當前位置:學問谷 >

行業範例 >合同 >

【熱門】有關承攬合同

【熱門】有關承攬合同

隨着人們法律觀念的日益增強,很多場合都離不了合同,簽訂合同也是非常有必要的行為。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的有關承攬合同,僅供參考,歡迎大家閲讀。

【熱門】有關承攬合同

有關承攬合同1

委託方:簽訂地點:

承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

第一條:廣告承攬要求。

1、項目(製作):________

2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________

3、發佈地點或形式:________

4、顏色:________

5、規格或材料:________

6、刊播次數、起止日期及時間:________

第二條:費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________。(大寫________元整)

2、結算方式和期限:________

第三條:驗收方式及時間:____________

第四條:違約責任

1、委託方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費10%的'違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

第五條:糾紛解決方式

發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。

1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2、向連雲港市當地人民法院起訴。

第六條:雙方商定的其他事項:

第七條:附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委託方:連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方:

單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)

地址:地址:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

日期:___________日期:___________

有關承攬合同2

甲方:_____________

乙方:_____________

為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則,達成如下協議:

一、承包的方式:

風險抵押、個人承包

乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。

二、承包的期限:

自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。

三、承包工程項目概況:

1、工程名稱:

2、工程地址:

3、建設單位:

4、設計單位:

5、承包範圍:招標文件中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)

6、建築面積:平方米

7、施工工期:總日曆工期:天,以開、竣工報告為準,業主工期若延期,工期順延;工期與業主合同有關規定不一致的,按業主合同和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場,則視為違約。

8、分段任務:_______年_______月_______日前完成基礎

_______年_______月_______日前完成主體結構封頂

_______年_______月_______日前完成裝修

_______年_______月_______日前交付使用

如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。

四、承包的指標

1、成本指標:本工程承包價款確定為萬元。承包範圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地税務部門規定應當繳納的各種税、費。

2、質量指標:一次驗收合格率100%。

3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。

4、進度指標:滿足總承包合同的要求,

5、其他約定:

五、甲方的職責和權限

1、甲方的職責

(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

地方社會環境資源的聯繫銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。

(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;

(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兑現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;

(5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;

2、甲方的權限

(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等。進行監督、檢查。

(2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專業公司;

(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

(4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

六、乙方的`職責和權限

1、乙方的職責

(1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;

(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃;

(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;

(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;

(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;

(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題,發現和處理突發事件;

(7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;

(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;

(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;

(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考核審計;

(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;

(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;

(13)按公司規定及時足額交納職工的各種_____等費用;職工發生工傷事故,_____費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納_____費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。

(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;

(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生_____或訴訟,甲方對外承擔費用後,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。

2、乙方的權限

(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;

(2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;。甲方項目部印章只能用於與本工程有關的’材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中,不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用於變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批准後,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;

(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,並複印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,並組織考核獎懲;

(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

七、本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在執行過程中一方如需變更條款,必須與對方協商一致,否則將承擔相應的經濟責任和法律責任。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

有關承攬合同3

協議條款

合同編號:_____________________

簽訂地點:_____________________

簽訂時間:_____________________

合同雙方當事人:_______________

定作人(以下簡稱甲方):_______

安裝地點:_____________________

現住所地址:___________________

郵政編碼:______________________

身份證號碼:___________________

聯繫電話:____________________

承攬人(以下簡稱乙方):_______

營業執照號:___________________

註冊地址:______________________

法定代表人:___________________

聯繫電話:______________________

本廚房設計師:_________________

聯繫電話:______________________

安裝負責人:___________________

聯繫電話:______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定,結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同並共同遵守。

第1條付款方式

1.1合同價款以訂貨系統價格作為計價依據,具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現金或者( )方式支付。

1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設計方案後由於甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納餘款。

1.3由於整體廚房產品屬於個性化定製產品,廚房生產廠家需要根據定單進行物資採購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款後方可定做,同時乙方需給甲方開具發票。

1.4由於整體廚房產品屬於個性化定製產品,一旦下達生產定單貨款不退,整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。

第2條交貨日期/安裝日期

交貨日期:整體廚房屬於定製產品,精細化製造與諸多服務環節需要較長週期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最後環節之一。在乙方所在地區範圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。

從甲方確認方案並交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨週期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨週期,其他地區地順延2-3天,節假日生產週期順延):

序號

地區

交貨週期

1

青島及周邊地區

________天

2

南、西南、西北、東北地區

________天

3

山東、華北、華中、華東地區

________天

4其他地區如昆明、南寧、新疆

________天

甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。

第3條服務範圍

3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。

3.2整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,並負責本合同項下的`售後服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售後服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售後服務作如下約定:____________________________________________。

因受專業限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業公司、專業人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限於:廚房基礎工程(包括廚房牆地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水錶與角閥及建築上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條工程配合

4.1甲方親自(或委託代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、枱面圖等)與現場交底後簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。

4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規範和設計師建議將廚房基礎工程改造完成後由設計師複測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師並在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)後,己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成後再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。

4.3乙方建議甲方儘量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產品,並要求其經銷(服務)商提供服務,同時索取並保存好保修證和發票等以獲得售後保證;如由於該部分產品質量不良或安裝不當所造成的後果與乙方無關。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

有關承攬合同4

合同編號:_____________

定作人:________________________

承攬人:________________________

簽訂地點:______________________

簽訂時間:________年____月____日

第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

項目名稱及內容

計量單位

數量

工作量(工時)

報酬

交付期限

單價

金額

合計人民幣金額(大寫):

(注:空格如不夠用,可以另接)

第二條技術標準、質量要求:_____________________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________

第五條承攬人使用的`材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________

第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________

第八條結算方法及期限:_______________________________________

第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任:______________________________

第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項:________________________________________

定作人

定作人(章):

住所:

法定代表人:

居民身份證號碼:

委託代理人:

電話:

開户銀行

賬號:

郵政編碼:

承攬人

承攬人(章):

鑑(公)證意見:

鑑(公)證機關(章)

經辦人:

年月日

監製部門:____________印製單位:___________

有關承攬合同5

地址:______

電話:______傳真:______

容器類委託加工承攬合同NO:______

委託方:_____公司簽訂地點:______

受託方:______簽訂時間:______

標的、數量、價款:

1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行,並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委託方提供原樣驗收,如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償,並執行相關行業標準。

2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3、結算方式:委託方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫後再支付60%,餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

5、(交)提貨方式及地點:委託方廠房內。

6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受託方承擔。

7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的`信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔,同時委託方有終止一切合作的權力。

9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商後製定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)

委託方:________ 公司受託方:______

法人代表:______ 法人代表:______

委託代表:______ 委託代表:______

傳真:______ 傳真:______

電話:______ 電話:______

開户銀行:______ 開户銀行:______

帳號:______ 帳號:______

地址:______ 地址:______

有關承攬合同6

甲方:_________

乙方:_________

第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工説明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。

風險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。

第四條材料由_________方負責。

風險提示:

定作方應對自己提供給承攬方的.圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閒置等相關損失。

第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。

第六條驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。

第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。

風險提示:

加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。

第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。

第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格後,甲方_________。

第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章):_________

_________年_________月_________日

乙方(簽章):_________

_________年_________月_________日

有關承攬合同7

承攬方(甲方):____________________________

地址:____________電話:____________

法定代表人:____________

定作方(乙方):____________________________

地址:____________電話:____________

法定代表人:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

風險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

風險提示:

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閒置等相關損失。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

風險提示:

加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的.以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

風險提示:

運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

第十條轉包

風險提示:

在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(____)項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:

代表人:

______年____月____日

承攬方:

代表人:

_______年____月____日

有關承攬合同8

合同編號:____________

定作人:______________簽訂地點:___________

承攬人:______________簽訂時間:___________

第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)

承攬項目名稱及內容

計量單位數量或工作量報酬單價總價第二條技術標準、質量要求:_____________________

第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________

第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________

第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________

第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________

第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。

第十二條結算方式及期限:_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的`條件:

(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)_________________________________________

第十五條定作人違約責任:_______________________

承攬人違約責任:_________________________________

第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)

(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項:___________________

定作人(章):_________________承攬人承攬人(章):_________________

住所:_________________住所:_________________

營業執照號碼:_________________營業執照號碼:_________________

身份證號:_________________身份證號:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

委託代理人:_________________委託代理人:_________________

電話:_________________電話:_________________

傳真:_________________傳真:_________________

開户銀行:__________________________________開户銀行:_________________

賬號:_________________賬號:_________________

税號:_________________税號:_________________

郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________

有關承攬合同9

甲方:xx汽車有限公司 住所地: 法定代表人: 電話:

乙方:xxx 住所地: 法定代表人:電話:

鑑於:甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務;乙方擁有品牌售後服務的豐富客户資源積累以及維修服務經驗。

甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦維修售後業務達成如下協議:

一、合作項目標的:維修售後服務。

二、合作時間及地址:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。

三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現金人民幣萬共xx萬元作為投資;乙方以設備折價萬及現金萬共出資xx萬元作為投資。

雙方約定:

①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作為合作項目的共有財產。

②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置,作為雙方共有的固定資產以及今後設備折舊、攤銷的依據。

四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營

汽車的汽車維修售後服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認後作為本協議的補充協議,並享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的`資金往來設置雙方共同確認的資金帳户(含轉帳帳户及現金帳户),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、税金及日常經營管理費用)後盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。

六、合作項目經營場地費用分攤:鑑於甲方目前每年場地費為xx萬元,合作項目專用帳户須分攤甲方場地費每年xx萬元整,由甲方提供正規房屋租賃發票於每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始,合作項目按每年xx元分攤場地費,於每xx年xx月xx日前入帳。

七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責任:

(一)、甲方:

①繼續開發和擴大現有維修業務,並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。

②將所銷售汽車客户引入雙方共同擁有的維修業務中。

(二)、乙方:

①將原有的奔馳、寶馬客户納入雙方合作項目中。

②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

③開發客户並介紹給甲方。

九、特別約定:

①原__汽車場地係為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優先參與權。

②在本合同有效期內任何一方不得在市區(除外)內與第三方就本項目進行合作。

③自合作協議生效後,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。

④雙方協商一致,可以解除本協議,互不承擔違約責任。

⑤根據經營需要,甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。

十、違約責任:①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協議。如損失難以計算的,損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

十三、文本:本協議一式肆份,雙方各執貳份,於雙方簽字後生效。

甲方:

乙方:

法定代表人:

代理人:

有關承攬合同10

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

經甲乙雙方友好協商,依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下:

一、採購產品情況:

1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

……

總金額(含税價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。

二、樣品約定時間

自本合同生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求製作__________樣品,經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

風險提示:

加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

三、交貨時間、地點及運費

合同生效且_______%預付款到乙方賬户、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量後_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

四、質量要求及技術標準:

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標説明:

按國家興行業標準。

五、驗收標準、方法及期限

以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

六、包裝要求及費用負擔:

風險提示:

運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

此外,運輸費用的.負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。

七、結算方式和期限:

合同生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬户為:

收款人:

開户行:

賬號:

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其餘貨款。

八、違約責任:

1、合同生效後合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式:

本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

甲方:

地址:

電話:

代理人:

________年___月___日

乙方:

地址:

電話:

代理人:

________年___月___日

有關承攬合同11

委託方

承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

第一條廣告承攬要求

1.1 項目:________

1.2 製作地點:________

1.3 顏色、規格或材料:按委託方確定的設計稿製作,以委託方簽字稿為準;

1.4 起訖時間、日期:________年________月________日

第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費

2.1廣告製作與安裝費

乙方按甲方要求進行加工製作。

2.2結算方式和期限合同簽定後,在製作前委託方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。

第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收

第四條違約責任。

4.1 委託方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告製作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告製作費的.2 %,向委託方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。

4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條糾紛解決方式

發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。

1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2、向廣州當地人民法院起訴。

第六條附則。

6.1 本合同附件兩件,名稱廣告製作與安裝承攬合同。

6.2 本合同有效期:自年月日至年月日終止。

有關承攬合同12

委託方:_____紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期:

┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐

│項目│產品名稱、規│單位│數量│單價│總價│交貨日期│

│ │格│ │ │(元)│(元)×├──┬──┤

│ │ │ │ │ │ │一季│二季│

│ │ │ │ │ │ │度│度│

├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│

│ │上│ │ │ │ │ │ │

├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│

├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤

│合計│(大寫)拾貳萬伍千元│

└──┴───────────────────────────────┘

2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:通過銀行託收。

7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠

法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)

地址:_______地址:_______

銀行帳號:______銀行帳號:_____

____年__月__日

有關承攬合同13

甲方:_____________

乙方:_____________

甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

第一條:甲方委託乙方生產加工製作模具。

第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

(2)合格模具定義:

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定;

2、驗收方法(標準):①按甲方的圖紙和技術要求執行。②模具結構驗收地點:在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收必須符合模具結構圖紙。報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條:原材料來源

1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。

2、交貨地點:甲方指定場所。

3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

第五條:本合同模具總金額為萬元。共套模具。貨款結算時間及方法:_____。付款方式:_________簽訂合同預付____%,試模合格交付使用個月內付_________%

第六條:技術資料提供及保管:

第七條:質量異議/違約責任:

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務,則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條:其他:

1、本合同約定的'模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。及經後生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

第九條:雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商並由順德市經濟合同鑑定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

第十條:合同生效、附件、文字。

1、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之後生效。

2、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

3、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

有關承攬合同14

甲方:________

乙方:________

依照《中華人民共和國合同法》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容:

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。

二、有關技術及服務要求:

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家採購,並符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算:

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清,其中:

(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)

(2)工程竣工驗收合格決算審核後,送電前工程款全部付清。

4、工程款的'結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收:

1、根據工程施工要求,甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。

5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜,雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。

甲方:(蓋章)________

代表:________

乙方:(蓋章)________

代表:________

有關承攬合同15

定作方:(以下簡稱甲方)

法定代表人:

住所:

郵編:

聯繫電話:

開户銀行:

帳號:

委託代理人:

身份證號:

住所:

郵編:

聯繫電話:

承攬方:(以下簡稱乙方)

法定代表人:

住所:

郵編:

聯繫電話:

開户銀行:

帳號:

委託代理人:

身份證號:

住所:

郵編:

聯繫電話:

鑑於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營的有限責任公司,並需要加工部件;

鑑於乙方是在合法註冊的,經營範圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。

依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

一、甲方委託乙方加工如下產品:

品名

規格

單位

數量

備註

二、原材料提供:

1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為: 年 月 日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:: 年 月 日。

4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。

三、技術資料及圖紙

1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆,提出修改意見。

3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

四、質量要求:

1、乙方加工產品應當符合標準。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

五、加工成品驗收:

1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付後,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付:

1、乙方應於 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,並按協議執行。

3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

七、報酬及支付:

1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

2、報酬的支付採取以下方式

a甲方應於 年 月 日支付乙方元,於 年 月 日支付乙方元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

b甲方於乙方每交付件時給付甲方元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。

九、運輸及費用承擔:

1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。

2、加工成品的.運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。

十、乙方違約責任:

1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,並就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

3、乙方交付定作物的數量少於合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。

5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,並支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。

十一、甲方違約責任:

1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。

2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方並應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

十二、不可抗力:

1、在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失。

2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。

3、在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失。

十三、合同爭議的解決:

雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第

種方式解決:

1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;

2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

十五、本合同簽訂於北京市區,由雙方授權代表簽字,並加蓋公司印章後生效。

甲方:

乙方:

授權代表:

授權代表:

年 月 日

標籤: 承攬 合同
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/hetong/n59931.html