關於單位合同範文集錦7篇
- 合同
- 關注:2.48W次
隨着時間的推移,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編整理的單位合同7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
單位合同 篇1
合同編號:(_________年)
第_________號
立合同單位:
借款單位(簡稱甲方):_________
地址:_________
貸款銀行(簡稱乙方):_________
地址:_________
簽訂日期:_________年_________月_________日
簽訂地點:_________
甲方為需要,依據《單位住房貸款辦法》,特向乙方申請借款,經乙方審查同意發放。為明確雙方的權益和責任,特簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民幣(大寫)_________,保證用於_________。借款期限為_________年_________個月,即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、乙方保證按以下用款計劃供應資金:_________年_________月_________日_________元;_________年_________月_________日_________元;_________。
三、甲方保證按以下還款計劃歸還貸款本金:_________年_________月_________日_________元;_________年_________月_________日_________元;_________。
四、貸款利息。
自支用貸款之日起,以轉入結算户數額按月利率_________‰計算,按季結息。甲方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,不按規定用途使用貸款,加收利息_________%。
五、乙方未能按用款計劃提供貸款,按違約數額和延期天數,每天付甲方萬分之三的違約金。甲方不能按時付息,乙方有權從甲方帳户中扣收或暫時停止支付貸款。
六、在本合同有效期內,如國家調整利率,從調整之日起,乙方即按調整後的貸款利率計算利息,同時書面通知甲方和擔保單位。
七、借款到期後甲方如不能按期償還,乙方有權從甲方存款帳户中扣收或用其抵押物清償。採取第三方擔保的,由擔保方代為償還,擔保單位在收到乙方還款通知一個月後仍未歸還,乙方有權從其存款帳户中扣收或通過法律手段維護自身的權益。
八、在本合同有效期內,甲方保證按季向乙方提供統計、會計、財務等方面的'報表及其它有關資料。乙方有權瞭解甲方生產或項目的經營管理活動,檢查貸款使用情況。
九、甲方法人變更時,應提前_________天通知乙方,變更後的法人繼續履行原法人所訂合同規定的權利和義務。
十、甲方填報的借款申請書,抵押或擔保協議書,均為本合同組成部分。變更合同條款,需經甲乙雙方協商一致,並簽訂借款合同補充文本。
十一、本合同自簽訂之日起生效,貸款本息全部償清後失效。
十二、本合同正本三份,甲方、乙方和擔保方各執一份;副本_________份,送_________。
十三、補充條款:_________。
貸款單位(公章):_________ 貸款銀行(公章):_________
法人代表(簽字):_________ 法人代表或(簽字):_________
擔保單位(公章):_________
法人代表(簽字):_________
單位合同 篇2
根據國務院《建設工程質量管理條例》,為保證在設計使用年限內建設工程質量,工程的建設單位(以下稱甲方)與施工單位(以下稱乙方),特訂立如下質量責任合同。
第一條 本建設工程項目的質量目標為工程,施工單位對本建設工程的施工質量在設計使用年限內依法終身負責。施工質量責任人_______________。
第二條 甲乙雙方的權利與義務
1.嚴格遵守國家有關法律法規及交通部的有關規定。
2.嚴格執行工程施工合同文件,自覺按合同辦事。
3.雙方的施工業務活動必須堅持科學、公正、誠信、平等的原則、不得損害國家、集體的利益,不得違反工程建設管理規章制度。
4.發現對方在施工業務活動中,有違反有關規定的行為,有及時提醒對方糾正的權利和義務。
5.發現對方嚴重違反施工合同文件的行為,有向其上級有關部門舉報,建議給予處理並要求告知處理結果的權利。
第三條 甲方的義務
1.甲方向中乙方及時提供有關資料(包括技術規範、工程量清單、施工圖等)。
2.甲方向乙方及時提供建設用地,及時解決對工程佔地範圍以內尚未拆遷的建築物及其他障礙物。
3.甲方不得指使乙方不按法律、法規、工程建設強制性標準和施工規範進行工程的施工活動。
4.甲方須按施工合同的約定支付工程款,除施工合同的約定外,甲方不得以任何藉口剋扣工程款或拖延工程款的.支付。
5.甲方不得明示向乙方推薦單位或個人承包或分包本工程項目的施工任務。
6.甲方不得以任何理由索取回扣或其他好處。
第四條 乙方的義務
1.乙方應具備與本工程項目相應等級的施工資質證書。
2.乙方不得允許其他單位或個人以乙方的名義承攬本工程項目的施工任務,不得轉包或違法分包所承攬的本工程的項目施工任務。
3.乙方必須嚴格發行施工合同,按投標承諾的施工技術人員及時到位。施工技術人員原則上不得擅自調換,如有特殊原因特需調換的,須經業主書面同意方能換人。
4.乙方必須建立工地臨時試驗室,按要求配合相應的試驗檢測人員和設備,並取得工地臨時試驗室資質證書。按有關規定做好各類試驗,試驗資料應真實、完整、統一歸檔。
5.乙方必須按照工程設計圖紙和施工技術規範施工,不得擅自修改工程設計,不得偷工減料。
6.乙方在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的,應當及時提出意見和建議。
7.乙方與甲方、承包人或指定分包人之間有關工程質量、進度和費用的一切往來函件、報表均應分類編號歸檔保存;施工技術資料應真實、完整。
8.乙方應加強對甲方按合同規定指定採購的材料和設備的檢驗,對檢驗不合格的產品,乙方應拒絕使用。
9.乙方不得暗示材料、設備供應單位提供使用不合格或質量低劣的材料、設備。
第五條 違約責任
1.甲方及其工作人員違反本合同第二、第三條,按管理權限,依據國務院《建設工程質量管理條例》有關規定給予相應的處罰;涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的,應予以賠償。
2.乙方及其工作人員違反本合同第二、第三條,按管理權限,依據國務院《建設工程質量管理條例》有關規定給予相應的處罰;涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任;給甲方單位造成經濟損失的,應予以賠償。
第六條 本合同有效期為甲乙雙方自簽署之日起至該工程項目設計使用年限之日止。
第七條 本合同作為工程施工合同附件,與工程施工合同具有同等法律效力,經合同雙方簽署後立即生效。
第八條 本合同甲、乙雙方各執一份,送交雙方監督單位一份。
甲方單位:(蓋章)________________ 乙方單位:(蓋章)___________________
法定代表人:______________________ 法定代表人:_________________________
地址:____________________________ 地址:_______________________________
電話:____________________________ 電話:_______________________________
____________年________月________日 ____________年__________月_________日
單位合同 篇3
購貨方:合同編號:供貨方:簽定地點:
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間簽定時間:
二、質量要求、技術標準:按國家一等品生產,顏色、手感、品質按我司確認的.為標準。
三、交(提)貨地點、方式:供貨方倉庫。
四、合理損耗及計算方法:按合同數量交貨,短溢裝範圍為0~+3%.
五、包裝標準、包裝物的供應和回收:捲筒布包裝不定碼,內襯塑料袋,段長30米以上,交貨數量允許0~+3%.
六、驗收標準、方法及提出異議期限:購貨方在收貨後發現質量問題立即通知供貨方,供貨方在得到通知後立即解決並保證不影響購貨方的交期。
七、結算方式及期限:貨到購貨方倉庫後天憑全額增值税發票結款。
八、違約責任:交貨期每延遲交貨壹天,每日按合同總價的2%計算違約金,由供貨方支付購貨方。如因數量/質量等問題因供方原因造成客户拒收貨物/退貨/索賠或扣款等,由供方承擔一切責任。
九、解決合同糾紛的方式:由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由購貨方所在地人民法院管轄處理。
十、其他約定事項:
十一、合同有效期限:年月日至年月日
購貨方: 供貨方:
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
電話: 電話:
單位合同 篇4
簽約地:
甲方:
乙方:姓名: 性別 出生年月
學歷: 專業技術職務: 根據《退休人員返聘暫行規定》精神,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,簽定本協議,並共同遵守以下條款:
一、協議期限:
聘期暫定為 年,自 年 月 日起至自 年 月 日止。
二、甲方應盡義務:
甲方為乙方提供工作條件,並支持乙方在單位從事的相關工作。
三、乙方應盡義務:
1、服從甲方的'工作安排,根據甲方及所在科室的業務需要做好相應的本職工作;
2、認真履行工作職責,嚴防差錯,杜絕事故; 3、嚴格遵守勞動紀律;
4、嚴格遵守職業道德和行風建設相關規定;
5、遵紀守法,嚴格執行上級和醫院的各項制度和規定。
四、乙方享受待遇
1、返聘工資:執行正常工作制人員,根據其職稱級別,甲方發給月返聘工資 元;未執行正常工作制工作人員,由科室對其目標任務完成情況進行考核,並結合考核情況按規定標準相應發放;
2、績效工資:根據乙方工作量及崗位貢獻,經院審計科審核後由所在科內發放;
3、相關福利待遇參照所在科室的在職職工標準執行。
五、違約責任:
1、乙方需嚴格遵守上級及甲方的各項規章制度,嚴格考勤制度,
如乙方不按法定假日休息或未請假即離開單位的,按相關規定執行,由此引發的一切後果甲方不予承擔;
2、如因乙方違約致使本協議終止的,按協議期限每提前一月向甲方支付違約金1000元。
六、補充説明:
1、在協議期內,如因單位改革、發展需要,對現行規定進行補充或修訂,甲乙雙方再根據新政策另行協議;
2、協議期滿後根據工作需要及乙方身體狀況協商續簽協議,甲、乙雙方如因某種原因,不準備續簽協議,應提前一個月通知對方,待本次協議期滿後,方可結束協議關係;
3、在協議期內,乙方如非因工作原因而發生的意外情況,責任由乙方承擔;
4、甲、乙雙方需要約定的其他事項。
七、本協議一式三份,存檔一份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字後生效。
乙方(簽字) 法定代表人 (簽章)
(或委託代理人)
年 月 日 年 月 日
單位合同 篇5
招聘方:__________________________簡稱甲方 受聘方:______________簡稱乙方 。
根據《中華人民共和國勞動法》和有關勞動政策法規,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上籤訂本協議。
第一條 協議期限
協議期限為___個月,從____年____月____日起至____年____月____日止。
第二條:崗位職責
1、甲方以招聘形式選擇乙方,乙方自願形式到甲方工作。 2、乙方負責餐廳、廚房安全、防火、衞生工作。
3、乙方負責廚房食品的安全衞生。衞生防疫部門來檢查,如果達不到衞生防疫部門要求,乙方按要求改正,並對所造成的一切損失承擔責任。(硬件設施除外)
4、乙方在工作期間應盡職盡責,在菜品,食品花樣上不斷推陳出新,滿足項目部要求。
5、乙方努力提高自身素質,在工作中愛護設備、節約能源,避免浪費。做到科學組織、工藝合理,做出物美價廉,搭配合理,營養豐富,色、香、味俱全的'高品質菜品。
第三條:勞動紀律
1、甲方應根據《勞動法》和有關規定,制定本項目部各項具體規章制度。 2、乙方應遵守國家法律、法規和甲方依法制定的各項規章制度;嚴格遵守勞動安全衞生,操作規程和工作規範;愛護甲方財產,遵守職業道德;服從甲方的管理。
3、乙方違反勞動紀律,甲方可依據國家法律、法規和項目部相關規章制度,給予紀律處分、經濟處分,直至解除勞動協議。
第四條:勞動報酬
1、甲方與乙方簽訂正式的憑用協議書,並負責乙方的工資、福利、各項社會保險。
2、乙方月工資為: 元/月。
3、乙方在甲方工作期間,甲方除支付乙方工資外,負責乙方職工餐的提供,及_____________________,除此不支付其它任何費用。
4、乙方在工作期間_________福利待遇,乙方如在工作期間請假,甲方不支付請假期間工資。
第五條:勞動紀律
1、如乙方終止協議,必須提前半個月向甲方提出書面申請,經甲方同意後可辦理終止手續。
2、如果乙方違約,造成甲方損失,乙方加倍賠償甲方損失。
3、乙方要自覺維護和遵守國家法律、法規條例及甲方規定的各項規章制度。乙方觸犯甲方規定的相關制度,甲方有權對其予以警告、處罰、直至辭退。
4、甲方因業務萎縮時有權終止本協議,並提前一個月通知乙方,協議終止時,甲方得結清乙方的工資。
第六條:其它
1、甲、乙雙方就履行本協議所發生一切爭執,雙方友好協議解決。
2、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(姓名):
(簽字) 身份證號碼 :
單位合同 篇6
合同編號:( 年)第 號
單位住房借款合同
( 貸款)
借款單位 貸款銀行
地 址: 地 址:
簽訂日期: 年 月 日
借款單位(簡稱甲方)
立合同單位:
貸款銀行(簡稱乙方)
甲方為 需要,依據《單位住房貸款辦法》,特向乙方申請借款,經乙方審查同意發放,借款合同(單位住房)-範文。為明確雙方的權益和責任,特簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民幣(大寫) 萬元,保證用於 。借款期限為 年 個月,即從 年 月 日至 年 月 日。
二、乙方保證按以下用款計劃供應資金:
年 月 日 萬元 年 月 日 萬元
年 月 日 萬元 年 月 日 萬元
三、甲方保證按以下還款計劃歸還貸款本金:
年 月 日 萬元 年 月 日 萬元
年 月 日 萬元 年 月 日 萬元
四、貸款利息,自支用貸款之日起,以轉入結算户數額按月利率 ‰計算,按季結息,合同範本《借款合同(單位住房)-範文》。甲方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息 %,不按規定用途使用貸款,加收利息 %。
五、乙方未能按用款計劃提供貸款,按違約數額和延期天數,每天付甲方萬分之三的違約金。甲方不能按時付息,乙方有權從甲方帳户中扣收或暫時停止支付貸款。
六、在本合同有效期內,如國家調整利率,從調整之日起,乙方即按調整後的`貸款利率計算利息,同時書面通知甲方和擔保單位。
七、借款到期後甲方如不能按期償還,乙方有權從甲方存款帳户中扣收或用其抵押物清償。採取第三方擔保的,由擔保方代為償還,擔保單位在收到乙方還款通知一個月後仍未歸還,乙方有權從其存款帳户中扣收或通過法律手段維護自身的權益。
八、在本合同有效期內,甲方保證按季向乙方提供統計、會計、財務等方面的報表及其它有關資料。乙方有權瞭解甲方生產或項目的經營管理活動,檢查貸款使用情況。
九、甲方法人變更時,應提前 天通知乙方,變更後的法人繼續履行原法人所訂合同規定的權利和義務。
十、甲方填報的借款申請書,抵押或擔保協議書,均為本合同組成部分。變更合同條款,需經甲乙雙方協商一致,並簽訂借款合同補充文本。
十一、本合同自簽訂之日起生效,貸款本息全部償清後失效。
十二、本合同正本三份,甲方、乙方和擔保方各執一份;副本 份,送
十三、補充條款:
貸款單位(印鑑) 貸款銀行(印鑑)
法人代表(簽字) 法人代表或(負責人)(簽字)
擔保單位(印鑑)
法人代表(簽字)
單位合同 篇7
業主與施工單位對某工程建設項目簽訂了施工合同。合同中規定,在施工過程中,如因業主原因造成窩工,則人工窩工費和機械停工費可按工日費和台班費的50%結算支付。業主還與監理單位簽訂了施工階段的監理合同,合同中規定監理工程師可直接簽證、批准5天以內的工期延期和5000元人民幣以內的單項費用索賠。工程按下列網絡計劃(如圖5 -4)進行。其關鍵線路為A-E-H-I-J.在施工過程中,出現了下列一些情況,影響一些工作暫時停工(同一工作由不同原因引起的停工時間都不在同一時間)。
(1)因業主不能及時供應材料,使E延誤3天,G延誤2天,H延誤3天。
(2)因機械發生故障檢修,使E延誤2天,G延誤2天。
(3)因業主要求設計變更,使F延誤3天。
(4)因公網停電,使F延誤1天,I延誤1天。
施工單位及時向監理工程師提交了一份索賠申請報告,並附有有關資料、證據和下列要求。
(1)工期順延E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,總計要求工期順延17天。
(2)經濟損失索賠。
①機械設備窩工費:E工序吊車,(3 +2)台班× 240元/台班=1200元;F工序攪拌機,(3+
1)台班×70元/台班=280元;G工序小型機械,(2+2)台班×55元/台班=220元;H工序攪拌機,3台班×70元/台班=210元;合計機械設備窩工費1910元。
②人工窩工費:E工序,5天×30人×28元/工日= 4200元;F工序,4天×35人×28元/工日= 3920元;G工序,4天×15人× 28元/工日=1680元;H工序,3天×35人×28元/工日= 2940元;
I工序,1天×20人×28元/工日= 560元;合計人工窩工費13300元。
③間接費增加:(1910+13300)× 16%=2433.6元。
④利潤損失:(1910+13300+2433.6)×5%=882. 18元。
總計經濟索賠額:1910+13300+2433.6+882. 18=18525.78元。
問題1.施工單位索賠申請書提出的工序順延時間、停工日數、機械台班數和單價的數據等,經審查後均真實。監理工程師對所附各項工期順延、經濟索賠要求,如何確定認可?為什麼?
答案:關於工期順延(工期順延後的工程網絡計劃圖,如圖5 -5所示)和經濟索賠。
(1)工期順延由於非施工單位原因造成的工期延誤,應給予補償(2分)。
①因業主原因:E工作補償3天,H工作補償3天,G工作補償2天(1分)。
②因業主要求變更設計:F工作補償3天(1分)。
③因公網停電:F工作補償1天,I工作補償1天(1分)。
應補償的工期:131-124=7天(1分)。
監理工程師認可順延工期7天(1分)。
(2)經濟索賠。
①機械閒置費:
(3×240 +4×70 +2×55 +3×70)×50% =660元(1分)。
②人工窩工費:
(3×30+4×35+2×15+3×35+1×20)×50%=5390元(1分)。
③因屬暫時停工,間接費損失不予補償(1分)。
④因屬暫時停工,利潤損失不予補償(1分)。
經濟補償合計:660+5390=6050元(1分)。
2.監理工程師對認可的工期順延和經濟索賠金如何處理?為什麼?
答案:關於認可的工期順延和經濟索賠處理因經濟補償金額超過監理工程師5000元的批准權限,以及工期順延天數超過了監理工程師5天的批准權限,故監理工程師審核簽證經濟索賠金額及工期順延證書均應報業主審查批准(4分)。
某建設單位(甲方)與某施工單位(乙方)訂立了某工程項目的施工合同。合同規定:採用單價合同,每一分項工程的工程量增減風險係數為10%,合同工期25天,工期每提前1天獎勵3000元每拖後1天罰款5000元。乙方在開工前及時提交了施工網絡進度計劃如圖6-11所示,並得到甲方代表的批准。
工程施工中發生如下幾項事件:
事件1:因甲方提供的電源出故障造成施工現場停電,使工作A和工作B的工效降低,作業時間分別拖延2天和1天;多用人工8個和10個工日;租賃的工作A的需用電的施工機械每天租賃費為560元,工作B的需用電的自有機械每天折舊費280元。
事件2:為保證施工質量,乙方在施工中將工作C原設計尺寸擴大,增加工程量16,該工作綜合單價為87元/m3,作業時間增加2天。
事件3:因設計變更,工作E工程量由300m3增至360 m3,該工作原綜合單價為65元/m3,經協商調整單價為58 元/m3.
事件4:鑑於該工作工期較緊,經甲方代表同意乙方在工作G和工作I作業過程中採取了加快施工的技術組織措施,使這兩項工作作業時間均縮短了2天,該兩項加快施工的技術組織措施費分別為2000元、2500元。
其餘各項工作實際作業時間和費用均與原計劃相符。
問題
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和費用補償要求?哪些事件不能提出工期和費用補償要求?説明其原因。
答案:事件1:可以提出工期和費用補償要求(0.5分),因為提供可靠電源是甲方的責任(I分)。事件2:不可以提出工期和費用補償要求(0.5分),因為保證工程質量是乙方的責任,其措施費由乙方自行承擔(1分)。
事件3:可以提出工期和費用補償要求(0.5分),因為設計變更是甲方的.責任,且工作E的工程量增加了60 m3,超過了工程量風險係數10%的約定(1分)。
事件4:不可以提出工期和費用補償要求(0.5分),因為加快施工的技術組織措施費應由乙方承擔,因加快施工而工期提前應按工期獎勵處理(1分)。
2.每項事件的工期補償是多少?總工期補償多少天?
答案:事件1:工期補償1天(0.5分),因為工作B在關鍵線路上其作業時間拖延的1天影響了工期(1分);但工作A不在關鍵線路上其作業時間拖延的2天,沒有超過其總時差,不影響工期(1分)。事件2:工期補償為0天(0. 5分)。
事件3:工期補償為0天(0. 5分),因工作E不是關鍵工作,增加工程量後作業時間增加(360-300)m3/(300m3/5天)=1天,不影響工期(1分)。
事件4:工期補償0天(0.5分)。採取加快施工措施後使工期提前按工期提前獎勵處理(1分)。該工程工期提前3天。因工作G是關鍵工作,採取加快施工後工期提前2天,工作I亦為關鍵工作,採取加快施工後雖然該工作作業時間縮短2天,但受工作H時差的約束,工期僅提前1天(1分)。
總計工期補償:1天+0天+0天+0天=1天(1分)。
3.假設人工工日單價為25元/工日,應由甲方補償的人工窩工和降效費12元/工日,管理費、利潤等不予補償。試計算甲方應給予乙方的費用總額為多少。
答案: 事件1;人工費補償:(8+10)工日×12元/工日=216元(1分)
機械費補償:2台班× 560元/台班+1台班× 280元/台班=1400元(1分)
事件2:按原單位結算的工程量:300m3 ×(1+10%)=330m3(0.5分)
按新單價結算的工程量:360m3-330m3=30m3(0.5分)
結算價:330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3=23190元(1分)
事件3:工期提前獎勵:3天× 3000元/天=9000元(1分)
合計費用總額為:216元+1400元+23190元+9000元=33806元(1分)。
某6層住宅樓工程項目時標網絡計劃如圖6 -7所示,在工作日第5天下班後檢查施工進度完成情況,發現A工作已完成,D工作尚未開始,C工作進行2天,B工作進行3天。
問題
1.繪製實際進度前鋒線記錄進度執行情況。
答案:繪製實際進度前鋒線(如圖6-8中虛線所示)(10分)。
2.對實際進度與計劃進度對比分析,填寫網絡計劃檢查結果分析表。
答案:網絡計劃檢查結果分析見表6-8(10分)。
某快速幹道工程,工程開、竣工時間分別為當年4月1日和9月30日。業主根據該工程的特點及項目構成情況,將工程分為3個標段。其中第III標段造價為4150萬元,第III標段中的預製構件由甲方提供(直接委託構件廠生產)。
A監理公司承擔了第III標段的監理任務,委託監理合同中約定監理期限為190天,監理酬金為60萬元。但實際上,由於非監理方原因導致監理時間延長了25天。經協商,業主同意支付由於時間延長而發生的附加工作報酬。
問題
1.請計算此附加工作報酬值(保留小數後2位)。
答案
第III標段監理合同報酬為60萬元
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/hetong/omvoy1.html