關於承攬合同(合集15篇)

在人們越來越相信法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？下面是小編收集整理的關於承攬合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

關於承攬合同1

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的`定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

___%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____

關於承攬合同2

簽定日期：__________年_____月________日

定作方（甲方）：_________

電話：________________

承攬方（乙方）：_____________________

電話：________________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

加工費______________

品名__________規格____________單位__________數量___________

單價 ____________金額____________

定作方供應原材料：

原材料____________________

規格________________________

單位_______________________

數量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

１．技術資料、圖紙提供辦法：_____________________。

２．產品檢驗標準和方法：_____________________。

３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。

４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。

５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

關於承攬合同3

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的'責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮

電話：６６．８９７１

開户銀行：××縣支行七都鎮營業所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街５號

電話：３３．７３４７

開户銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

關於承攬合同4

___項目管理有限公司(甲方)

___有限公司(乙方)

依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方b新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的`結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元；

（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

3、本工程款分2次結清，其中：

(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計70000元)

(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在20__年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表：代表：

關於承攬合同5

承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條

乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條

加工費結算辦法與時間

第七條

乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規定的'時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受xx國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

（1）提交xx仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

關於承攬合同6

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料：

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。

2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。

4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

關於承攬合同7

委託方：xx紡織器材廠（甲方）

承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

2．質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

xxxx。

7．違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：xx紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

關於承攬合同8

第一部分合同協議書

發包人（全稱）

承包人（全稱）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠信原則，合同雙方就_____項目工程總承包事宜經協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程承包範圍：

二、主要技術來源

三、主要日期

合同期限(絕對日期或相對日期)：

施工期限(絕對日期或相對日期)：

（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）

四、工程質量標準

工程質量標準：

五、合同價格和付款貨幣

合同價格為人民幣（大寫）：元。

除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調整。

六、本協議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

七、合同生效

合同訂立時間：年月日

合同訂立地點：

本合同在以下條件滿足之後生效：_____________________

發包人：承包人：

（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）

法定代表人或其授權代表：法定代表人或其授權代表：

（簽字）（簽字）

工商註冊住所：工商註冊住所：

企業代碼：企業代碼：

郵政編碼：郵政編碼：

法定代表人：法定代表人：

授權代表：授權代表：

電話：電話：

傳真：傳真：

電子郵箱：電子郵箱：

開户銀行：開户銀行：

賬號：賬號：

第二部分通用條款

第1條一般規定

1.1定義與解釋

1.1.1通用條款，指根據法律、行政法規的規定，合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。

1.1.2專用條款，指根據工程總承包項目的實際，對通用條款進行補充、修改和完善，並同意共同遵守的條款。

1.1.3工程總承包，指承包人受業主委託，按照合同約定對工程建設項目的設計、採購、施工（含竣工試驗）、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

1.1.4發包人，指在合同協議書中約定的，被稱為發包人的當事人，包括其合法繼承人和經許可的受讓人。

1.1.5承包人，指在合同協議書中約定的，被髮包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人，包括其合法繼承人。

1.1.6分包人，指接受承包人根據合同約定對外分包的部分工程或服務的，並具有相應資格的法人或其他組織。

1.1.7發包人代表，指發包人指定的履行本合同的代表。

1.1.8監理人，指發包人委託的具有相應資質的工程監理單位。

1.1.9工程總監，指由監理人授權、負責履行監理合同的總監理工程師。

1.1.10項目經理，指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

1.1.11永久性工程，指承包人根據合同約定，進行設計、施工、竣工試驗、竣工後試驗和（或）試運行考核並交付發包人進行生產操作或使用的工程。

1.1.12單項工程，指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。

1.1.13臨時性工程，指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷，在現場所需搭建的臨時建築物、構築物，不構成永久性工程實體的工程。

1.1.14現場或場地，指合同約定的用於承包人現場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

1.1.15項目基礎資料，指發包人提供給承包人的經有關部門對項目批准或核准的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質）、協議（燃料、水、電、氣、運輸）和有關數據等，設計所須的基礎資料。

1.1.16現場障礙資料，指發包人為承包人完成設計、進行現場施工所需要提供的地上和地下已有的建築物、構築物、須受保護的古建築、古樹木等座標方位、數據和其他情況的資料。

1.1.17設計階段，指規劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

1.1.18工程物資，設計文件規定的並構成永久性工程實體的設備、材料和部件，及竣工後試驗所需的材料等。

1.1.19施工，指承包人把設計文件轉化為工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗等作業。

1.1.20竣工試驗，指工程的土建、安裝完工後，工程或（和）單項工程被業主接收前由承包商負責進行的試驗。

1.1.21施工竣工，指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝，並通過竣工試驗。

1.1.22工程接收，指工程或（和）單項工程通過竣工試驗後，為使發包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工後試驗、試運行準備，由承包人與發包人進行工程交接，並由發包人頒發接收證書的過程。

1.1.23竣工後試驗，指工程被髮包人接收後，按合同約定由發包人自行組織的試驗、或在發包人組織領導下並由承包人指導進行工程的功能試驗。

1.1.24試運行考核，指根據合同約定，在工程完成竣工試驗後，由發包人自行或在發包人的組織領導下由承包人指導下進行的'包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。

1.1.25考核驗收證書，指試運行考核的全部試驗完成並被驗收後，由發包人簽發的驗收證書。

1.1.26工程竣工驗收，指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復，並按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料，由發包人組織的工程結算與驗收。

1.1.27項目進度計劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實施階段（包括：設計、採購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工後試驗至試運行考核各階段的）或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

1.1.28施工開工日期，指合同協議書中約定的，承包人開始現場施工的絕對日期或相對日期。

1.1.29竣工日期，指合同協議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。

1.1.30變更，指發包人書面通知或書面批准的，對工程所作的任何更改。

1.1.31合同價格，指合同協議書中約定的、承包人進行設計、採購、施工、竣工試驗、竣工後試驗和服務等工作的價款。

1.1.32合同價格調整，指依據合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。

1.1.33合同總價，指根據合同約定，經調整後的合同價格。

1.1.34預付款，是指根據合同約定，由發包人預先支付給承包人的款項。

1.1.35工程進度款，指發包人根據合同約定的支付內容、支付條件，分期向承包人支付的設計、採購和施工的進度款，及竣工後試驗的服務費等款項。

1.1.36工程質量保修責任書，指依據有關質量保修的法律規定，發包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

1.1.37書面形式，指合同書、信件和數據電文等可以有形地表現所載內容的形式。數據電文包括：電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件。

1.1.38違約責任，指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

1.1.39不可抗力，指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.1.40根據本合同工程的特點，補充約定的其他定義。

1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據。

1.2合同文件

1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為説明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

（1）本合同協議書

（2）中標通知書

（3）投標書及其附件

（4）本合同專用條款

（5）本合同通用條款

（6）標準、規範及有關技術文件

（7）設計文件、資料和圖紙

（8）構成合同組成部分的其他文件。

雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

1.2.2當合同文件的條款內容含糊不清或不相一致，並且不能依據合同約定的解釋順序闡述清楚時，在不影響工程正常進行的情況下，由當事人協商解決，

也可採納監理人的解釋。當事人經協商未能達成一致或不接受監理人的解釋的，根據16.3款關於爭議和裁決的約定解決。

1.2.3合同中的條款標題僅為閲讀方便，不作為對合同條款進行解釋的依據。

1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公曆的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件，則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節假日之外的其他公曆日。

1.3語言文字

合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和説明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語為優先解釋和説明本合同的主導語言。

在少數民族地區，當事人可以約定使用少數民族語言編寫、解釋和説明本合同文件。

1.4適用法律

本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

1.5標準、規範

1.5.1適用於本工程的國家標準規範、或（和）行業標準規範、或（和）工程所在地方的標準規範、或（和）企業標準規範的名稱（或編號），在專用條款中約定。

1.5.2發包人使用國外標準、規範的，負責提供原文版本和中文譯本，並在專用條款中約定提供的標準、規範的名稱、份數和時間。

1.5.3沒有相應成文規定的標準、規範時，由發包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求，承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法，經發包人認可後執行。承包人需要對實施方法進行研發試驗的，或須對施工人員進行特殊培訓的，另行簽訂協議作為本合同附件，其費用由發包人承擔。

1.5.4遵守合同約定的標準規範進行設計、採購、加工和施工，任何一方不得改變國家強制性標準規範的規定。

1.5.5發包人有權按照合同和適用法律規定的標準規範，對承包人的設計、實施提出安全、質量、環境保護和職業健康方面的建議、修改和變更。

1.6遵守法律

1.6.1在履行合同期間，國家法律、行政法規規定由發包人辦理並取得立項、城市規劃、區域規劃批文、土地使用許可、開工批准或施工許可證、工程質量監督手續，及其他許可、執照、證件、批件等，發包人負責協調與有關部門和單位的關係。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時，發包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償，竣工日期相應順延。

1.6.2承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規、或行業規定進行設計、採購、加工、施工、竣工試驗和竣工後試驗，並承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執照、批文和手續等，保證發包人免受因此造成的損失。並因此給發包人造成損失的，承包人按發包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤，由承包人負責。

1.6.3承包人按時向所僱傭人員發放工資，為其辦理人身保險，並繳納相關税費。

關於承攬合同9

甲方：身份證號碼：

乙方：身份證號碼：

甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經協商一致，訂立如下協議：

一、承攬工作內容

乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風險由乙方承擔。

二、甲方對乙方的要求

1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作（站務、安檢、保衞等）需要，靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。

2、在不違反國家法律法規及相關部門的規定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時、按質完成甲方安排的工作。

3、遇突發事件時，乙方應及時處理，必要時要儘快向甲方彙報並配合甲方進行處理。

三、協議期限。

從二0年月日至二0年月日。

四、費用及支付方式、時間。

1、費用：每月捌佰元（￥800.00）。

2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。

五、甲方權利義務

1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持；

2、對乙方工作的進度及完成情況進行監督、驗收；

3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。

六、乙方的`權利義務

1、按時按質完成甲方安排的工作。

2、承擔因承攬工作所發生的一切税費與責任，包括乙方工資、福利、社

保、住房公積金及其他經營管理過程中所發生的各種税金和費用，以及發生各種事故、事件（含工傷）所產生的責任。

3、接受甲方的監督，嚴格按協議要求，安全、有序完成承攬的工作。

4、按協議要求完成相關工作的，按時取得承攬費用。

5、不經甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協議所述工作轉包或交由第三方完成。

七、其它約定

1、為確保協議的順利履行，乙方同意在本協議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元（￥1000.00）風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的，協議期滿，雙方協商終止協議或因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協議無法繼續履行的，甲方將乙方所交的押金（無息）退還乙方。

2、協議期內，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級監督的，或有其他違反本協議行為的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元（￥1000.00）的風險押金轉為違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由乙方承擔。

3、若乙方已按協議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的，視為甲方違約。甲方須支付壹仟元（￥1000.00）違約金給乙方，且同意乙方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由甲方承擔。

5、協議期內，若出現乙方未給甲方同意，擅自將本協議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方沒收風險押金並隨時終止履行本協議，由此產生責任和費用由乙方承擔。

6、若因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協議無法繼續履行的，協議自然終止；乙方單方面提出解除協議，須提前一個月書面提出申請，待甲方同意後方可解除。

八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

關於承攬合同10

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求：

一、材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的.損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮

電話：66.8971

開户銀行：縣支行七都鎮營業所

帳號：104750

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開户銀行：縣支行

帳號：003485

關於承攬合同11

甲方（裝修方）：____________

乙方（承攬方）：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費（也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期）。

二、裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衞，建築面積：90m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的`安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件（須與原件對照），通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______

簽約日期：______簽約日期：______

關於承攬合同12

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

5.……

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

6.……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、 ______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的`文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開户銀行：______ 開户銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

關於承攬合同13

訂立合同雙方：

承攬方：_________

定作方：_________

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的`，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話：_________

開户銀行：_________

帳號：_________

乙方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話：_________

開户銀行：_________

帳號：_________

日期：_________

關於承攬合同14

簽訂合同單位：____________（以下簡稱甲乙方）簽訂條款如下：

1．產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

產品名稱

型號規模

單位

數量

單價

（元）

總價金額

交貨日期及數量

十萬千百十元角分

合計

人民幣（大寫）

2．交貨辦法

（1）交貨地點：_______________________________________________________

（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3．付款辦法：貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4．驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5．附則

（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。

（3）本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

（5）貨物運達站____________________________

（6）收貨人________________________________

（7）合同糾紛的`處理________________________

甲及代表人：（簽字蓋章）______

乙及代表人：（簽字蓋章）________

開户銀行：____________________ 開户銀行：______________________

帳號：________________________ 帳號：__________________________

電話：________________________ 電話：__________________________

簽訂日期：______年____月____日

關於承攬合同15

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規，在自願、平等、公正的`原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料製品有限公司

二、工程承包範圍

1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。

4、付款方式：合同簽訂後甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收後再付25%，剩餘5%工程完成後一年內全部付清。

5、土建工程結束後開始施工，天交工。（備註：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年月日