加工承攬合同(集錦15篇)

隨着人們法律意識的建立，越來越多的人通過合同來調和民事關係，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的加工承攬合同，歡迎大家分享。

加工承攬合同1

甲方：____________________

乙方：____________________

代表：____________________

代表：____________________

甲方：中國________公司，地址：________

電話：________

電傳：________

法定代表人：________

職務：________

國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________

電話：________

電傳：________

法定代表人：________

職務：________

國籍：________

雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________（產品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站（經________港口）交付甲方。甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元。合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元。該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方。在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責。甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

第九條仲裁

本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

1、中華人民共和國加入的國際公約、條約。

2、中華人民共和國法律。

3、在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%、

2、甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方：________________（蓋章）

乙方：________________（蓋章）

代表：________________

代表：________________

____年____月____日

____年____月____日

加工承攬合同2

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條

加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規格│單位│數量│備註│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│

│

│

│

│

│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│

│

│

│

│

│

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條

加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條

原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條

技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條

價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條

驗收標準和方法：__________________________________________________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條

交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條

包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條

運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條

結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條

其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）

第十二條

承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條

定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條

不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條

糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開户銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

電話：_________________________

開户銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

加工承攬合同3

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一、項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、製作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工承攬合同4

定做方：(稱甲方)

承攬方：(稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1.製作內容：

主鋼構：鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式：

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。

三、質量要求：

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：

按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

九、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

委託代理人：

委託代理人：

聯繫方式：

聯繫方式：

開户行：

開户行：

賬號：

賬號：

加工承攬合同5

定作方：合同編號：

簽訂地點：

承攬方：簽訂時間：

一、加工標的

貨物名稱

型號

面料

顏色

單位

數量

單價

總金額

交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣（大寫）

按實際金額結算 單價含線 税 封箱帶

二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

材料

質量

數量

提供日期

消耗定額

面料.裏料

一等

按定單數量

到位

按實際排版單耗

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委託承攬方採購面料、裏料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客户最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限於：客户索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

十一、付款方式：內部結算。

十二、其他約定事項：

1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

加工承攬合同6

委託方：_______紡織器材廠（甲方）

承攬方：_______電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

2．質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

xxxx。

7．違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠

法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

地址：_______ 地址：_______

銀行帳號：_______ 銀行帳號：______

______年_______月_______日

加工承攬合同7

定作方：（以下簡稱甲方）

法定代表人：

住所：

郵編：

聯繫電話：

開户銀行：

帳號：

委託代理人：

身份證號：

住所：

郵編：

聯繫電話：

承攬方：（以下簡稱乙方）

法定代表人：

住所：

郵編：

聯繫電話：

開户銀行：

帳號：

委託代理人：

身份證號：

住所：

郵編：

聯繫電話：

鑑於甲方是在北京市合法註冊的，生產和經營的有限責任公司，並需要加工部件；

鑑於乙方是在合法註冊的，經營範圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。

依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

一、甲方委託乙方加工如下產品：

品名

規格

單位

數量

備註

二、原材料提供：

1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為： 年 月 日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：： 年 月 日。

4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，並將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。

三、技術資料及圖紙

1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆，提出修改意見。

3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

四、質量要求：

1、乙方加工產品應當符合標準。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）

五、加工成品驗收：

1、本加工成品全部完工後，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付後，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付：

1、乙方應於 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協議，並按協議執行。

3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的.部分按照超過的比例支付報酬。

七、報酬及支付：

1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

2、報酬的支付採取以下方式

a甲方應於 年 月 日支付乙方元，於 年 月 日支付乙方元，餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

b甲方於乙方每交付件時給付甲方元，乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。

八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準；包裝費用由乙方承擔。

九、運輸及費用承擔：

1、甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。

2、加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由方承擔。

十、乙方違約責任：

1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，並就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

3、乙方交付定作物的數量少於合同規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，並支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則甲方有權拒收。

十一、甲方違約責任：

1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。

2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方並應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

十二、不可抗力：

1、在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施，儘量減少損失。

2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。

3、在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方因此造成的損失。

十三、合同爭議的解決：

雙方在履行合同中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第

種方式解決：

1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴；

2、向北京仲裁委員會提請仲裁；

十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

十五、本合同簽訂於北京市區，由雙方授權代表簽字，並加蓋公司印章後生效。

甲方：

乙方：

授權代表：

授權代表：

年 月 日

加工承攬合同8

一、訂立合同單位

發包單位：______(以下簡稱甲方)

承包單位：______(以下簡稱乙方)

二、工程概況

1、工程名稱：______

2、工程地點：______

3、承包範圍：鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝

三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。

1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。

2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______

四、合同文件

合同文件應能互相解釋、互為説明，組成合同的文件及優先順序如下：

1、本合同協議書

2、施工圖紙(包括土建施工圖)

3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

五、承包方式

1、本單位工程採用綜合單價包乾，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建築面積：共計______平米。

2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含税價格。

3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

4、承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工，包機械)

5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

六、工程造價的確定及工程款支付

此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年後此工程無任何質量問題全額付清。

七、工程變更

1、工程設計變更

1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，並賠償乙方的有關損失，並延長延誤的工期。

八、材料、機械

8. 1、由於本工程為總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品，對與設計和規範要求不符的產品，甲方拒絕收用。

本工程主要材料如下：

8.1.1、圍護部分：牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩塗板負差不小於0.03mm

8.1.2、鋼架部分：鋼樑為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

8.1.3、牆檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大於0.3mm

8.1.4、樑與柱連接、樑與樑連接均採用10.9級大六角高強螺栓

8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

九、工程施工

1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

十、安全責任

1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受並服從甲方管理人員的指揮。

3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

5、現場人員發生傷亡事故後，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。

6、現場責任：

乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

十一、質量安全及驗收

1、本工程質量目標：乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。

4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

十二、文明施工目標

1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。

3、搞好施工現場保衞和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

十三、雙方權利和義務

甲方的責任

1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。

2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。

3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後，甲方方可進行裝飾、裝修。

5、及時進行中間驗收。

6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

乙方的責任

1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。

2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。

4、做好安全生產、文明施工。

5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。

6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。

7、接受甲方代表的監督、檢查。

十四、竣工驗收

1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

2、甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收，並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，並承擔由自身原因造成的修改費用。

十五、違約金

1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不願履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，並向乙方支付違約金。

十六、仲裁和訴訟

1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

2、雙方應嚴格執行合同條款，並本着友好合作精神，處理合同期間的各類問題，儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。

(2)雙方接受調解結果，應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受，或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

十七、其它

1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。

2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

甲方：______(章)乙方：______(章)

法定代表人：______法定代表人：______

委託代理人：______委託代理人：______

帳户名：______帳户名：______

帳號：______帳號：______

開户行：______開户行：______

______年______月______日______年______月______日

加工承攬合同9

甲方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

乙方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第一條 加工地材名稱及單價

一、砂石料加工為綜合包乾單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工後，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____台、裝載機_____台、破碎錘_____台、挖掘機____台、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

第三條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

第四條 加工砂石料數量

本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理彙總，以甲方籤認過領料單作為計算依據製作計價單，並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行籤認，經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢後或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。

第六條 甲方權利義務

一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關係，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

五、負責協調關係。

六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，並承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。

第七條 乙方權利和義務

在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。

二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標誌，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

第八條 違約責任

一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場採購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限於本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用於本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應採取有效安全保衞措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

第九條 履約保證

提供履約保證金______萬元。

第十條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第十二條 附則

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。

甲方：

授權代理人：

合同訂立日期：

乙方：

授權代理人：

合同訂立日期：

加工承攬合同10

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話：

開户銀行：××縣支行營業所

帳號：

乙方：××縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開户銀行：××縣支行

帳號：

年月日

加工承攬合同11

甲方：

乙方：

一、標的、數量、價款

二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值税等

三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場後，甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 。

五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

六、付款方式：合同簽訂後，預付合同總額的30%，貨到5天內付合同總額的60%，餘款完工10日內付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。

七、電力塔製作安裝工期為20 天。

八、本塔可抗颱風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。

九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

十、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

十一、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內財務科證明信，否則甲方承擔責任。

十三、其它未盡事宜。

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章後生效。

甲方：

乙方：

______年______月_______日

加工承攬合同12

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

1.材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同籤之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年月日

加工承攬合同13

合同編號：_________

發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條：加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高_________年月日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後5日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後5日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩餘的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人法定代表人_________

委託代理人委託代理人_________

經辦人：

單位地址：

開户銀行：

賬號：

電話：

傳真：

_________編碼：_________

經辦人：_________

單位地址：_________

開户銀行：_________

賬號：_________

電話：_________

傳真：__________

________編碼：_________

_______年_______月_______日

加工承攬合同14

承攬方：

身份證號：

電話 ：

定作方：_____________傢俱有限公司

法定代理人：

電話：

_____________傢俱有限公司（定作方）委託承攬方加工傢俱一批，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 ：加工產品及工價（見產品清單）

第二條 ：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

第三條 ：資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回覆並提出修改意見。

2、.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

第五條： 驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條： 交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。

第七條： 結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

第八條： 其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條： 承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工後仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾並兑現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條： 定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

定作方（代表人）________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

加工承攬合同15

承攬方：

代表人： 職務： 電話：

定作方：

地 址： 電話：

定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條 承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內容：

4.建築面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

第二條 圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供：

(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承攬方義務

(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回覆，並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發生變更後，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批准後調整合同價款。

(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批准後調整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收並辦理交接手續;

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，並接受定作方檢驗;

第八條 質量標準

雙方約定本項目質量標準 ：

(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規範要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工後，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知後兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，並辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

(2) 第十條 合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

第十一條 違約責任

1. 承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向製作方償還合同價款 3‰ 違約金。

2. 定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

第十二條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十三條 合同爭議的解決方式

本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項：

第十五條 附則

(1)本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

定作方： 承攬方：

代 表 人： 代 表 人：

聯繫方式： 聯繫方式：

年 月 日 年 月 日