承包合同範本(精選15篇)

現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的類型越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的承包合同範本，希望能夠幫助到大家。

承包合同範本1

發包人： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

承包人住址：

承包人身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及相關條例、法律、法規，遵循自願、平等、恪守信用的原則，甲方將 工程土建工程人工費承包給乙方，經甲方雙方協商決定達成以下合同條款，特簽訂本合同。

一、 工程名稱

二、 承包方式、範圍、價格

1、 承包方式：建築工程人工費承包，施工中發生設計變更和建設方提出的變更項目，根據施工圖紙和實際變更工程量合理計算後相應增減人工費(注：增加項目人工費在貳仟元以上給予調整，貳仟元以下不予調整)

2、 承包範圍：本工程涉及圖紙中的全部內容(包括圖紙會審及設計變更的內容)。除採暖安裝工程、給排水安裝工程、電氣安裝工程，內、外牆保温工程、塗料油漆工程、門窗工程、金屬欄杆工程、防水工程的人工費。另包括承擔輔助生產的腳手架搭設、拆除，臨時設施的搭設、拆除、設備材料的轉運、裝卸，塔吊的安裝、拆除及塔吊司機工資，並負責擔任施工期間的施工用具(如：水桶、木抹子、灰鬥、鐵鍬、洋鎬、線繩、墨汁、紅藍鉛筆、毛刷、掃帚等)。

3、 承包價格：以建築面積(建築面積的核定以施工圖紙為依據，按計算規則據實計算)為準，每平方米人工費 元。

三、工程建設工期

1、基礎工程：從 年 月 日開工至 年 月 日完成。

2、主體工程：從 年 月 日開工至 年 月 日完成。

3、裝飾裝修工程：從 年 月 日開工至 年 月 日完成。

4、工程竣工：至 年 月 日全部竣工。

按上述規定工期，如乙方不能按期完成，每延期一天按合同總承包的千分之五進行處罰，依次累計由乙方承擔處罰。如遇不可抗力或停水停電及甲方原因造成工期延誤合理進行工期順延。

三、 人工費的支付與管理

1、每月按工程進度、完成工程量，經甲方項目部計算核實後按當月完成工程量 50% 報項目部審批支付，(注：遇到建設單位工程款撥付不到位，造成甲方不能按時支付乙方時，乙方做到優先墊資;等建設單位撥款到位時，由甲方按約定補撥給乙方)其餘人工費待工程竣工驗收合格後一個月內，除扣留

2、 人工費支付的管理：每月乙方必須將當月的實際考勤表、工資表交甲方項目部項目經理處審核，考勤表、工資表必須由工人、承包人、考勤人簽字，方可有效，否則不予支付工人工資，責任全部由乙方承擔。支付後的工資表簽字手續齊全，交甲方項目部存檔。

五、工程質量

1、按照國家質量標準組織施工，乙方在施工過程中必須執行施工圖紙設計要求和國家現行的施工驗收規範、強制性條文、驗收評定標準等。

2、乙方應嚴格按設計施工圖、及技術交底組織施工，甲方項目部有權對工程質量進行檢查驗收，凡達不到驗收標準，不得進行下道工序，且按甲方項目部的處理意見處理，若造成返工的，返工造成的人工費、材料費由乙方全部承擔。

3、乙方應對工程質量負責。在施工過程中發生事故，該返工的乙方無條件的返工，返工造成的人工費、材料費由乙方全部承擔。

4、乙方應保證工程質量達到合格，若發生分部分項工程質量不合格，有權一切後果由乙方負責。

六、安全生產

1、乙方必須保證進入施工現場的作業人員身體健康，患有高血壓、恐高症、精神分裂症的人員不得進入施工現場，否則所造成的一切責任全部由乙方承擔。

2、乙方應嚴格遵守安全生產的各項規章制度及安全操作規程，不得違章指揮，違章作業。

3、乙方對進入施工現場的人員要進行安全教育並做好每日班前安全教育記錄工作。

4、乙方嚴格要求操作人員按安全規程操作，做到不違章操作，保護好自身安全和他人安全，正確使用勞動保護用品，帶好安全帽、繫好安全帶等保護用品，接受安全員的監督檢查，確保安全生產。

5、乙方必須用專業電工進行接電作業，不得非專業人員接電，若私自接電造成安全事故責任由乙方負責。

6、乙方全權負責施工操作人員的人身安全，加強安全教育，嚴格管理，嚴格遵守安全規程及制度，如果發生由人為因素造成的任何事故一切責任由乙方負責並承擔所造成的經濟責任。

七、甲、乙雙方責任

(一)、甲方責任

1、甲方應按計劃及時向乙方供應施工所需的設備、機具、建築材料，若不及時提供，造成乙方的經濟損失由甲方全部承擔。

2、甲方向乙方提供的材料必須合格，若不合格乙方有權拒絕使用，強制使用造成工程質量、材料浪費由甲方全權負責。

3、甲方按合同約定及時給乙方撥付承包人工費。

4、甲方有權對工程施工進行全方位、全過程的施工管理，對工程質量、施工進度、安全生產、文明施工負責管理。在施工過程中發生質量問題，有權作出處理決定：施工進度達不到施工組織設計方案的要求，有權進行調整;安全生產違章作業有權作出停工整改決定;文明施工不達標有權作出處罰的決定等。

(二)、乙方責任

1、乙方依據施工平面佈置圖和項目部指定的地方堆放設備、材料，乙方不得隨意堆放，保證文明施工。

2、乙方應該規定合理用料，施工所需的各種材料使用時必須辦理領料手續，實行定額用料，材料不得浪費，剩餘材料妥善保管，合理使用。必須做到工完料淨場地清，砌築落架灰及時清理並集中過篩，再次使用。若發現浪費材料、亂截亂用材料，甲方給予乙方500---1000元的經濟處罰。

3、乙方對施工機械設備、機具應有專人(有證件人員)操作並定期進行維修和保養，因維修、保養不及時造成機械設備損壞，所造成的經濟損失由乙方承擔。小型機具、用具要嚴格管理，不得損失，扣件、U型件所用數量在入庫時必須按正常損耗之內入庫，非正常損耗由乙方照價賠償。

4、乙方負責人工費的支付，每月必須將職工考勤及工資表報甲方項目部審核，審核後雙方簽字報公司財務，乙方不論付零工及包工工資，必須按程序留份報項目部存檔。

5、乙方必須配合各工種作業，對各作業班組正常預留的管道洞、槽進行修補，聽從項目部的統一調配，若不配合或不聽從調配所造成損失及違反各種施工規定，由項目部在當日內作出決定，並進行相應的經濟處罰。

6、乙方應派專職技術人員配合甲方項目部的工作，做到定位、定崗並對施工作業技術、質量、安全全過程的管理，發現問題及時向項目部主管人員彙報，進行協調解決，不得擅自隱蔽。

7、乙方負責各結構部位混凝土及砂漿試塊的取樣、留置、養護工作。乙方留置試塊時，必須按照規定留置，若留置的試塊在施壓時，達不到設計抗壓強度標準一切責任由乙方承擔(注：留置試塊時必須報請項目部與監理工程師監督取樣留置)。

8、乙方嚴格管理自己的施工人員，嚴禁在施工現場內打架、鬧事、賭博、酗酒、偷盜。若發生此類事件，由乙方負責承擔全部責任，情節嚴重者交當地司法部門處理，並相應承擔5000----10000元的罰款。

八、專項條款

1、文明施工：

該工程項目部的目標是達到市級文明工地的標準組織施工，做到施工現場整潔，材料堆放整齊，施工場地平整，建築垃圾及時清運，作業面材料堆放有序，職工宿舍、食堂乾淨衞生，證件齊全，防蠅設施到位。必須達到市級文明工地，若達不到此標準處以10000元得罰款。

2、工序交接：

乙方在施工期間每完成一道工序，都要報請甲方項目部進行班組工序交接驗收工作手續，如乙方不通過工序交接驗收工作，造成工程質量事故及安全問題和有關單位對本工程的停工、處罰等現象，根據情節嚴重乙方承擔所有的費用和損失。

3、 材料控制：

乙方應按施工預算提供的材料數量，實行定額用料，合理用料，材料不得浪費。①對損耗材料：如釘子、扎絲、鉛絲，甲方按預算定額用量一次或二次提供給乙方保管使用，乙方在使用過程中出現浪費、超支、節約等責任由乙方全權負責。以每棟樓2張切割片為準，甲方一次性給乙方鋼筋工提供切扎絲用切割片。②對週轉材料：如竹膠板、木撐桶、木方子、槽鋼等的使用要嚴格控制，根據構件部位所用尺寸量材使用，不得隨手亂截亂用，確實需要截用乙方報項目部批准後截用，否則處以200500元的罰款。乙方要嚴格控制工地現場偷盜現象，如發現有偷盜現象，扣除當事人的全部工資並對乙方進行處罰。

4、 乙方的技術負責人到位：

乙方必須派專職技術負責人到位施工現場，保證定人、定崗、定位配合甲方項目部進行技術、質量、安全全過程的管理工作，否則在施工期間出現的質量問題、安全事故一切責任由乙方負責。

5、 乙方違約：

乙方無能力施工，使工程進度、質量、安全無法保障，甲方有權廢除合同，造成的經濟損失全部由乙方承擔，乙方無條件的撤出施工現場，並承擔總承包人工費的30%的違約金。

6、 乙方負責對人員工資的支付。甲方付款到位，乙方若不按時支付或造成支付不到位，責任全部由乙方負責，造成人員上訪等勞動糾紛，每上訪一次乙方應承擔伍仟元的罰款，依次累計從承包費中扣除。

7、 對乙方的獎勵：

①乙方在施工期間能夠積極配合項目部調配，合理利用機械、設備、材料，順利完成施工任務，甲方項目部承擔乙方施工工具用具(如：水桶、木抹子、灰鬥、鐵鍬、洋鎬、線繩、墨汁、紅藍鉛筆、毛刷、掃帚等)費用20xx元。

②乙方在施工過程中未發生質量事故、材料浪費現象，甲方給予10000元的獎勵。

③乙方在施工過程中能夠積極配合項目部消除安全隱患，未發生任何安全事故，甲方給予10000元的獎勵。

④本工程若達到市級文明工地，甲方給予8000元的獎勵。

九、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字後生效，結清財務手續後自行失效。

甲方： (簽字、蓋章)

乙方： (簽字、蓋章)

年 月 日

承包合同範本2

_____縣_____公社（鄉）______大隊（村）______生產隊，以下簡稱甲方；

________縣_______公社（村）_______生產隊社員________，以下簡稱乙方、

為了發展牧業，為城鄉人民提供更多更好的食用，為發展農業生產提供生產，充分調動社員養好牲的積極性，增加集體和個人的收入，根據中央（８３），（８４）１號文件的精神，經社員大會充分討論和甲乙雙方認真協商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守、

一，承包期限

承包期共________年，從一九________年________月________日起至一九________年________月________日止、

二，承包牲數

甲方將________（牲）發包給乙方飼養，共________頭（只）、其中，種母________頭（只），種公________頭（只），肉________頭（只）

三，承包任務量與獲益分配

１、乙方必須在承包期內第________年________月以前，向國家交售肉________頭，規格是________________________；向甲方上交肉________頭，規格是____________；向甲方提供生產用______________________頭，規格是__________________________；在承包期內的第________年________月以前，、到承包期滿時，乙方必須保證有存欄數________頭，其中，種母________頭，種公______頭，幼肉________頭、

２、乙方按合同規定的品種，數量，規格交售給國家的________（牲）的價金，甲乙雙方按________：________分成，甲方得________成，乙方得________成、乙方超額完成國家交售任務和上交甲方任務以外的部分，歸乙方所有、

四，甲方的義務

１、甲方在一九________年________月________日以前向乙方提供欄圈________間，牧場________畝（如果有），提供給乙方飼料地________畝________分以及如下工具：_________________________________________________________________________________________________________________________________________、

２、甲方在承包期內，每年向乙方提供草料________斤，其中，________斤，____，________斤________，，時間是____________；甲方每年向乙方提供平價商品糧________斤，其中，________斤________，________斤________，時間是___________________________、

３、甲方必須合理分配國家扶持牧業的物資和貸款指標，不得截留國家獎勵乙方完成派購牲任務的糧食、化肥等指標、

五，乙方的義務

１、乙方必須保持欄圈的清潔衞生，防止疾病傳染、牲染病的醫療費用由乙方承擔、

２、乙方飼養、牧放的牲不得損害山林、樹木、莊稼、

３、乙方必須愛護欄圈、合同期滿時，必須將甲方提供的欄圈、飼料地、牧場（如果有）、工具等如數交還甲方、欄圈內的糞肥________％歸甲方，________％歸乙方、

４、乙方飼養的生產用，不得擅自出借、出租給他人使用、未經甲方同意，乙方不得將牲轉包給他人飼養、

六，甲方的違約責任

１、甲方如不按時、按量向乙方提供欄圈、牧場（如果有）、飼料地、工具，應向乙方償付違約金______元，以致乙方不能進行正常飼養的，乙方可以提出解除合同、

２、甲方如不按合同規定的品種、數量、時間向乙方提供草料和商品糧，應向乙方償付所欠草料、商品糧價值________％的違約金、如果因此造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失、

３、甲方如不及時向乙方分配國家發放的貸款和物資，應按其價值的________％向乙方償付違約金；甲方如果截留國家獎勵乙方的糧食、化肥等指標，應按其價值的______％，向乙方償付違約金、

七，乙方的違約責任

１、乙方如不按合同規定的時間、規格、數量、完成對國家，集體的任務，每逾期一天，應按其價值的________％，向甲方償付違約金、超過________天仍未履行承包任務的，甲方除可以要求有關部門處理外，還可以提出解除合同，收回牲重新發包給他人、

２、自合同期滿，甲方提供的欄圈，工具等如有損壞或丟失，乙方應修復或賠償；乙方飼養、牧養的牲如損壞國家、集體的山林、樹木或集體、個人的莊稼等，應由乙方負責賠償、

３、乙方如將所承包飼養的生產用擅自出借，出租給他人使用，每出借或出租一頭生產用一天，應向甲方償付違約金________元、

八，不可抗力

1、如遇不可抗力的自然災害造成乙方承包飼養的牲損失，應根據損失的實際情況，減少或免除乙方對國家、集體承擔的義務、

九，其它

1、本合同自承包開始之日起生效，合同期滿自行失效、合同期滿後，甲乙雙方如願意繼續承包，應重新訂立合同、合同執行中如乙方去世，其家庭成員有承包繼承權、

2、合同執行中，甲乙雙方不得隨意更改或解除合同、合同亦不因甲方代表人的變更而變更、合同中如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協商，作出補充規定、

3、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式________份，交大隊（村委會），（如經公證或鑑證，則應送公證或鑑證機關）各留存一份

甲方：________縣________公社（鄉）________大隊（村）________生產隊_______（公章）

代表人：______________（蓋章）

乙方：______生產隊社員________（蓋章）

一九________年________月________日

承包合同範本3

甲方：xx門診部

乙方：

經雙方協商,本着平等,互惠,互利的原則,現承包醫院 科給乙方經營, 雙方茲訂立租賃合同如下：

第一條:

經營期限:自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止，將福康門診部 科租給 （以下簡稱乙方）。如室內裝置或設備有缺陷由甲方負責修理並承擔費用。

第二條

自本合同生效之日起，乙方須按季度預付租金＿＿＿＿元。乙方接到甲方的收租通知後， 在十天內一次付清。乙方如需終止租賃關係，解除合同，須在合同終止前三十天通知甲方。

第三條

甲方負責向乙方承租的房屋提供水、電、煤氣和熱力。乙方須按儀表數據繳付水、電費和取暖費。由於甲方對乙方承租的設備維修不及時，引起水、電和熱力的供應中斷，甲方將酌情減收相應的費用。甲方負責每年衞生局的年檢。

第四條：雙方權利、責任與義務

一、乙方可以聘用具有相關的醫學知識人員協助乙方工作,乙方負責本科室工作.為方便羣眾要求定時開設門診,實行經濟責任制，

二、甲方向乙方提供固定業務用房間 間（約平米）

三、乙方使用的器械自己解決與甲方無關,所有權歸乙方。

四、乙方在協議期間必須遵守甲方的各項規章制度,服從統一管理,不能擴大經營範圍,不能私自配藥給病人,病人配藥一律憑處方由藥房配藥.

五、收費一律有乙方自行負責，如使用甲方中草藥，甲方向乙方支付30%提成。

六、乙方在工作中所出現的一切事務（包含事故、糾紛等），由乙方自行解決。甲方保留仲裁後繼續追償乙方責任、損失的權利。

七、乙方在協議期間要遵紀守法和醫德規範,必須作好安全醫療.醫療器械嚴格消毒及一次性衞生用品用後按要求處理。

八、本協議如與上級部門規定牴觸時,甲乙雙方無條件服從上級決定,甲方不負經濟責任。

九、協議的變更、解除及未盡事宜，雙方協商處理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自簽訂之日起生效執行。

如果有爭議，雙方協商不能處理的情況下，交當地人民法院或仲裁機構處理。

甲方法人簽字：乙方簽字：

法人簽章： 簽章：

單位簽章: 聯繫電話：

承包合同範本4

甲方：__________________公司

地址：__________________

聯繫電話：__________________

乙方：__________________公司

地址：__________________

聯繫電話：__________________

為加強綠化養護管理，保證服務質量，甲方自願將其受託管理的小區綠化養護工作發包給乙方，由其為上述小區提供專業化綠化養護管理，為明確合同雙方的權利、義務，經甲、乙雙方協商一致，特訂立合同如下，以資雙方共同遵照執行。

一、物業基本情況：

小區位於__________，小區公共綠化面積__________平方米，。

二、綠化服務範圍：

綠化範圍建議輔以圖紙標明並由雙方簽章確認後作為本合同附件

三、承包方式：

採用由乙方包工、包料(包括苗木)、包工具、包設備、包酬金的方式。

四、合同有效期：

__________年__________月__________日至________ 年__________月__________日止。合同期滿如需續約，甲乙雙方應另行協商確定。

五、甲方責任：

1、全面監督、指導、檢查、驗收乙方工作，發現問題及時通知乙方，要求乙方及時予以處理，對乙方提出的合理建議和要求予以採納或提供幫助。

2、如遇綠化特殊工作需求時(如外來人員參觀、創優檢查、颱風、火災等情況)，需提前通知乙方安排人員進行修剪等綠化養護或恢復工作。

3、有權制定相應之管理措施、監督檢查標準等，以保證乙方按照合同及其他雙方議定之要求進行作業。

4、無償提供綠化養護工作所需之水電。

5、負責本合同約定綠化服務範圍內與綠化相關的甲方所有或提供的綠化設備的修復及完善(乙方自行增加的設施除外)。

6、按合同約定為乙方辦理結算手續。

六、乙方責任：

1、乙方應嚴格按本合同約定及其投標書中的承諾為甲方受託管理的新世界豪園小區綠化提供專業化的養護管理;嚴格教育、培訓和管理派駐之綠化員工。遵守甲方制定的各項規章制度，服從甲方的管理，愛護甲方及小區財物，維護甲方良好形象。

2、乙方派駐甲方的所有工作人員，必須按甲方管理處的有關規定辦理相關手續並提交所有工作人員有效身份證明文件的複印件。

工作時間，所有乙方綠化員工必須統一着裝、佩帶工卡上崗，每日按要求到管理處指定位置簽到，工作時間不得擅離崗位。

3、按照雙方協商人數，選擇素質良好，技術嫻熟，形象好，身體健康的專業人員(至少有一名經管理處認可的現場主管，需24小時待命)進場作業。

4、每月25日之前將下月綠化養護工作計劃以書面形式交甲方審核;每月28日之前以書面形式向甲方提交本月工作總結。調整的月度工作計劃需要報甲方備案。

5、乙方不得因其它綠化養護工地的需要等原因,隨意將本小區的綠化員工調離;確需調離的，需制定人員補充計劃並經甲方批准後方可實施。

6、如遇有關部門進行檢查，乙方必須保證象修剪等綠化養護措施到位，如因乙方原因未能通過有關檢查，乙方將負責全部違約責任，甲方有權視具體情況對乙方採取相應處罰。

7、日常工作中，乙方派駐綠化養護員工若發現小區公共設施、設備被損壞時，應及時通知甲方。

8、乙方現場主管應與甲方每週聯檢一次，每月至少指派一各高層管理人員到甲方檢查承包範圍內的綠化養護情況，並積極徵詢甲方意見，加強溝通，不斷提高服務品質。

9、乙方應科學、合理安排進駐甲方工作現場之綠化員工的工作時間和計劃，負責承擔乙方派駐甲方工作現場之綠化養護員工的工資、住宿、福利及其他一切費用。因乙方員工發生勞動爭議而影響或有可能影響到本合同的履行，乙方應及時做出相應調整，以保證本合同項下綠化養護質量。

10、乙方應積極聽取甲方對綠化管理工作的意見，認真配合並完成其他特殊綠化作業事項。

11、乙方承諾自行辦理公共責任保險。

七、工作人數、時間安排和工作要求、工作質量標準：

(一)、乙方保證從二00 年 月 日起即安排人進行入小區綠化養護現場。

(二)、工作時間：乙方應當按照附件三《綠化養護工作情況説明》中的約定安排作業時間;除經甲方另行批准同意外，不得有時間差。

(三)、除非雙方另行約定，乙方派駐甲方工作現場的綠化養護人員不得同時為甲方以外的任何單位和個人提供綠化管理服務。

(四)、工作質量標準：乙方應當按照附件一《綠化管養標準》和附件二《綠化養護作業頻次標準》規定的標準執行。

(五)、在綠化養護用水用電管理方面，乙方承諾採取措施以儘可能節約用水用電以維護甲方合法權益：

1、不使用破損的水管;

2、在澆水時採用噴灌;

3、教育培養員工節水意識;

甲方：

乙方：

日期：

承包合同範本5

甲方：

乙方：

工程名稱：

工程地址：

單項分包工程名稱：

依據《勞力合同法》制定本合同。

一、承包方式

乙方包工包料的形式，工具自備，伙食自理，工人進場後製訂花名冊，乙方自行辦理居住證及計生手續交甲方備案。

二、承包單價

砼搗制按建築每平方米30元單價計算，單價已包括工資、勞保、工具、車費、保險、工傷、病假、雨天誤工、管理費及其它費用。甲方不再另行補貼。

三、施工管理要求

分項工程承包後由乙方自行組織施工，並按有關施工規範標準組織施工，積極配合甲方要求進行施工，自負盈虧，不得違法轉包，所有人員要聽指揮，服從管理，所有工人必須持證上崗，電線嚴禁亂拉亂接，嚴禁違章作業，嚴禁破壞安全設施。如有意破壞安全設施出現安全事故，由公安機關處理。

四、質量要求

乙方在施工過程中必須嚴格按國家有關規範要求、工程質量標準及當地有關部門的要求進行施工，現場施工時由現場施工員驗收後，交監理驗收，以區建委質監站驗收為準，有不合格的返工到合格為止，所有損失的材料由乙方負責。

五、工期要求

從本合同生效後，工人進場之日算起，到20xx年xx月xx日止。

六、付款方式

按工程進度的80%結算，餘下的20%待工程初檢驗收合格後，10天內一次性付清。

七、安全措施

工人進場後必須進行三級安全教育，班長要做好班前安全教育工作，班長要督促工人注意安全，並做好安全防範工作，班長要督促工人遵守勞力紀律服管理人員的指揮，嚴禁違章作業，如有意破壞安全設施而造成他人發生安全事故的，必須承擔一切法律後果及經濟損失，凡違章作業造成的安全事故，由違章者自已承擔，在施工過程中發現有不安全因素，要及時向施工員或質安員報告。

八、安全管理指標

1、安全職責：本工程杜絕重大傷亡事故，班長負有對工人安全責任。

2、傷亡事故控制指標：無傷死亡事故，無重傷事故，月工傷率在0.3‰以內，年工傷率在36‰以內，月直接經濟損失500元以下，年直接經濟損失6000元以內。

九、違約責任

由於一方的過失，造成合同不能履行或不能完全履行時，由有過失的一方承擔違約責任，如雙方都有過失時根據實際情況，由雙方各自分別承擔相應的違約責任，協商不成時由法院判決。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年xx月xx日

承包合同範本6

甲 方：康樂鎮人民政府 乙方：民勝廣告

甲方因需要向乙方購臵一批窗簾，根據有關法律法規，經雙方友好協商，簽訂本合同，具體條款如下：

1、工程慨況及內容：

1）工程地點：康樂鎮文化服務中心；

2）承包方式：包工包料。乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調試、測量服務；

3）工期： 20xx年4月19日至20xx年4月24日。

4）工程量：文化服務中心辦公室所有窗簾，總長57米；

5）工程總價：每米按60元計算，總價暫定為8000元，大寫：捌仟元整，最終價款以實際用布量為準；

6）付款方式：工程完工後，經甲方驗收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商業發票。

7）如因乙方自身問題而耽誤工期，導致工程不能按期完成，將按照總工程款5%（每天）繳違約金；

8）工程完工後，甲方在一至兩個工作日內進行驗收。

2、保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起保修

一 年，24小時內響應服務，如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商討解決。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 日期：日期：

承包合同範本7

甲方：

乙方：

第一章、總則

第一條為加強利源盛世賓館經營管理工作，不斷提高經濟效益和社會效益。根據國家有關法律、法規、省市有關政策以及甲方有關文件精神，結合企業實際狀況，本着實事求是、真誠合作、互惠互利的原則，雙方共同簽訂利源盛世賓館承包經營合同書（以下簡稱合同）。

第二條、甲方將利源盛世賓館、套客房，面積 平方米的整體服務經營權交乙方承包經營。乙方自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式。乙方獨自承擔經營過程中的債權債務和由此旨發的經濟、安全和法律責任。

第三條、乙方應依據有關政策以及公安部門的有關規定，嚴格參照旅遊業旅館服務標準，做好服務，優先安排甲方賓客的接待工作，且費用由甲方結算。

第四條、賓館現有的各類用品、用具，易耗品按新、舊分類進行登記。

第二章、承包期限

第五條、本合同有效期六年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第六條、每年承包費為貳拾貳萬元整（￥：220000元整）。

第七條、承包費繳納時間：承包費每年一付，逾期不交，甲方有權按欠交額的千分之三收取滯納金，到承包期後仍不繳納承包費甲方有權單方解除合同，不承擔違約責任。

第八條、合同期滿，乙方完成上交費，雙方可自願續簽合同，但乙方須在期滿前六個月以正式書面形式向甲方提出是否續簽申請。

第九條、房屋結構及水電暖設施、消防設施、通信（電話、寬帶網絡、收視網絡）設施及太陽能設施等其他基礎設施在交回時必須保持完好無損。前提是在甲方交給乙方時房屋內一切設施必須也完好無損。

第三章、雙方的權利和義務

第十條、甲方權利

一、對移交給乙方承包經營管理的房產等資產享有法定所有權，並享有監督權。

二、為乙方行使權利和義務的監督機構，監督乙方按照行業相關規定合法經營，甲方不干涉乙方的正常經營活動。

三、對乙方經營服務中所發生的傷害事故、安全事故等，均由乙方全權承擔刑事責任和民事賠償責任，甲方有督促權。

第十一條、甲方義務

一、向乙方提供利源盛世賓館現有經營場所、經甲乙雙方認可的設施和設備（詳細財產以財產移交清單為準）。

二、在乙方按時交齊有關費用情況下，保障乙方水、電、暖（室內保證在18℃以上）的正常供應，達不到18℃的規定標準，乙方承包費減半。

三、在乙方承包經營過程中，如遇國家行政執行機關按法律規定，必須要對利源盛世賓館進行安全消防等方面的改造，應由甲方出面處理，並承擔相應的改造費用。

四、乙方正常經營期間內甲方不得無故提前終止合同。如無故終止合同，給乙方造成的損失由甲方承擔。

甲方：

乙方：

承包合同範本8

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

經雙方協商，達成承包經營果場合同條款如下：

一、承包地址：甲方同意將位於高州市荷壙鎮的木坑果場[詳見合同書(93)高證內字第26017號、第873號]發包給乙方生產經營，投影勾圖總面積684畝(其中甲方在原 分場留有約 畝自行經營管理， 畝發包)。

二、承包項目：①龍眼樹 棵、荔枝樹 棵，均達20xx年以上樹齡;②房屋、水池、水管、通訊、供電、抽水設備等(除場部新裝修東頭房屋、小廚房、 分場工人宿舍、場部豬欄等除外，詳見清單)。

三、承包時間：從20xx年2月 日起至20xx年8月30日止。

四、承包果場租金及支付方式：實行先交租金後經營的原則，每棵樹每年租金為3元，20xx年開始每棵樹每年租金為3.40元，五年共 拾 萬 千 佰 拾 元( 元)。支付方式為：20xx年2月20日前支付 元，20xx年5月份支付 元，20xx年12月 1

五、本合同一式十四份，甲方十二份，乙方兩份，從雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力。未盡事宜雙方協商解決。

甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

承包合同範本9

甲方：（發包方）

乙方：（承包方）

甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致、互相信任的原則上，就甲方的水電改造工程達成以下協議，共同遵守。

第一條 工程概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

2．施工地點：_____________________________________________

3、住房結構： 室 廳 衞 套，施工面積 平方米。

4、施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，潔具、燈具、等設施的安裝，搬運工程（打孔工程費用，由甲方自行承擔）

5、承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。

6、總價款：￥ 元，大寫（人民幣）： 其中：

材料費： ，人工費：

管理費： ，設計費：

垃圾清運費： ，税金（3.41％）： 其 他費用：

以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所需完成工程後確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。

7．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

第二條 關於雙方職責的約定

1． 甲方責任：

（1）甲方應在開工前一天，並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

（3）如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

（4）根據乙方提供的需求按時提供自購材料。

2． 乙方責任：

（1）參加甲方組織的施工設計方案現場交底，並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

（2）乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理水電施工質量和施工人員等職責。

（3）乙方負責人負責組織施工人員參與本合同定義的水電改造工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下；如甲方對乙方施工人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。

第三條 關於材料供應的約定：

1．甲方提供的材料

（1）乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

（2）甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影響工程質量、造成工程損失和工期延誤的，責任由甲方承擔。

（3）甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

（4）甲方採購供應的水電材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

2．乙方提供的材料

（1）乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。[1][2][3]

（2）乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第四條 關於工程質量及驗收的約定

本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》gb50210-XX及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》gb50327-XX 和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

1、本工程由 方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續（詳見附件《工程質量驗收單》）。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

第五條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：

1．嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施

工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

2．未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.保證施工現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。

5.負責施工所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。

8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第六條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

1. 工程款付款方式：

甲方簽訂本合同之時付工程款的50%，布管驗收合格後支付20%,水電完工後支付20%,整體竣工驗收合格後支付10%

2. 乙方承包內容：

1）．水電開槽、佈線、穿線、

2）．所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

3）．水電施工的穿牆、打孔、切割

4）．後期燈具、開關、插座面板的安裝

5）．潔具包括______________________________；

3．工程結算方式：

按實結算：總價結算：____元/平米（套內面積）

第七條 違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天和甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 ％支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 ％向甲方支付違約金。 3

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。

第八條 糾紛處理方式：

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決或；當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

第九條 合同的變更和解除：

1．合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 ％支付違約金，並辦理終止合同手續。

2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第十條．其它約定：

1．雙方同意由第三方監理（裝修監理公司）進行協商工作。在未經第三方監理（裝修監理公司）確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。

2．經過第三方監理（裝修監理公司）確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。

3．因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。

4．甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。

5．保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

店面承包合同 ·建房承包合同 ·果園承包合同 ·漁業承包合同

第十一條 附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

4、合同有效期至_____________________。

5、水電工程保修_--年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

甲方簽字：

乙方簽字（蓋章）：

年 月 日

年 月 日

承包合同範本10

甲方：

乙方：

為了使本公司生產有條有序的開展，乙方自願承包甲方後道車間，經雙方協商，達成協議如下。

1、承包範圍：本公司所有鑄件的以下工序；清沙、垃圾外運、氣割、拋丸、砂輪、電焊、打磨、檢驗、返修、退火、部分油漆（不含柳工）、成品檢驗入庫、包裝、裝車發貨。概言之：從澆注往後直至合格產品出廠。

2、乙方負責後道人員組織，管理等事項。保證生產任務準時完成，鑄件不積壓，規定當天澆鑄的產品第二天下午必須全部清理完畢，檢驗合格後堆放到指定地點入庫，延期入庫每次500元的罰款進行處罰。特殊情況需徵得甲方同意後可延期入庫。

3、質量要求：根據客户要求，由甲方下達質量要求，乙方按照要求完成相應的工序，先自檢合格後經甲方質檢部門檢驗合格方可入庫，對不合格的產品尚未達到報廢標準的進行及時返修，無返修率，但視返修數量可酌情延長入庫時間，甲方不再支付返修費用。對判定報廢的產品需徵得甲方同意，否則按每公斤貳元進行處罰。

4、如果乙方違規操作引起產品報廢的或是因後道原因退回的，甲方允許乙方比例為2%，超出的由乙方2元公斤賠償甲方，對外觀、尺寸檢驗不合格造成客户在加工使用過程中報廢的，按客户的實際賠償費用對乙方處罰。

3、甲方提供乙方正常生產所需工具。但需按規範使用，人為原因損壞則按實際原價賠償。

4、安全生產：乙方按照操作規程操作，對新招用的員工進行培訓及指導，對工人因違章操作引起的損失，費用由乙方自負，造成的設備損失由乙方原價賠償。接受甲方的各項監督管理，對不按規定操作甲方有權處罰。

5、工資結算：承包人工費以每噸220元噸，以合格入庫數量為準。甲方要準時發放工資，雙方同意工資推遲一個月發放，未準時發放工資，造成的經濟損失由甲方承擔。人工費用實行總包乾方式，甲方不再支付工人其他費用。

6、協議與終止：為了遵守信用，需交5000元人民幣給甲方，合同期滿後一次性結清所有工資，退還押金，在協議生效期間，乙方不能突然終止合同或撤走人員，甲方也不能終止乙方協議，若一旦發生，要賠受害方50000元人民幣，並可向法院上訴。

7、材料損耗：甲方提供生產所用材料和勞保用品，乙方不得浪費一經發現，甲方可對乙方進行實價賠償。

8、協議起止：此協議自________年____月____日至________年____月____日止，暫定試用期為一個月，若試用期因乙方原因造成甲方重大損失，甲方有權終止協議，並扣除未發工資和押金。

甲方：乙方：

________年____月____日________年____月____日

承包合同範本11

甲方：

乙方：

甲方現承包的民主塘壩水庫一座按現狀經村民代表會討論後，同意轉讓給乙方，具體協議如下：

一、轉讓承包期為30年，20xx年初-20xx年末。

二、轉讓費為41萬元，現金一次性付清。

三、甲方轉讓內容：

1、甲方將水庫承包權轉讓同時帶三塊土地，共約2公頃以上，其中約1公頃在秋收後，無償交給乙方使用。

2、甲方將水庫西側一小水庫，約20xx㎡同時轉讓。

3、甲方將水庫內房屋、船、工具等一切附屬物轉讓給乙方。

四、乙方自承包之日起加強水庫管理平時放水、堵水庫一切責任都由乙方負責，汛期承擔水庫、護庫保持通訊暢通，緊急險情及時通報社、村，確保水庫安全，不出現決壩跨壩之險情。

本協議一式三份，上報一份，甲乙雙方各一份，一經簽字立刻生效。

甲 方：

乙 方：

中間人：

年 月 日

承包合同範本12

發包方：__________

承包方：__________

上述雙方經過友好協商，共同達成如下合同條款：

第一章合同一般規範

第1條詞語涵義。建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件（以下簡稱合同條件）和建設工程施工合同協議條款（以下簡稱協議條款）組成。其用詞用語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義。

1．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的、具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

2．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款中指定的代表人。

3．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的、具有承包主體資格並被髮包方接受的當事人。

4．乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在協議條款中指定的代表人。

5．社會監理：甲方委託具備法定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

6．總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

7．設計單位：甲方委託的具備相應資質等級的設計單位。

8．工程造價管理部門：國務院有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程造價管理部門。

9．工程質量監督部門：國務院有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程質量監督機構。

10．工程：協議條款約定具體內容的永久工程。

11．合同價款，按有關規定或協議條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。

12．經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認後以增加預算形式支付的合同價款。

13．費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。

14．工期：協議條款約定的合同工期。

15．開工日期：協議條款約定的工程開工日期。

16．竣工日期：協議條款約定的工程竣工日期。

17．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套説明和有關資料）。

18．施工場地：經甲方批准的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。

19．書面形式：根據合同發生的手寫、打字、複寫、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等

20．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協議條款約定等級以上的風、雨、雪、地震等對工程造成損害的自然災害。

21．協議條款：結合具體工程，甲、乙協商後簽訂的書面協議。

第2條合同文件及解釋順序。本合同的組成和解釋順序如下：

1．協議條款；

2．合同條件；

3．洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議；

4．招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；

5．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

6．標準、規範和其它有關技術資料、技術要求。

7．經雙方確認的信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。

當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。

第3條施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規範；國家沒有相應標準、規範時，可使用協議條款約定的行業或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提供出施工工藝，經甲方代表批准後執行；甲方要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規範的費用，均由甲方承擔。

第4條圖紙。甲方在開工日期15天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

第二章雙方一般責任

第5條甲方代表。甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權力，履行合同約定的職責：

1．甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權力和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。

2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後3天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後3天內不予答覆，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合一，應在收到指令後24小時內提出書面電告，甲方代表在收到乙方電告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的

決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

3．甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的經濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關損失。

實行社會監理的工程，甲方應當與監理人採用書面形式訂立委託監理合同。甲方委託的總監理工程師按協議條款的約定，部分或全部行使合同中甲方代表的權力，履行甲方代表的職責，但無權解除合同中乙方的義務。

甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，後任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務和其職權內的承諾）。

第6條乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的.職責：

1．乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

2．乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的經濟支出，相應順延工期，責任在乙方，由乙方承擔費用。

乙方代表易人應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務和其職權內的承諾）。

第7條甲方工作。甲方按協議條款約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作：

1．辦理土地徵用，青苗樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工現場具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題；

2．將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至協議條款約定地點，並保證施工期間的需要；

3．開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及協議條款約定的施工場地內的主要交通幹道，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；

4．向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確；

5．辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、佔道及鐵路專用線的申報批准手續（證明乙方自身資質的證件除外）；

6．將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗；

7．組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

8．協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。

甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

第8條乙方工作。乙方按協議條款約定的時間和要求做好以下工作：

1．在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批准後使用。

2．向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統計報表和工程事故報告。

3．按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衞等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用

4．按協議條款約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

5．遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意後辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外

6．已竣工程未交付甲方之前，乙方按協議條款約定負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應經濟支出，在協議條款內約定。甲方提前使用後發生損壞的修理費用，由甲方承擔。

7．按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

8．保證施工現場清潔符合有關規定。交工前清理現場到達合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款（合同簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外）。

乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工期損失，應對甲方的損失給予賠償。

第9條進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批准或提出修改意見，逾期不批覆，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批准。

乙方必須按批准的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，報甲方代表批准後執行。

第10條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開

始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答覆乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答覆，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。

甲方徵得乙方同意以書面形式通知乙方後可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。

第11條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見後向其提出復工要求，甲方代表批准後繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或部分取消合同，由甲方承擔違約責任。

第12條工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1．工程量變化和設計變更；

2．一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

3．不可抗力；

4．合同中約定或甲方代表同意給予順延的其它情況。

乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告後5天內予以確認、答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為延期要求已被確認。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

第13條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致後簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批准。甲方應在5天內給予批准，併為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容。

1．提前的時間；

2．乙方採取的趕工措施；

3．甲方為趕工提供的條件；

4．趕工措施的經濟支出和承擔；

5．提前竣工收益（如果有）的分享。

第三章質量與驗收

第14條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

以上檢查檢驗合格後，又發現由乙方原引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。

第15條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

雙方對工程質量有爭議，請協議條款約定的質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。

第16條隱蔽工程和中間驗收。工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。

工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

第17條試車。設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，並在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。

設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件，甲方組織試車，並在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字後，方可進行竣工驗收。

由於設計原因試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改後設計重新安裝。甲方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經濟支出，工期相應順延。

由於設備製造原因試車達不到驗收要求，由該設備採購一方負責重新購置或修理，乙方

負責拆除和重新安裝。設備為乙方採購，由乙方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延；設備由甲方採購，甲方承擔上述各項經濟支出，工期相應順延。

由於乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車後24小時內提出修改意見。乙方修改後重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。

試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。

甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時後，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。

第18條驗收和重新檢驗。甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。

無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露。並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

第四章合同價款與支付

第19條合同價款及調整。合同價款在協議條款內約定後，任何一方不得擅自改變。協議條款另有約定或發生下列情況之一的可作調整。

1．甲方代表確認的工程量增減；

2．甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

3．工程造價管理部門公佈的價格調整；

4．一週內非乙方原因造成停水、停電、停電累計超過8小時；

5．合同約定的其它增減或調整。

乙方應在上述情況發生後10天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批准後通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知後10天內不作答覆，視為已經批准。

第20條工程款預付。甲方按協議條款約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協議預付，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知後仍不能按要求預付，乙方可在發出通知5天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息並承擔違約責任。

第21條工程量的核實確認。乙方按協議條款約定時間，向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告後3天內按設計圖紙核實已完工程數量（以下簡稱計量），並在計量24小時前通知乙方。乙方為計量提供便利條件並派人蔘加。

乙方無正當理由不參加計量，甲方自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。甲方代表收到乙方報告後3天內未進行計量，從第4天起，乙方報告中開列的工程量即視為已被確認，作為工程價款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果無效。

甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予計量。

第22條工程款支付。甲方根據協議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，按構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算、支付工程價款。甲方在其代表計量簽字後10天內不予支付，乙方可向甲方發出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知後仍不能按要求支付，乙方可在發出通知5天后停止施工，甲方承擔違約責任。

經乙方同意並簽訂協議，甲方可延期支付工程價款。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字後第11天起計算應付工程價款的利息率。

第五章材料設備供應

第23條甲方供應材料設備。甲方按照協議條款約定的材料設備種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人蔘加驗收，驗收後由乙方妥善保管，發生損壞丟失，由乙方負責賠償，甲方支付相應保管費用。甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞丟失由甲方負責。

甲方供應的材料、設備與清單不符，按以下情況分別處理：

1．材料設備單價與清單不符，由甲方承擔所有價差。

2．材料設備的種類、規格、質量等級與清單不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運出施工現場並重新採購，設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量。

乙方開箱時須請甲方到場，出現缺件或質量等級、規格與清單不符，由甲方負責補足缺件或重新採購。

3．甲方供應材料與清單規格型號不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應經濟支出。

4．到貨地點與清單不符，甲方負責倒運至清單指定地點。

5．供應數量少於清單約定數量時，甲方將數量補齊。多於清單約定數量時，甲方負責將多餘部分運出施工現場。

6．供應時間早於清單約定日期，甲方承擔因此發生的保管費用。

因以上原因或遲於清單約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發出延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成乙方的損失。

經乙方檢驗通過之後發現有與清單的規格、質量等級不符的情況，甲方仍應承擔重新採購及拆除和重建的經濟支出，並相應順延工期。

第24條乙方採購材料設備。乙方根據協議條款約定，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料設備，並提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計和規範要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。甲方不能按時到場驗收，驗收後發現材料設備不符合規範和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。

由此延誤的工期相應順延。

根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出；因乙方原因使用時，由乙承擔發生的費用。

第六章設計變更

第25條設計變更。乙方對原設計進行變更，須經甲方代表同意，並由甲方取得以下批准：

1．超過原設計標準和規模時，須經原設計和規劃審查部門批准，取得相應追加投資和材料指標；

2．送原設計單位審查，取得相應圖紙和説明。

施工中甲方對原設計進行變更，在取得上述兩項批准後，向乙方發出變更通知，乙方按通知進行，否則，乙方有權拒絕變更。

雙方辦理變更、洽商後，乙方按甲方代表要求，進行下列變更：

1．增減合同中約定的工程數量；

2．更改有關工程的性質、質量、規格；

3．更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

4．增加工程需要的附加工作；

5．改變有關工程的施工時間和順序。

因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

第26條確定變更價款。發生第25條規定的變更後，在雙方協商的時間內，乙方按下列方法提出變更價格，報甲方代表批准後調整合同價款和竣工日期：

1．合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款；

2．合同中只有類似於變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；

3．合同中沒有類似和適用的價格，由乙方提出適當的變更價格，送甲方代表批准執行。

甲方代表不能同意乙方提出的變更價格，在乙方提出後10天內通知乙方提請工程造價管理部門裁定（實行社會監理的，由總監理工程師暫定，事後提請工程造價管理部門裁定），對裁定仍有異議，按第30條約定的方法解決。

第七章竣工與結算

第27條竣工驗收。工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協議條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告後，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收，並在驗收後5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後10天內無正當理由不組織驗收，或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批准，即可辦理結算手續。

竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。

甲方不能按協議條款約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管費用。

因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。

第28條竣工結算。竣工報告批准後，乙方應按國家有關規定和協議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告後應及時給予批准或提出修改意見，在協議條款約定時間內將撥款通知送經辦的銀行，並將副本送乙方。銀行審核後向乙方支付工程款。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。

由於甲方違反有關規定和約定。經辦的銀行不能支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，並予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。

甲方無正當理由收到竣工報告後30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款的利息，並承擔違約責任。

第29條保修。乙方按國家有關規定和協議條款約定的保修項目、內容、範圍、期限及保脩金額和支付辦法，進行保修支付保脩金。

保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。

保修期間，乙方應在接到修理通知之日後10天內派人修理，否則，甲方可委託其它單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的經濟支出，由甲方承擔。

採取按合同價款一定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保脩金辦法的，甲方應在保險期滿後20天內結算，將剩餘保脩金和按協議條款約定利率計算的利息一起退還乙方，不足部分由乙方交付。

第八章爭議、違約和索賠

第30條爭議。甲乙雙方因合同發生爭議，可以向有管轄權的合同仲裁機關申請仲裁。

發生爭議後，除出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好完工工程：

1．合同確已無法履行；

2．雙方協議停止施工；

3．調解要求停止施工，且為雙方接受；

4．仲裁機關要求停止施工；

5．法院要求停止施工。

第31條違約。甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計的規範的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方後，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

第32條索賠。甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下向甲方索賠：

1．有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據；

2．索賠事件發生後20天內，向甲方發出要求索賠的通知；

3．甲方在接到索賠通知後10天內給予批准，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答覆，應視為該項索賠已經批准。

第九章其它

第33條安全施工。乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。由甲方承擔防護措施費用。

在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。

第34條專利技術、特殊工藝和合理化建議。甲方要求採用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、試驗等費用。乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按以上約定辦理。

乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設計和施工組織設計的更改及對原定材料、設備的換用，必須經甲方代表批准。

以上發生的費用和獲得的收益，雙方按協議分攤或分享。

第35條地下障礙和文物。乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表，並報告有關管理部門和採取有效保護措施。甲方代表應在收到通知後12小時內對乙方採取的措施給予批准或提出處理意見。甲方承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。

第36條工程分包。乙方可按投標書和協議條款約定分包部分工程。

乙方與分包單位簽訂分包合同後，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同為準。

分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

除協議條款另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。

第37條不可抗力。不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，並在24小時內向甲方代表通報受害情況，按協議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。

因災害發生的費用由雙方分別承擔：

1．工程本身的損害由甲方承擔；

2．人員傷亡由其所屬單位負責，並承擔相應費用；

3．造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔；

4．所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另籤補充協議約定。

第38條保險（如有時）。甲方按協議條款約定，辦理建築工程和在施工場地甲方人員及第三方人員生命財產的保險，並支付一應費用。

乙方辦理自己在施工場地人員生命財產和機械設備的保險，並支付一應費用。

投保後發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

第39條工程停建或緩建。由於政策變化、不可抗力

以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，並按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

第40條合同的生效與終止。本合同自協議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿後，有關保修條款終止。

第41條合同份數。合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。副本份數按協議條款約定，由甲乙雙方分送有關部門。

　甲方：____________________

代理人：__________________

法人住址：________________

電話：____________________

乙方：____________________

代理人：__________________

法人住址：________________

電話：____________________

合同簽訂日期：____________

簽約地點：_______________

承包合同範本13

甲方：________________

乙方：________________

依據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》以及相關法律法規的規定，依法保護雙方的權利和義務，就位於xx公司生物科技園建築工程項目的建設事宜，在公正、公平、自願合作的原則下，經協商一致，簽訂本合同。

一、工程名稱：

1、辦公樓（不含水、電、消防）建築面積_____平方米。

2、廠區道路（砼層厚度為_____公分）管網（不含路基工程，但對路基質量應由乙方檢查確認）。

3、附屬工程（門崗房、水泵房、消防房等）

以上工程乙方應按甲方提供的設計部門設計圖紙施工，不得隨意變更和修改，如確需變更修改須經四方（甲乙方、設計方和監理方）一致同意，並書面記錄雙方存檔。

二、承包方式：

包工包料（俗稱大包）。

三、工程工期：

辦公樓工期為_____個有效工作日（因人力不可抗拒工期延遲除外）；廠區道路管網及附屬工程為_____個有效工作日。

四、工程價款：

1、依規、依資格、依圖紙核定的預算總價款為_____萬元。（其中材料價格按照xx省定額和當地定額站發佈的價格結算）。辦公樓按工程竣工決算總價下浮____%；道路管網按工程竣工決算總價下浮____%；附屬工程按工程竣工決算總價下浮____%。

2、付款方式：

（一）乙方進場開工所需_____萬元，甲方預付_____萬元，（承兑匯票），乙方墊付_____萬元。辦公樓封頂後付完成工程量的_____%，砌體完成、粉刷完成、安裝完成分三次支付已完成工程量的_____%，工程驗收合格並交付甲方後按決算總造價付至_____%，餘款___%為質保金，一年質保期滿無質量問題後付清質保金。

（二）門崗房、道路、管網、附屬工程按單項主體工程、裝飾工程分別付已完成工程量的_____%，驗收合格並交付甲方後付至_____%，餘款____%為質保金，一年質保期滿無質量問題後付清質保金。

五、施工安全：

乙方對施工安全負全部責任，甲方不承擔任何安全事故的責任。

六、工程質量：

1、辦公樓工程質量為優良工程，優質優價；廠區道路管網和附屬工程質量為合格工程。

2、工程竣工未經驗收和驗收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。對驗收不合格的工程由乙方在合理期限內無償修理或返工、改建。並對因此逾期交付承擔責任。

七、雙方權利義務：

1、對乙方施工質量（包括建材質量），除由甲方委託的監理公司（站）進行監理外，甲方可以隨時對工程進度、質量進行檢查。

2、甲方應按約定的工程進度和撥付工程款時間撥付工程款，因特殊原因延遲撥款時間不得超過____天。

3、甲方不得隨意致工程中途停建、緩建。

4、在簽訂本合同前，乙方應向甲方出具不屬於商業祕密的本公司工商註冊登記執照副本和資產負債率文本（複印件）。

5、乙方必須確保按質、按量、按期完成工程。

6、工程質量按國家標準，沒有國家標準的按行業標準執行。辦公樓在國家規定的使用期限內，乙方對由於主觀原因導致工程質量問題終局負責。

7、乙方不得拖欠國家税、費和農民工工資，否則乙方負全部責任。

8、乙方不得將辦公樓主體工程轉包給第三人或以後以分包名義轉包給第三人，否則由此發生的一切問題由乙方承擔。

八、違約責任：

合同一經簽訂對雙方均有約束力，均應自覺遵守履行。任何一方違約，應承擔違約責任，並按工程決算總價款的____%向對支付違約金。

九、如有未盡事宜，經雙方協商訂立補充條款，其條款與主合同有同等效力。

十、甲乙雙方如發生糾紛，互相協商解決；協商無果，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字並加蓋公司公章生效。

十二、本合同雙方或一方如由委託代理人簽字，須提交委託書作為本合同的附件。

本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。雙方各執兩份。

甲方：___________

乙方：___________

代表人：_________

代表人：_________

電話：___________

電話：___________

簽定日期：

_______年_____月_____日

_______年_____月_____日

承包合同範本14

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委託代理人（簽字）：_____ 委託代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包合同範本15

甲方：婁底市新源有色科技有限公司

乙方：易XX

為提高生產經營效益，將企業扭虧為盈，經公司全體股東協商，將原氨法生產工藝改造成酸法生產工藝，並向下遊產品伸延，經甲乙雙方友好協商，由乙方投資對原生產工藝進行改造，並由乙方承包生產經營，現達成如下協議，以資共守。

一、承包生產經營期限：自二OXX年四月一日起至二OXX年四月一日止，時間為五年，第一年度免交生產經營承包費用，第二年度上交股東樑永福承包經營款肆拾萬元，其餘股東按此股份比例上交費類推，第三年度到第五年度共三個年度每個年度上交股東樑永福承包經營款叁拾萬元，其餘股東按此比例類推。

二、承包期滿後的投資固定資產與設備處理。對乙方本次改造投資的固定資產及設備，承包期滿後對有使用價值的固定資產及設備按國家標準計提折舊後的剩餘價值，由下屆承包人支付給乙方。

三、承包期內，乙方生產經營需要銀行貸款，以甲方名義申報貸款，甲方同意將其名下的固定資產作為貸款抵押。甲方及股東必須及時配合辦理相關貸款手續。乙方必須按時歸還貸款，並以易世峯所持股份作擔保。乙方以公司名義向政府及相關部門申請項目支持資金歸乙方所有，費用由乙方承擔。

四、乙方承包期所產生的債權、債務均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

五、乙方在承包期內承擔企業法人的全部權利與義務，注重安全生產，乙方在生產經營中所產生的安全事故均由乙方承擔責任及相關費用，甲方概不負責。

六、乙方20xx、20xx年承包款按每年100萬元計算，在此承包期內，乙方代公司償還原公司固定資產投資欠款、土地款，辦理環保許可證所支付款項及應由公司承擔的其它款項，在乙方應上交的承包款項中扣除後剩餘部門再分配給各股東。杜冬雲應得承包款交樑永福代收。

七、未盡事宜，雙方本着友好與實事求是的原則，協商解決。

甲方：

乙方：

年 月 日