一線城市綠化工程承攬合同

隨着人們對法律的瞭解日益加深，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？以下是小編幫大家整理的一線城市綠化工程承攬合同，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

委託單位___________________________

承攬單位___________________________

為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________

2.工程地點：__________________________________

3.承包範圍：參見合同附屬文件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

承包人包工、包料;

承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

7.甲方自願將項目委託給乙方施工。工程總造價計_______元整，大寫金額：_______元整。

二、施工時間

工程期限__日，時間自__起至__止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的.監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

四、乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對於施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間：

付款百分比：

金額：

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式____份，

2、本合同自雙方代表籤、蓋後生效，需辦理鑑證的，自辦理鑑證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向_______仲裁委員會申請仲裁。

委託方：_______承攬單位：_______

代表人：_________________代表人：_________________

簽約日期：_______________簽約日期：______________