關於承攬合同(集合15篇)

在人們的法律意識不斷增強的社會，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？以下是小編為大家整理的關於承攬合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

關於承攬合同1

定作方：______________(簡稱甲方)

承攬方：______________(簡稱乙方)

鑑定地點：________________________

鑑定時間________年________月________日

根據《_________》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關係，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、運輸服務要求

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，_________情況分別為：

1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________，

2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________。

第二條、服務期限

期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。

第三條、服務費用

合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務期滿後60天內一次性付清。

第四條、甲方責任

1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未註明的事宜，甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。

6、如果服務_________在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，並承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的'全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回，如確需收回，需經雙方同意後另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。

10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，並承擔由此給乙方造成的經濟損失。

11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發現_________使用異常或技術故障應停止運行並通知乙方，並及時採取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及_________公司聯繫，並通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發生交通事故應立即通知乙方並報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔_________公司理賠後不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務費並付全部服務費10%的違約金。

第五條、乙方責任

1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，並提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務________進行包裝。

3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費並付全部使用費10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的複印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，並經雙方協商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定

1、甲方發生交通肇事後，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

2、服務期間，甲方承擔妥善保管_________的義務和責任，若發生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

甲方：_____________________________

乙方：__________________

單位名稱(章)：____________________

單位名稱(章)：__________________

單位地址：________________________

單位地址：__________________

法定代表人：_____________________

法定代表人：__________________

委託代理人：_____________________

委託代理人：__________________

電話：___________________________

電話：__________________

_________年_________月_________日

_________年_________月_________日

關於承攬合同2

簽定日期：__________年_____月________日

定作方（甲方）：_________

電話：________________

承攬方（乙方）：_____________________

電話：________________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

加工費______________

品名__________規格____________單位__________數量___________

單價 ____________金額____________

定作方供應原材料：

原材料____________________

規格________________________

單位_______________________

數量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

１．技術資料、圖紙提供辦法：_____________________。

２．產品檢驗標準和方法：_____________________。

３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。

４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。

５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

關於承攬合同3

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

5.……

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

6.……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、 ______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開户銀行：______ 開户銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

關於承攬合同4

甲方(裝修方)：____________

乙方(承攬方)：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。

二、裝飾施工地點：____________

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衞，建築面積：90m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的'市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________

乙方：_________

地址：_________

地址：_________

電話：_________

電話：_________

簽約代表：______

簽約代表：______

簽約日期：______

簽約日期：______

關於承攬合同5

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

數量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規格

計量

數量質量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術標準、質量要求：

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的'主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條 違約責任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委託代理人：

委託代理人：

電話：

電話：

開户銀行：

開户銀行：鑑（公）證機關（章）

賬號：

賬號：

經辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監製部門：

印製單位：

關於承攬合同6

承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條

乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條

加工費結算辦法與時間

第七條

乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的`簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受xx國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

（1）提交xx仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

關於承攬合同7

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的'委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

關於承攬合同8

_________________(以下簡稱甲方)

_________________印刷廠(以下簡稱乙方)

甲方“_________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：

一、數量：_________本，每本_________頁。

二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

三、規格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，衝皮封面燙金(顏色另選)。

四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前後顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精緻精裝，不得顛倒或有缺頁。

五、交貨日期：限於_________年_________月_________日，乙方將印製成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一併交與甲方。

六、付款辦法：立約後甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其餘價款須待製成品交清，經驗收無誤，甲方一次付清餘款百分之_________，即人民幣_________元整。

七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的`金額，以不超過百分之_________為限。

八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。

九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業務，保證人應繼續完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。

十、有效期限：本合約訂立後，經對保無誤之日起生效，至價款付清後失效。

十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

負責人(簽字)：_________________負責人(簽字)：_________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

關於承攬合同9

甲方（裝修方）：____________

乙方（承攬方）：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費（也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期）。

二、裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衞，建築面積：90m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的'’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件（須與原件對照），通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______

簽約日期：______簽約日期：______

關於承攬合同10

簽訂合同單位：____________（以下簡稱甲乙方）簽訂條款如下：

1．產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

產品名稱

型號規模

單位

數量

單價

（元）

總價金額

交貨日期及數量

十萬千百十元角分

合計

人民幣（大寫）

2．交貨辦法

（1）交貨地點：_______________________________________________________

（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3．付款辦法：貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4．驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5．附則

（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。

（3）本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

（5）貨物運達站____________________________

（6）收貨人________________________________

（7）合同糾紛的處理________________________

甲及代表人：（簽字蓋章）______

乙及代表人：（簽字蓋章）________

開户銀行：____________________ 開户銀行：______________________

帳號：________________________ 帳號：__________________________

電話：________________________ 電話：__________________________

簽訂日期：______年____月____日

關於承攬合同11

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

品名規格（長，寬，高cm）單位數量備註

玻璃櫃台130x40x90件120

塑料枱面櫃枱180x100x95件10其中不帶抽屜

玻璃枱面櫃枱180x100x95件20

棉布貨架180x40x200件10

大百貨電器貨架180x80x200件5

小百貨貨架180x50x200件80

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方．

甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：

按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：

本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：

一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：

由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸辦法及費用負擔：

由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．

甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的`應返還．

第十一條結算方式及期限：

乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話：

開户銀行：

帳號：

年 月 日

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開户銀行：

帳號：

年 月 日

關於承攬合同12

定 作 人：________ (以下簡稱“甲方”)

承 攬 人：________ (以下簡稱“乙方”)

甲、乙雙方根據《民法典》及相關法律、法規的規定，在平等、自願基礎上，經過友好協商一致，就 項目模型定作事宜達成如下條款，並共同遵守。

1. 定作內容及時間

1.1 甲方向乙方定作____ __ 房地產項目 模型，由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和製作等工作。

1.2 乙方工作內容包括：

1.2.1 模型設計、製作;

1.2.2 模型製作;

1.2.3 運輸至甲方指定地點，並負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;

1.2.4 安裝、調試合格，並承擔售後服務;

1.2.5 其他：__所有制作材料均由乙方提供。

1.3 設計、製作要求：

1.3.1 製作範圍：________________________________________________ 。

1.3.2 模型比例：_________________________________________________。

1.3.3 材質要求：_________________________________________________。

1.3.4 驗收標準：_________________________________________________。

1.3.5 其 他：_________________________________________________。

1.4 製作工期：乙方應於______年____月____日交貨至甲方指定地點，並安裝調試完畢。調試完畢並經甲方書面確認後，方視為交付。

2. 合同金額、付款方式

2.1 本合同金額為 ￥ ________元整(即人民幣_______________圓整)。

2.2 合同金額為固定總價，包括材料、人工、税費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。

2.3 本合同採用以下第 種付款方式：

(A) 甲方驗收合格後支付至合同價款的95%，餘款5%作為質量保證金，待質量保證期屆滿後無質量問題一次性支付(無息)。

(B) 甲方按以下方式分期付款：

第一期：支付合同金額的________ % ， 即人民幣________元整，於本合同生效後____個工作日內支付;

第二期：支付至合同金額的________%，即人民幣_______ _元整，於模型全部製作完畢，並經甲方驗收完畢交付甲方後_____ 個工作日內支付;

質量保證金：餘款的 10 %作為質量保證金，待質量保證期屆滿後無質量問題一次性支付(無息)。

2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發票，付款至 90 %時提供全額合法有效發票。本合同支付形式為：_ □ 轉賬_ □支票 __□其他

3. 雙方權利義務

3.1 甲方權利義務

3.1.1 甲方應及時向乙方提供製作模型所需的圖紙、資料、照片，並派人進行施工聯繫、技術交底，解釋模型製作過程中的有關技術問題。

3.1.2 甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加製作內容的，應當及時告知乙方。若確需增加內容，則相應延長製作工期、增加費用。

3.1.3 甲方應當在收到乙方的工作成果後組織驗收。

3.1.4 在模型製作過程中，如因甲方解除本合同，應及時通知乙方。

3.2 乙方權利義務

3.2.1 乙方應當親自履行本合同項下權利義務並對模型製作的全部工作負責。

3.2.2 乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和製作。

3.2.3 在承包此項模型製作工程時，乙方已清楚和明白合同文件內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計，滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。

3.2.4 乙方承擔為期一年的保修期，自交貨至甲方指定地點並安裝調試完畢，經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態、燈光維修，或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的 個小時內響應並維修完畢，否則甲方有權委託第三方代為維修，由此產生的維修費用由乙方承擔，同時，乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展，乙方應派專人協助搬運及安裝、調試，甲方負責車輛運輸費。保修期期滿後，乙方仍應予維修，但可酌情收取材料成本費。

3.2.5 乙方工作成果經甲方書面確認後，如因甲方原因要求修改，乙方要求增加費用的，乙方應提供明確的工程量清單，並與甲方有好協商。

4. 違約責任

4.1 甲方未按照本合同約定付款的，每逾期一天，應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。

4.2 乙方未按照本合同1.3款提供模型的，如果甲方同意利用的，應當按質論價，但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的，則甲方有權拒收該不合格的模型，同時甲方有權解除合同，並要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知後的24小時內取回模型，並應於收到該通知後的.____日內重新提供合格模型，承擔本合同總價的10%的違約金，若第二次驗收仍不合格，甲方有權解除本合同並委託第三方代為製作模型，由此產生的費用由乙方承擔，且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。

4.3 乙方未按照本合同約定的時間提供模型的，每逾期一天，應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日曆日的，甲方有權立即解除合同並要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。

4.4 乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計製作，導致甲方損失(包括但不限於甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的，乙方應予以賠償。

4.5 乙方不得向任何第三方披露業務過程中知悉的甲方之商業祕密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料，否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及於乙方關聯公司及其員工。

4.6 乙方確保其施工過程中採用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產權和其他合法權利，若甲方因此遭受任何損失，包括但不限於罰款、對第三方的賠償、律師費等，乙方應當全額彌補甲方因此遭受的損失。

4.7 由於乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的，甲方可同時按照本合同關於逾期違約金的約定向乙方求償。

4.8 乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方，否則甲方有權解除合同並要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。

4.9 甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。

4.10 如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的，甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。

5. 權利歸屬

本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的知識產權歸甲方所有。未經甲方書面許可，乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料，否則甲方有權解除本合同並要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。

6. 爭議解決方式：

本合同項下發生的爭議，雙方應當友好協商解決;協商不成，雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。

7. 合同附則

6.1 未盡事宜，雙方可以協商一致簽訂補充合同，作為本合同的有效修改和/或補充。

6.2 本合同一式____份，甲方執____份，乙方執____份，具有相同效力。

6.3 本合同共有附件____份，分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。

6.4 本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。

6.5 本合同自雙方簽字、並蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：________乙方(蓋章)：________

法定代表人：________法定代表人：________

委託代理人：________委託代理人：________

公司地址：________公司地址：________

郵政編碼：________郵政編碼：________

電話：________電話：________

傳真：________傳真：________

開户銀行：________開户銀行：________

銀行帳號：________銀行帳號：________

關於承攬合同13

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的`，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮

電話：６６．８９７１

開户銀行：××縣支行七都鎮營業所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街５號

電話：３３．７３４７

開户銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

關於承攬合同14

委託方：xx紡織器材廠（甲方）

承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

2．質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

xxxx。

7．違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的`經濟損失，每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：xx紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

關於承攬合同15

甲方(發包人)：

乙方(承包人)：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定，遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則，經友好協商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預算之數量有差異，根據合同約定單價，依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更，具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的'內容為準;乙方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。

二、工程施工期限

1、本工程總工期日曆天，工期自20xx年月日起，至20xx年月日止;因甲方原因遲延開工的，應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。

2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後，可相應順延工期。

三、合同價額及付款方式

1.吊頂面積240平方，經協商按每平方元。

2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經協商每個元。

3.甲方承擔乙方交通費用元。

4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程

四、工程質量

乙方應嚴格按照國家及行業有關規定，取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員，並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續，遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工，應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的，乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。

五、甲乙雙方的責任

1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按合同要求及時付款。

2、乙方保證文明施工確保工程質量，施工時自負安全責任。在工程質量保證期內，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。

3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的，乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準，相關費用由乙方自行負責。

六、違約責任

1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的，應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。

2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金元。逾期天后甲方有權單方解除合同，並向乙方要求支付違約賠償金元，相關金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足。

3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的，甲方有權單方解除合同，並向乙方要求支付違約賠償金元。

七、爭議解決

甲乙雙方發生爭議協商解決，如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。

八、其他

1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意並簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：

授權/法定代表人：

年月日

乙方：

年月日