當前位置:學問谷 >

行業範例 >合同 >

加工承攬合同【精】

加工承攬合同【精】

隨着法律觀念的日漸普及,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢?下面是小編為大家整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

加工承攬合同【精】

加工承攬合同1

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設施工事項協商一致,訂立本協議。

一、工程概況

工程名稱:華同公司屋頂彩鋼防水工程

工程地點:華同公司

工程內容:彩板房主體,外牆,內部截斷,室內外門窗

二、工程承包範圍。承包範圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

三、承包工程價格及面積

1、工程面積約為400平方米,最後結算按照實際面積結算,實際面積以東南西北牆體邊緣計算

2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

四、協議工期

開工日期:

竣工日期:

合同工期總工作日曆天數10天。其中上頂板和外牆板必須在立架後天3天內完工。

五、工程質量標準:符合安全標準。

六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

七、乙方必須按協議所設計施工,保證工程質量,按期完工。

八、在施工過程中,乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工,若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

九、結算方式:工程驗收合格後,工程量按實際完工的'面積結算,一次付清。

十、付款方式

1.簽訂合同後,甲方先期支付乙方元工程款。

2.餘款完工驗收後付清,不得拖欠。

十一、保修期限及範圍:保修期一年,保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修,但人為損壞和自然災害不屬保修範圍。

十二、本協議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;

十三、本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

電話:電話:

簽定日期:20xx年xx月xx日簽定日期:20xx年xx月xx日

加工承攬合同2

發包方: (以下可簡稱:甲方)

承攬方: (以下可簡稱:乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,結合本工程的具體情況,為

一、工程名稱: 。

二、工程施工地點: 。

三、工程內容: 。

四、工程量和工程造價:

1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數,可據實結算)。

2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。

(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

四、付款方式及工程確認辦法:

1、合同簽訂後,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作

2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。

3、樑架安裝基本結束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元

4、工程竣工驗收後甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。

5、本項工程質保金為合同總款 %,質保期為合同簽訂之日起滿壹

五、工程延期:

如遇下列情況之一,經雙方共同確認以後,工期作相應順延並以書面形式確定。

1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。

2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、製作、安裝等相關事宜。

3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規定拔付預付款,進度款而影響工程進度。

5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

六、雙方職責

1、施工期間甲方要求更改已確認批准的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更並開始施工時,甲方應提前通知乙方,並應及時據此調整合同價款。

2、甲乙方對於產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的.保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,並由損壞方承擔相關責任。

七、甲方職責:

1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,並確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。

2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸的需要。

3、甲方負責本項工程施工所屬地的國税局、地税局對本工程所徵收的税費及城建規劃等相關部門徵收的本項的其它費用。

4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關係,並確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。

5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現場,否則造成人員傷亡由甲方負責。

八、乙方職責:

1、乙方根據甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監督、檢查,乙方應給予積極的配合,對於乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果説出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。

4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。

5、竣工清理現場並具備交驗條件。

九、土建方應配合的相關事宜:

1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

2、提供土建施工進度計劃,以便於我單位落實工程承包範圍部位的施工組織工作。

3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期:

在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期,日曆天數工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止:

(一)爭議:

甲乙雙方因合同糾紛發生爭方,可先行協商,協商不成時,由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止

本合同自雙方代理人簽字蓋章後生效,於甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方後,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢後,保修條款自然終止。

十二、交工質量保修承諾

1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用後,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

3、保修期滿後,乙方將長期優惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現的問題。

十三、其它約定:

1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的物仍屬於乙方所有。

2、乙方支取工程款時,須出據帶有財務紅章的收據或發票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳户,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委託乙方設計的並由甲方簽字蓋章認可後的圖紙。

4、結構網架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現問題自負。

5、甲方需乙方出正規圖紙,相關費用由甲方承擔。

6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章後生效。

十四、備註:

代表人: 代表人:

代理人: 代理人:

地址: 地址:

電話: 電話:

開户行: 開户行:

帳號: 帳號:

加工承攬合同3

合同編號:_____________

甲方:___________________

乙方:___________________

法定代表人:_____________

法定代表人:_____________

聯繫電話:_______________

聯繫電話:_______________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的`原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章):_____________

乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字):_______

授權代理人(簽字):___________

住址:_____________________

住址:______________________

聯繫電話:_________________

聯繫電話:__________________

開户銀行:_________________

開户銀行:__________________

賬號:_____________________

賬號:______________________

_________年____月____日

_________年______月____日

簽訂地點:__________________

簽訂地點:__________________

加工承攬合同4

甲方:(定作方)_________________製品廠

乙方:(承攬方)________________有限公司

經甲乙雙方友好協商,就紙箱印刷事宜達成如下協議:

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

第一條:甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

1、印件名稱一:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;

2、印件名稱二:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;

3、印件名稱三:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;

4、印件名稱四:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;

總金額合計:人民幣______________元整(小寫¥________元。)

2、由甲方將紙箱印製品材料於________年____月____日前交給乙方,並辦理交接手續。

風險提示:

加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

第二條:交貨時間

甲方於________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方後,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委託項目的.完成及交付時間。

風險提示:

運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

第三條:交貨方式地點

交貨方式:

交貨地點:

第四條:付款結算方式及時間

本合同總金額為________元,甲方支付乙方合同總金額的______%,即_______元,作為定金及預付款,餘款在乙方加工完成並交付之時,由甲方把餘款一次性打到________________有限公司對公帳户,開户行_______________,賬號:_______________________________。

甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條:雙方的權利和義務

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計後,經甲方認可,投入製作生產或下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收並按照合同支付相應款項。

第六條:違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定__________人民法院管轄。

本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章):

代理人(簽字):

________年____月____日

乙方(蓋章):

代理人(簽字):

________年____月____日

加工承攬合同5

承攬方:____________________________________地址:____________

郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________地址:____________

郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量備註

第二條加工成品質量要求

第三條

原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條

技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。 3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條

驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條

交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的'提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照

中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條

不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____

日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日

承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日

加工承攬合同6

加承合( )字第 號

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的`,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開户銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開户銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日

加工承攬合同7

承攬方(甲方):____________________________

地址:____________電話:____________

法定代表人:____________

定作方(乙方):____________________________

地址:____________電話:____________

法定代表人:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

風險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

風險提示:

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閒置等相關損失。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

風險提示:

加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的`,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

風險提示:

運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

第十條轉包

風險提示:

在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(____)項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:

代表人:

______年____月____日

承攬方:

代表人:

_______年____月____日

加工承攬合同8

訂立合同雙方:________

承攬方:________木具廠以下簡稱甲方

定作方:________百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求:________

一、材種:________櫃枱,貨架一律採用水曲柳。

二、用材尺寸:________按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。

甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:

________按核定價格單計算款25元。

第六條驗收標準和方法:

________本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:

________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔:

________由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計98元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:

________由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計49元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。

甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限:

________乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。

六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的`損失。

二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:

________在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;

協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於________年________月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:________(蓋章)

代表人:________

地址:________

電話:________

開户銀行:________

帳號:________

乙方:________

代表人:________

地址:________

電話:________

開户銀行:________

帳號:________

________年________月_____日

加工承攬合同9

訂立合同雙方:

承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求:

一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳。

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的.質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:××縣木具廠(蓋章)

代表人:(簽名)

地址:

電話:

開户銀行:××縣支行營業所

帳號:

乙方:××縣百貨公司

代表人:

地址:

電話:

開户銀行:××縣支行

帳號:

年月日

加工承攬合同10

甲方:_______________________

乙方:_______________________

甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

第一條:

甲方委託乙方生產加工製作________________模具。

第二條:

質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

(2)合格模具定義:

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法(標準):

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條:

原材料來源

1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

第四條:

交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。

2、交貨地點:甲方指定場所________________________。

3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

第五條:

本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。

貨款結算時間及方法:_____________________。

付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條:

技術資料提供及保管:

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。

第七條:

質量異議/違約責任:

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務,則視為接受甲方的'處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條:

其他:

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委託項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條:

雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

第十條:

合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之後生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條:

本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條:

本合同一式兩份,雙方各執一份。

甲方:_______________________

委託代理人:_______________________

地址:_______________________

電話:_______________________

開户銀行:_______________________

賬號:_______________________

_________年____月____日

乙方:_______________________

委託代理人:_______________________

地址:_______________________

電話:_______________________

開户銀行:_______________________

賬號:_______________________

_________年____月____日

加工承攬合同11

委 託 方:籤 訂 地 點:

承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

第一條:廣告承攬要求。

1.1 項目(製作)

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發佈地點或形式:

1.4 顏色:

1.5 規格或材料:

1.6 刊播次數、起止日期及時間:

第二條:費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

2.2 結算方式和期限:

第三條:驗收方式及時間:

第四條:違約責任

4.1 委託方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的.違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

第五條:糾紛解決方式

發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。

第六條:雙方商定的其他事項:

第七條:附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方:連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

地址: 地址:

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

加工承攬合同12

甲方:xxxxx(委託方)

乙方:xxxxxxxxxx(承攬方)

經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

一、產品名稱及加工數量。

1、名稱:不鏽鋼水泥焊接軌道板。

2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。

以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。

二、相關事宜:

1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。

3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

4、乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。

5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

7、加工後的'變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求:

自甲方提供原材料之後起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。

四、加工費用:

該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值税務,甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式:

乙方交付產品後,甲方一次性付款,剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後,甲方在一個月內全部付清餘額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜:

1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。

2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。

3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方:xxxxxxxxx蓋章:

簽約人:xxx職務:xxxxx電話號碼:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

已方:xxx蓋章:

簽約人:xx職務:xxx電話號碼:xxxxxxxxxxxx

時間:20xx年x月x日

加工承攬合同13

承攬合同(供加工承攬用)

訂立合同雙方:

承攬人______________________,以下簡稱甲方;

定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封籤,並妥當保存,作為檢驗的根據);

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

第六條 加工費結算辦法與時間;

第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;

第八條 甲方的違約責任:

1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的.,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條 乙方的違約責任:

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條 不可抗力:

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本合同於_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

定作人:__________承攬人:_______________

代表人:__________代表人:____________________

開户銀行:_____________開户銀行:__________________

帳 號:_________________帳 號:_____________________

簽訂日期:_____年____月____日

加工承攬合同14

定做方:(稱甲方)

承攬方:(稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工製作內容:

1.製作內容:

主鋼構:鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式:

1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨:

(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算。

三、質量要求:

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間:

1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

2.交貨時間:

五、包裝及運輸:

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸,運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務:

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的'現場質量監理的合理要求製作,發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任:

按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式:

甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。

九、附則:

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬後生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

委託代理人:

委託代理人:

聯繫方式:

聯繫方式:

開户行:

開户行:

賬號:

賬號:

加工承攬合同15

甲方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

乙方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

第一條 加工地材名稱及單價

一、砂石料加工為綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現場,提供所有設備(含碎石設備_____台、裝載機_____台、破碎錘_____台、挖掘機____台、電力設施、生活設施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

第三條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

第四條 加工砂石料數量

本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。

第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理彙總,以甲方籤認過領料單作為計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行籤認,經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。

二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢後或合同終止____個月內不計利息退還。(若出現安全事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付)。

第六條 甲方權利義務

一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關係,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

五、負責協調關係。

六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。

七、負責組織車輛運輸吧原材料(山碴)運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用(場內運輸費由乙方承擔)。

第七條 乙方權利和義務

在滿足合同約定的'前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。

二、在合同期內,乙方應在生產加工區域內設置安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

第八條 違約責任

一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

二、原材料、成品(即使經檢驗質量不合格)或半成品僅限於本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用於本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行為,甲方有權解除合同。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應採取有效安全保衞措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

第九條 履約保證

提供履約保證金______萬元。

第十條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第十二條 附則

本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。

甲方:

授權代理人:

合同訂立日期:

乙方:

授權代理人:

合同訂立日期:

標籤: 承攬 合同 加工
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/hetong/gggdvl.html