

1、上繳利潤數額按本項目工程總造價的xx%，即x萬元。

2、上繳辦法：一次性繳清。

六、雙方職責：

(一)甲方職責：

1、根據乙方要求，為乙方聯繫業務提供方便。如開具介紹信，提供有關資料等，並協助乙方與建設方簽訂有關施工合同。

2、協助乙方加強工程的技術、質量及安全管理。

3、協助乙方做好工程預決算，指導資料歸檔。

4、協助乙方辦理工程預結算，工程款到帳後，及時通知乙方，並辦理資金劃撥手續。

(二)乙方職責：

1、乙方必須嚴格按照國家質量技術規程和甲方與建設方簽訂的施工合同組織施工，規範作業，確保工程質量一次合格，爭取創優。如因質量問題需要返工修理的一切損失由乙方承擔，甲方概不負責。

2、乙方必須認真落實安全生產責任制和操作規程，認真組織實施安全技術措施，杜絕重大安全事故的發生。如工程主體安全未能達標，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人，由此所造成的一切損失，全部由乙方承擔。有關具體安全責、權、利，雙方另籤《安全生產責任書》。

3、乙方必須認真負責工程技術安全資料、預決算資料的收集整理。

4、乙方應按有關規定及時支付工人工資及材料等款項，如因拖欠工人工資、材料等及其他欠款事項，而引起糾紛或訴訟，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。施工過程中，有關執法部門檢查對乙方的處罰由乙方全部承擔。本人鄭重承諾不拖欠民工工資(見附件二)。

5、乙方承包工程項目所需的'一切費用(包括報建手續、意外傷害保險等費用)，全部由乙方承擔。

6、建設方撥付的工程款，必須全部轉入甲方公司帳户。甲方負責將有關撥款手續通知建設方，乙方不得以任何理由私自開立帳户。

乙方如私開帳户或採取其他手段逃避甲方帳户，騙取建設方撥款資金，自願接受甲方按工程決算總造價1%的處罰，從建設方撥付的工程款中直接扣除。對情節嚴重，拒不改正的，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人(見附件三)。

7、及時向甲方報告工程進度、質量、安全等情況。如遇特殊情況須立即報告甲方。

七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字之日起生效，工程竣工，保修期滿，利潤繳清後失效。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

年月日 年月日

內部承包合同7

甲方：

乙方：

雙方就乙方經營承包曙光路倉庫改造工程項目事宜，達成以下協議：

1、任該項目經營承包負責人，在不違反國家政策、法律法規的前提下，甲方授權乙方全權處理該項目所有開發業務。由乙方自籌資金，以內部承包形式承包經營工程項目的開發、銷售，該項目以公司名義開發建設和銷售，公司不需出任何資金，也不參與項目運作，項目銷售完畢該合同即為終止。該項目的的產權和產生利潤都歸乙方個人所有，由乙方自主經營，自負盈虧獨立核算並承擔所有法律責任及債權債務。乙方需依法開發項目，依法納税和應交費用。乙方承擔該項目的組織管理和經濟管理的一切權利和一切責任，負責處理施工、人事安排，驗收、結算、內業資料等全部項目工作和及時撥付一切費用（包括報名費、資料費、投標押金、風險押金、開放規費，現場設施、施工費用、材料費用、辦公業務費用、人員工資等所有開放費用）。甲方不承擔該項目的任何法律責任及債權債務。

2、該項目建築面積約2500平方米，總資產約400萬元，由乙方向甲方按實際項目總資產的1。5%交納項目管理費，在簽定本合同時支付貳千元，在工程開工時支付壹萬元，其他管理費在乙方開始銷售房屋至一半時全部付清。甲方提供開發工程項目。辦理各項手續的資質、證照和銀行帳號，進行雙方協調和質量監督及合同管理。

3、乙方必須按法規辦好一切必要的手續和按規定組織施工管理。該工程的`一切相關文件原件必須報送公司存檔，並聽從公司監管人員的指導。內業資料必須一式三份按標準做好，並由公司查驗合格，最後資料交由公司統一保管。

4、乙方必須自行處理好該項目財務帳目和税務及其他事宜，由乙方財務人員與公司財務人員協調好財務關係，不得給甲方造成麻煩，如出現麻煩由乙方自己處理，費用由乙方承擔。如需甲方財務人員或其他 人員配合 ，乙方需負責其費用。如果有關部門以後針對該項目要追繳費用或其他處理方式，乙方要負責到底，所有總是有乙方去解決，與甲方無關，若造成甲方損失由乙方負責承擔。

5、乙方在開發和施工中發生的經濟糾紛及出現的安全 責任均由乙方負責，不得牽連甲方，甲方亦不承擔任何責任。

乙方必須在保質期內負責維修工作 及維修費用，並保證在接業主通知後24小時派出維修人員勘測維修現場，作出維修安排。

6、本合同壹式二份，甲乙雙主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字起生效，至合同履行完畢後失效。未盡事宜雙方另行協商解決。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

內部承包合同8

為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關係，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級核算台賬，做到賬目清楚、核算正確，並定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，並掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編髮《市場句報》，逐月編髮《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包乾費用內控方法，經企業審定後實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理範圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放採取先預支，季度考核兑現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核後多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其餘季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務後可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處於內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對於確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關係的協議。企業改制如果仍然處於內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由於目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關係，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬於企業經營自主權範疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關係改變為行政經濟關係，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自願、協商一致，發包方不能把自己的意志強加於承包方，對於條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關係。雖然這種對價關係難以用等值來衡量，但對價的特徵之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的.情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這裏就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關係和合同關係。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關係的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關係一樣，行政管理關係和合同中的平等主體民事關係並不衝突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那麼合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由於既不屬於行政合同又不屬於民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除後，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔後，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上説，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關於“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬於企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產範圍時，就等於企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔後，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兑現的債權和不可兑現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兑現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兑現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由於存在着消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權範圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。採取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改製為股份制企業。（2）承包方完全自願，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制後原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，採取不同的處理辦法：1.如果改制後的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制後接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制採取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合併，它的權利和義務由變更後的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓後購買者實行個體經營或私營獨資或合夥經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的範圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這裏有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件後，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利於平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優於普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高於民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果並不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和佔有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以後案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認並追回財產的權利。比照這一破產製度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業於安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍採取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟後，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛採用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施後的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、基本案情

20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鈎的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨後三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委託乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不願意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客户有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得税等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年後，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

上述協議簽定後，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關於產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關係為由，認為董XX在銷售後尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理後，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬於正常商事合同爭議範疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，並支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董XX不服一審判決，於20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理後，

內部承包合同9

施工建築施工企業，特別是民營建築企業就是依靠這種經營模式做大做強的。然而由於在現實中許多個人掛靠建築施工企業的掛靠行為也是以內部承包的名義進行，內部承包的合法性受到了普遍質疑。有的人認為內部承包本質上也是掛靠關係。可以説這個問題的爭論由來已久，在司法實踐中這個問題也比較混亂。 到現在為止，我國也沒有相應的法律、法規來認定內部承包關係。

本人認為內部承包雖然與掛靠行為有許多相似之處，但不能簡單地將其定義為掛靠。內部承包與掛靠有如下幾方面的不同。

首先，從合同雙方當事人是否存在隸屬關係上看。

內部承包的承包人是企業的職工，與企業有隸屬關係，雙方有管理與被管理，領導與被領導的'關係。從實踐來看內部承包人往往是建築施工企業的項目經理或項目經理部組成人員，一般都有項目經理資質，與建築施工企業有長期的勞動合同關係。建築施工企業往往為承包人辦理養老保險、醫療保險、工傷保險等企業福利和社會福利。

而掛靠關係中，掛靠方與建築施工企業沒有隸屬關係，是平等的民事主體。雙方不存在管理與被管理，領導與被領導的關係。司法實踐中掛靠方多為個人、合夥或資質差的建築企業。掛靠方往往沒有相應的項目經理建築從業資格，與建築施工企業沒有勞動合同關係，雙方往往只是臨時的關係。建築企業也不為其購買養老保險、醫療保險、工傷保險等企業福利和社會福利。

其次，從管理上看。

內部承包關係中，雖然工程在項目經理的組織下展開，但項目經理的一切行為均不是其個人行為，而是企業行為。項目經理的一切權利都是在法人授權的範圍內進行。它受企業規章制度的約束，項目經理的行為視為企業的法人行為。企業有權對工程項目的質量、技術、財務安全等方面進行監督控制。項目承包人及其他人員在違反公司的有關規定時公司有權對有關人員進行更換。總的來説，在內部承包關係中，建築施工企業對整個工程的質量、技術等方面擁有掌控的能力。

而在掛靠關係中，建築施工企業對掛靠方沒有實施真正的管理。建設工程的質量、安全、工程進度、資金等均由掛靠方自行負責。建築施工企業不向掛靠企業派駐財務、質量、技術和安全等人員。建築施工企業無權對掛靠方的工作進行干涉。

當然施工企業掛靠行為也和內部承包一樣，建築施工企業有進行質量、技術、安全、工期監督的權利和義務。但實際中這種約定往往只是停留在形式上，建築施工企業在實際操作中不對掛靠人進行實質性的管理。因此是否對承包進行實質性的管理是內部承包與掛靠區分的本質特徵。

內部承包合同10

第一章 總則

第一條 為保護本企業內部承包合同當事人的合法權益，調整企業內部協作經濟關係，用法律手段強化管理機制，促使分廠與分廠之間、分廠與科室之間、科室與科室之間承包經濟合同的完成，提高經濟效益，確保“廠長任期目標”的全面實現，特制定本章程。

第二條 企業內部承包經濟合同是本企業內部各單位為完成各自承擔的生產經營任務，所訂立的明確相互權利義務的協議；是用合同方式固定下來的一種法律文書。

第三條 訂立承包經濟合同，必須遵守國家的法律，必須符合國家政策和計劃的要求；在本企業的生產、經營計劃的指導下籤訂，以保證本企業生產、經營計劃的實施。

第四條 訂立承包經濟合同，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則；貫徹“包死基數、確保上交、超收多留、虧損自補”的企業承包經營責任制原則；貫徹以責為中心的責、權、利三結合原則，實行有槳有罰、賞罰分明的獎罰制度。

第五條 承包經濟合同依法成立，即具有法律約束力。當事人必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。

第六條 承包經濟合同在履行過程中發生各種糾紛，雙方當事人協商不成時，可向本企業“承包經濟合同糾紛仲裁委員會，申請調解、仲裁，未經本企業“仲裁委員會”裁決，不得向上級主管部門申請調解或向人民法院起訴。

第二章 承包經濟合同的基本條款

第七條 承包合同的範圍，包括：科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協作等。

第八條 數量。數量是衡量承包合同履行的尺度。合同雙方應明確規定品種、規格、數量、經營管理目標成果等，沒有數量條款的`合同是無效合同。

第九條 質量。質量是檢驗承包經濟合同完成情況的標準和依據之一。雙方在簽訂承包合同時，應明確規定質量標準。特殊要求應在合同中註明。沒有質量條款的合同是無效合同。

第十條 期限。期限是對承包經濟合同履行完成預期的目標的時間要求，應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業經營計劃進度要求籤訂。沒有期限條款的合同是無效合同。

第十一條 價格。按照廠內規定核准的價格計算，簽訂承包合同。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費，醫療勞動保險費等等一律按廠內核定價格（包乾限額標準），進行控制結算。沒有價格條款的合同是無效合同。

廠內沒有規定訂價的，由雙方另行協商訂價，經廠價格管理部門審定。

第十二條 違約責任。在承包合同履行過程中，雙方或一方不能全面履行合同，負有責任的一方應承擔違約責任，按本條例規定處罰。沒有違約責任條款的合同是無效合同。凡屬於“不可抗力”的情況，當事人應在有效期限內取得有關：主管部門書面證明後，可免除承擔違約責任。

第三章 承包經濟合同的公證

第十三條 承包合同的公證，由企業法定代表人委託指定或由法律顧問室指振的法律顧問對簽訂承包合同的冥買性、合法性、可行性進行審查，凡符合本條例規定的，予以鑑證，並對此負責。未經法律顧問審查、鑑證的承包合同，法律顧問對此不承擔任何責任。法律顧問認為有必要時，有權提請經地方公證或鑑證機關進行公證或鑑證。

第十四條 承包合同鑑證的內容

（1）根據承包合同當事人的申請，法律顧問依法證明法律行為、法律事件和有關法律意義的文書的真實性、合法性，預防糾紛，減少訴訟。

（2）審查證明承包合同雙方當事人是否具有簽訂合同的合法主體資格，、即“法定代表人”科室，分廠、車間、班組、行政首長身份資格。委託代理人，必須有授權委託證書。‘不具備資格的當事人，無權簽訂承包經濟合同。

（3）證明承包合同上的簽名、印鑑屬實。

（4）證明承包合同的副本、影印本與原本相符。

（5）法律顧問室收取一定的鑑證費，並負有向當事人提供法律幫助的義務，解答有關法律諮詢。

簽訂承包合同，需一式三份，雙方當事人各執一份，法律顧問室一份存檔。

第四章 承包合同的法律責任

第十五條 由於設計或設計修改錯誤，造成生產單位零件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30～50％作賠償金（計賠償賬，用廠內結算支票支付），並按價值的5％支付受損失違約金，從獎金中扣除。

第十六條 由於工藝或工藝流程編制錯誤，造成生產單位零部件報廢。違約方按零部件損失價值總額的30～50％作賠償金（計賠償賬，用廠內結算支票支付），並按價值5％支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。

第十七條 由供方生產的零部件，雖經檢驗單位檢驗合格，調人需方後發現所加工的零部件不合格，需方應通過檢驗單位複檢確定責任。如屬供方的責任，在超過交付合格零部件合同規定履行期限，按廠內規定價格核算，供方承擔支付需方5％違約金，從獎金中扣除（用廠內支票結算）。屬於檢驗單位調檢失誤，檢驗單位承擔連帶違約責任。

第十八條 使用工模具的單位，在使用過程中發現工模具不合格，經檢查（計量）單位鑑定後，屬於工模具製造單位的責任，使用單位可退回原工模具並有權要求製造單位提供合格工模具。工模具製造單位承擔支付使用單位5％違約金（從獎金中扣除），並承付50％由於工模具不合格所造成零部件報廢的經濟損失。

第十九條 對鉚裝工具在試壓時，已經需方專人簽收，再發現工模具不合格，其責任由使用方負責。

第二十條 由於檢驗部門誤檢、漏檢所造成的廢品掏失，按損失價值總額5％承擔違約金，從獎金中扣除。

第二十一條 由於材料供應不及時，生產單位因等工待料而造成的經濟損失除計賠償金外，並根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從供應部門的獎金中支付。

第二十二條 由於外協配套件不齊，使產品不能按期完成，對所造成的經濟損失除計賠償金外，並根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從外協部門的獎金中支付。

第二十三條 由於生產經營進度編制計劃的失誤，致使原材料、元器件訂購經濟合同漏項，臨時提出訂購計劃，根據雙方簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從生產經營計劃部門的獎金中支付，並補償供方臨時措施使用。

第二十四條 產品對外銷售合同中，由於銷售人員失誤致使合同條款不全、責任不明造成已發貨銷售的產品資金不船回收的經濟損失，或造成債權糾紛經國家仲裁機關或人民法院判令責任在我方時，對其造成的經濟損失（含訴訟費用、聘請律師、法律顧問費用），根據雙方所簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從銷售部門的獎金中支付。

第二十五條 供方不能按期交貨，應由供方償付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。

第二十六條 供方所交付的產品或零部件，不符合承包經濟合同的規定，包括：規格、品種、數量、質量等，供方應承付違約金，按承包所規定的違約責任處罰。

第二十七條 承包經濟合同依法成立後，不得應承辦人或單位行政主要負責人的變動而變更或解除合同。

第二十八條 發生下列情況之一者，允許變更或解除合同

（1）訂立承包經濟合同所依據的國家計劃被修改或取消。

（2）在不影響國家和企業集體的經濟效益，不影響企業生產經營總目標完成的前提下，根據變化的實際情況，經雙方當事人充分協商，取得一致意見，形成產生法律效力的文字協議書後。

（3）由於不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同時，應及時向對方申明；取得有關部門合法書面證明文書向“仲裁委員會”呈報不能或不能完全履行的理由，在取得“仲裁委員會”認證後，可允許延期履行、部分履行或者不履行，根據情況可部分免除或全部免除違約責任。

第二十九條 其他承包，如內部運輸、醫療保健，環境保護（含工業衞生，廠區綠化、清掃等）、會計、統計、行政管理等類別承包合同，參照以上條款執行。

第五章 附則

第三十條 廠屬集體企業、工業貿易公司、勞動服務公司等同總廠某單位所簽訂的承包合同及其內部所簽訂的承包合同，均按照本條例執行。如有違約，其違約金從其為總廠的勞務加工費中扣除，由內部銀行結算支付給對方。

第三十一條 本章程由總廠經濟法律顧問室起草，經廠長辦公會議討論通過後，據職工代表大會審議通過的程序頒發生效，修改亦同。有關法律問題的由總廠經濟法律顧問室解釋。

第三十二條 本章程自______年_____月_____日起實行。

內部承包合同11

甲方：

乙方：

甲乙雙方在自願、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：

1、承包內容

1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。

乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：__年_____月底繳納30000元，_____月底繳納30000元。

1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存餘額。

乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。

1、3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項税款，由甲方統一向税務部門繳納。

1、4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責;

出境證明及協調職能部門關係由甲方負責。

1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的勞務部經營。

2、費用

2、1費用承擔如下：

2、1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元/年(由乙方個人承擔);

2、1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;

2、1、3、電話_____的電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用)，電話_____的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;複印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。

2、2乙方可報銷的費用：

2、2、1移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元;

2、2、2出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元(該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼)，出差補貼費每天50元;

2、2、3交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客户另行商定;

2、2、4市場開拓費：按乙方開發的項目__________%提取(限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用)，如需要出境考察，項目費用另行商定;

2、2、5招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。

3、工資和待遇

3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿後基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元/月。

3、2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。

上述3、4、5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務並分配利潤後，由乙方再行補足風險投資款。

4、利潤分配

勞務部自行開發產生業務後，前一次業務利潤分配時間以後一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。

5、管理和責任

5、1甲方產生的`經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;

乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。

5、2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。

6、糾紛解決

甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

7、生效及時間

7、1本合同有效期自___年____月____日至____年____月____日。

7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：__________________ 乙方(公章)：__________________

法定代表人(簽字)：__________________ 法定代表人(簽字)：__________________

__________________年________月________日 __________________年________月________日

內部承包合同12

甲方：_________________

乙方：_________________

為加強工程項目施工管理，全面履行（以下簡稱公司）與業主簽訂的施工合同（以下簡稱《施工合同》），確保甲、乙雙方利益不受損害，根據國家法律法規、公司相關管理制度和本工程實際情況，經甲、乙雙方協商，就項目承包事宜達成如下合同條款，共同遵守。

一、甲方同意將工程項目（合同造價萬元）承包給乙方施工管理，工程範圍及承包內容詳見公司與（業主）簽訂的施工合同。

1、承包原則。乙方按照“依法經營、獨立核算、自負盈虧、照章納税、確保上交、自擔風險”的原則和“五保（保進度、保安全、保質量、保文明施工、保企業信譽）”要求，實行全面風險責任承包。嚴格做到“無虧損、無拖欠工資和材料設備款、無安全和死亡事故、無顧客投訴、無債務糾紛”。並對施工項目的工程質量實行終身負責制。

2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同組織施工，全面履行《施工合同》，並承擔一切經濟與法律責任。

3、管理費上交。乙方按工程結算總造價的 %向甲方上交管理費。

（1）在甲方與業主簽訂施工合同的同時，乙方按合同工程造價向甲方上繳管理費。管理費不含勞保基金、各項税費、項目應負擔的管理人員工資及附加費等（上繳管理費不能以帳、物衝抵）。待工程結算完成後，乙方按照結算總造價補足餘下部分管理費。

（2）工程項目勞保基金全部返回公司，乙方不得分享和截留。在辦理勞保基金返回手續中，乙方必須全力支持並配合。

4、税費上繳。乙方按國家法律、政策和工程項目所在地政府管理部門的有關規定繳納各項税費。工程項目所在地與公司註冊地税收管理不一致的，從高適用税種、税目、税率。

（1）上繳國家的税金由公司從業主撥付的工程進度款中代扣代繳；

（2）其他税費由乙方負責上繳，税費憑據由公司財務保管。

5、項目管理保證金。為確保公司各項管理制度的順利推行並強化執行力，根據公司《項目管理保證金管理辦法》的`規定，乙方應在本合同簽訂前，足額向公司繳納項目管理保證金萬元。項目完工結算後，按公司《項目財務管理制度》規定填報《項目管理保證金退回會籤審批表》，經保證金管理委員會成員會籤後辦理退回手續。

6、項目承包指標：_________________

（1）工期：_________________按公司與業主簽訂的施工合同規定的施工工期，包括獎勵與罰款。

（2）質量：_________________必須符合《建築工程施工質量驗收統一標準》的要求，施工質量達到一次性驗收合格，創工程。

（3）職業健康安全：_________________一般事故年頻率低於1.2%；年負傷頻率低於8%，重傷事故頻率低於0.4%；杜絕死亡事故及重大設備、火災、交通事故；職業病發生率0；保證勞動保護用品的及時發放並正確使用率100%。爭創安全質量標準化示範工程。施工過程中，安全質量標準化達標驗收必須合格。

（4）環境保護：_________________影響環境的水、氣、聲、渣排放必須達到國家環保標準。

（5）項目信息管理。嚴格按甲方要求在項目經理部應用項目管理綜合軟件系統；明確專人擔任項目信息員，並按規定錄入系統要求的相關數據；

（6）施工現場規範宣傳。門樓、圍牆、塔吊、五牌一圖、現場操作區、辦公區布臵及現場安全生產應符合公司安全生產文明施工標準圖集要求。

（7）技術資料（含“創優”、“科技示範”、“貫標”資料）和工程結算資料必須滿足當地建設行政主管部門和《施工合同》的相關要求，並符合公司相關管理部門規定的標準。竣工後向甲方提交一套完整的竣工資料原件（包括全套掃描光盤資料）。

本合同一式五份，公司二份、甲方二份、乙方一份。經甲乙雙方簽字（甲方同時蓋章）並報公司備案批覆後生效。本合同在工程竣工結算、所有債權債務清算完畢、缺陷責任期與保修期滿後本合同自然終止。

未盡事宜，雙方另行協商。

甲方（章）：_________________乙方：_________________

甲方責任人（經理或局長）：_________________身份證號碼：_________________

年 月 日 年 月 日

內部承包合同13

甲方：

乙方：

聯繫方式：

身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》、《國家建築施工規範》及相關條例，本着互惠互利的原則，為了實行有效的內部經濟責任制和項目承包負責制，實行企業目標管理，本着平等、自願、公平和誠實信用的原則，現根據公司的實際情況，經甲、乙雙方協商，甲方確定把明確雙方的責任和權利, 雙方就本工程施工內部承包協議相關事項協商一致,特簽訂如下協議：

第一條 工程名稱: ________________________________________

第二條 工程地點： _____________

第三條 工程造價：暫估___________________________元人民幣。

第四條 承包方式：包工包料。

第五條 承包內容及施工範圍：按建設單位的招標文件、施工合同及相關的補充協議執行。

第六條 材料供應及工程款支付等:執行公司與建設單位簽訂的合同及補充協議的有關規定。

第七條 工期:執行公司與建設單位簽訂的合同及補充協議約定的工期。

第八條 工程質量要求：

1、質量目標：執行公司與建設單位簽定的合同約定的質量目標，乙方應嚴格按照相關標準要求執行。

2、本工程施工必須接受公司的統一管理，嚴把質量關，嚴格按照會審後的施工圖紙及施工質量驗收規範、工程建設強制性條文及相關的標準、技術規程等施工。

3、如果出現重大質量事故給公司造成經濟及名譽損失的，乙方除承擔全部責任外，另在原有上繳公司管理費的基礎上再上浮0.5個百分點。

4、本工程完工後，乙方必須提供一套完整的`竣工資料上交公司備案。

第九條 施工管理

1、乙方施工現場的管理人員須配備齊全，項目部需將人事信息表留予公司總部予以備份。

2、乙方施工現場管理人員的配備如果不能滿足施工現場工作的需要，從而導致建設單位要求公司增派管理人員的，公司應予以必要的支持。在原有管理費收取基礎上向乙方增加收取0.5%-1%的管理費，增派人員工資由乙方承擔。

3、乙方應嚴格執行公司的工程管理制度和其它各種規章制度，按時向公司報送月報等資料，及時參加公司召開的有關會議。

4、乙方應嚴格按照國家及省市規定的有關文件進行施工，遵紀守法，認真維護公司形象和利益。

5、施工過程中，為確保公司利益，如乙方有需要，甲方應向乙方提供必要的工程管理與施工技術服務指導等。

6、項目部在和建設單位辦理工程結算時，無權對社會保險費等屬於甲方權益的費用向建設單位作出放棄或讓步決定。

第十條 安全文明施工要求

1、要積極配合各有關單位及公司的日常檢查，對提出的問題應妥善進行處理。接到的書面整改通知，應及時整改並書面回覆公司安全科。對主管部門的整改通知，經公司安全科複查後再回復。

2、施工現場的安全生產和文明施工應按當地政府部門下發的有關文件和公司的安全生產文明施工管理規定執行。

3、另籤安全生產責任書(附後)。

第十一條 勞務管理

1、工程所涉及到勞務分包的必須和有資質的勞務公司簽訂勞務分包合同，並在公司備案。禁止和無主體資格的個人簽訂協議。

2、項目部組織自有人員實施勞務作業的，必須提供為其所招用的工人辦理勞務用工合同和社會保險手續。

3、乙方必須確保農民工工資按時足額發放，並向甲方提供相關證明。 第十二條 財務管理：

1、為加強公司對資金的統一管理，建設單位支付的工程款應當轉入公司指定的賬户，乙方原則上不得與建設單位發生任何形式的工程款的收付。工程款到賬後，公司在扣除税金及管理費後將及時將剩餘工程款撥付乙方。

2、乙方應當負責催收工程款並辦理工程結算，並應根據合同造價或結算金額，實行包乾，自負盈虧，並承擔由該項目所發生的一切債權債務。

3、安全文明施工措施費必須設立專用賬户，做到專款專用，並單獨列出安全、文明施工措施費用清單，並提供相應票據。

4、為搞好公司成本核算，加強公司企業所得税管理，乙方應自項目開工之日起，在購買主材、地材等材料時，積極主動收集材料發票，並將收集到的材料發票在辦理工程款撥付手續時交到公司財務部。

5、乙方應向集團公司財務部提供不少於應撥付工程款20%的勞務發票，具體開據時間根據税務機關的要求，另行通知。

6、凡在市區內施工的項目，均由公司開具建築業發票(為避免經濟糾紛，原則上不再開具收據)，營業税、所得税由公司代扣代繳，統一管理。

7、在外地施工的項目，乙方應在合同簽訂後一個月內到公司註冊地税務機關開具外出經營許可證。營業税在工程項目所在地繳納，企業所得税回公司註冊地繳納，並在納税後及時將完税憑證和發票記賬聯交回公司。外出經營許可證即將到期(有效期限180天)的，在不影響正常生產經營的情況下，請提前15日交回公司財務部，以便重新辦理。逾期未交回的，由此造成公司被税務機關處罰的，一切損失由乙方承擔。

第十三條 印章管理

1、公司發放到項目部的印章，必須嚴格按照公司的印章管理辦法進行使用，不得用於印章授權內容以外的事務。否則，將按照公司的規定給予處理。

2、由公司蓋章擔保的材料採購、租賃合同，乙方應按合同約定及時支付各種款項，如出現材料供應商到公司投訴事宜，公司有權將乙方的工程款直接支付給材料供應商;如出現材料供應商對公司的訴訟，乙方除承擔相應的責任外，還應向公司支付訴訟標的額20%的信譽損失賠償。

第十四條 管理費及其他費用：

1、管理費：公司計取工程總造價 %的管理費。

2、乙方負責向當地建設行政主管部門交納辦理手續的各種費用，包括施工中的各種檢測、驗收費用。

第十五條 工程回訪、保修

1、工程保修的內容、時間、保脩金額均按照公司和建設單位簽訂的工程合同及補充協議為準，乙方應遵守國家有關規定，認真作好質量回訪，發現問題及時維修。

2、保修期間的工程出現質量問題，甲方或建設單位告知乙方，乙方不及時維修的，甲方有權先墊資維修，扣除乙方相應的保脩金，並給予處罰。

第十六條 乙方負責處理施工中的重大事務，如：農民工工資糾紛、工程款的辦理、公司約定其必須參加的會議等，均不得委託他人，否則，公司一律不予認可，並給予處罰(特殊情況除外)。

第十七條 本協議書一式四份，甲方執三份，乙方執一份，自簽訂之日起生效，待工程竣工結算完畢、一切財務手續結清後本協議自行廢止。

第十八條 其它未盡事宜，可參照有關規定協商解決。

(備註：承包人和我公司之間完全是一種獨立的承包關係。即在施工期間雙方各自承擔“內部承包協議書”中約定的權利、義務，對外承擔獨立的法律責任。)

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同14

發包方：_____________ 營業執照號：_________

承包方：_____________ 身份證號碼：_________

為了為明確發包方和承包方之間的權利義務關係，經雙方友好協商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經營，特簽定本合同，以資共同遵守。

第一條 承包內容 承包方為_________分公司的經理，從事_________地區的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經營業務。

第二條 承包期限 承包期從________年____月____日起至________年____月____日止。分公司單獨建帳，進行税務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。

第三條 承包指標 在承包期限內承包方向發包方上繳承包費計人民幣_________元;在每個承包年度第1個月內支付。 另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項後付1%;竣工後付1%。 承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業務費用後，有權決定獎勵辦法和福利用途。

第四條 發包方的權利義務

4.1 在________年____月底前，將分公司交給承包方經營管理。

4.2 負責刻制分公司的公章，分公司帳户的開立和註銷，參與分公司的財務管理。

4.3 如發包方在地區從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。

第五條 承包方的權利義務

5.1 承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發包方申報分公司財務報表;發包方定期審核分公司的'各項業務往來。

5.2 承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發生工傷事故，承包方應按照國家的有關規定處理。

5.3 承包方應按時向國家納税。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。

5.4 承包方自主經營權，有權自行招聘職工，有權根據職工的工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。

第六條 違約責任

6.1 發包方如未按

第七條終止合同，則應返還承包方向發包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發包方還應向承包方賠償損失。

6.2 承包方如不按時按量完成上交發包方款項，應按照銀行關於遲延付款的規定，向甲方償付違約金。

第七條 合同解除 發生下述情況之一，發包方有權解除本合同：

7.1 承包方未按

第一條規定的承包內容而從事其他經營活動的;

7.2 承包方未經發包方同意私自開立銀行帳户的;或者承包方的財務報表含應收賬款和應付賬款與事實不符的;

7.3 未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。

7.4 承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的;

第八條 不可抗力 在合同期間，如遇不可抗力，造成經營中斷或其它經濟損失，經調查屬實後，發包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。

第九條 爭議解決 因履行本合同發生的爭議，雙方儘量友好協商解決;如協商不成，由發包方所在地人民法院處理。

第十條 其它 本合同自________年____月____日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關係，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式四份，甲X雙方各執兩份。

發包方：_________(蓋章) ________年____月____日 承包方：_________(簽字) ________年____月____日

內部承包合同15

發包方：_____________

營業執照號：_________

承包方：_____________

身份證號碼：_________

為了為明確發包方和承包方之間的權利義務關係，經雙方友好協商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經營，特簽定本合同，以資共同遵守。

第一條 承包內容

承包方為_________分公司的經理，從事_________地區的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經營業務。

第二條 承包期限

承包期從________年____月____日起至________年____月____日止。分公司單獨建帳，進行税務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。

第三條 承包指標

在承包期限內承包方向發包方上繳承包費計人民幣_________元;在每個承包年度第1個月內支付。 另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項後付1%;竣工後付1%。 承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業務費用後，有權決定獎勵辦法和福利用途。

第四條 發包方的權利義務

4.1 在________年____月底前，將分公司交給承包方經營管理。

4.2 負責刻制分公司的公章，分公司帳户的開立和註銷，參與分公司的財務管理。

4.3 如發包方在地區從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。

第五條 承包方的權利義務

5.1 承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發包方申報分公司財務報表;發包方定期審核分公司的各項業務往來。

5.2 承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發生工傷事故，承包方應按照國家的有關規定處理。

5.3 承包方應按時向國家納税。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。

5.4 承包方自主經營權，有權自行招聘職工，有權根據職工的工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。

第六條 違約責任

6.1 發包方如未按

第七條終止合同，則應返還承包方向發包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發包方還應向承包方賠償損失。

6.2 承包方如不按時按量完成上交發包方款項，應按照銀行關於遲延付款的規定，向甲方償付違約金。

第七條 合同解除 發生下述情況之一，發包方有權解除本合同：

7.1 承包方未按第一條規定的承包內容而從事其他經營活動的;

7.2 承包方未經發包方同意私自開立銀行帳户的`;或者承包方的財務報表與事實不符的;

7.3 未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。

7.4 承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的;

第八條 不可抗力 在合同期間，如遇不可抗力，造成經營中斷或其它經濟損失，經調查屬實後，發包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。

第九條 爭議解決 因履行本合同發生的爭議，雙方儘量友好協商解決;如協商不成，由發包方所在地人民法院處理。

第十條 其它 本合同自________年____月____日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關係，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲X雙方各執兩份。

發包方：_________(蓋章) ________年____月____日

承包方：_________(簽字) ________年____月____日