承攬合同範本(通用15篇)
- 合同
- 關注:1.19W次
現今很多公民的維權意識在不斷增強,很多場合都離不了合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的承攬合同範本,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同範本1
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬合同範本2
委託方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行託收。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠
乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)
法定代表人:(蓋章)
地址:_______
地址:_______
銀行帳號:______
銀行帳號:_____
____年__月__日
承攬合同範本3
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯繫方式:
上述各方經平等自願協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容,並滿足規範和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建築工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工後支付%,第二層完工後支付%,工程竣工以後支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規範進行施工,如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,並責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架鬥毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯繫,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字並蓋手印後生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日
承攬合同範本4
委託方:_____公司
簽訂地點:
受託方:
簽訂時間:
標的、數量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行,並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委託方提供原樣驗收,如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償,並執行相關行業標準。
2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委託方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫後再支付60%,餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5、(交)提貨方式及地點:委託方廠房內。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔,同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商後製定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方:___公司
受託方:
法人代表:
法人代表:
委託代表:
委託代表:
傳真:
電話:
開户銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開户銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬合同範本5
承攬方(甲方):________
定作方(乙方):________
雙方根據有關法律協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:________。
2.交貨辦法:________
(1)交貨地點:________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.違約責任:________
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):________
乙方(簽字蓋章):________
開户銀行:________
開户銀行:________
賬號:________
賬號:________
簽訂日期:________
承攬合同範本6
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本着平等互利經過協商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工製作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認後予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或製作出符合甲方產品要求及質量標準,並由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同並且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,並由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委託人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同範本7
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1.製作內容:
主鋼構:鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸,運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬後生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委託代理人: 委託代理人: 聯繫方式: 聯繫方式:
開户行: 開户行:
賬號: 賬號:
承攬合同範本8
承攬合同
合同編號:
定做人:簽訂地點:
承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術標準、質量要求:_______________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條 結算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責任:______________________。
第十三條 合同爭議解決方式:本合同在履行中出現爭議的,雙方協商
解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯繫電話: 聯繫電話:篇三:承攬合同範本:技術開發承攬合同範本
承攬合同範本:技術開發承攬合同範本
承攬合同範本:技術開發承攬合同書
項目名稱:________________________________
委託方(甲方)__________________________
研究開發方(乙方)______________________
填寫説明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委託開發合同的合作開發合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬於上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內容、形式:
包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用範圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可採取下列形式:
1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發計劃:
包括當事人各方實施開發項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術祕密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的,應將給付定金、財產抵押及擔保手續的複印件作為本合同的附件。
八、委託代理人簽訂本合同書時,應出具委託證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規定,合同雙方就___________________項目的技術開發(該項目屬_________計劃),________經協商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數:
________________________________________
三、研究開發計劃:
________________________________________
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式:
(一)研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本;報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。
本項目研究開發經費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經費和報酬支付方式及時限(採用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____ %提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定,風險責任甲方承擔____ %,乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
(一)專利申請權:________________________________________
(二)非專利技術成果的使用權、轉讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,採用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發生爭議,雙方應當協商解決,也可以請求________進行調解。
雙方不願協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方商定,採用以下第(____)種方式解決。
承攬合同範本9
發包人:佛山海兒康智能衞浴有限公司 (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1. 工程名稱:營銷中心辦公室裝飾
2. 工程地點:季華四路意美家衞浴世界9棟4-6號
3. 工程範圍:室內裝修(見預算清單)
4. 工程承包方式:本工程採用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、牆磚未在預算內)
5. 工程造價:
(1) 工程預算總造價為¥160100,00元,大寫人民幣:壹拾陸萬零壹佰元整。
(2) 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條:工程期限
1、 經甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日曆),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、 本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
(1) 開工前甲方協商各方面的關係,辦妥進場手續,甲方承擔進場手續費用。
(2) 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
(3) 委託白建華為甲方代表,實行工程質量、進度監理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4) 做好甲方提供材料及設備的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
(1) 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2) 做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、採購、供應和管理。
(3) 嚴格按施工圖與説明書施工,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付,並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責,並承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1. 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2. 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3. 支付採取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價20%,計¥32020元(叁萬貳仟零貳拾元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價40%,計¥64040元(陸萬肆仟零肆拾元整);
(3)工程完工並通過甲方驗收合格後,付合同價35%,計¥56035(伍萬陸仟零叁拾伍元整);
(4)留5%質保金在驗收合格半年後,無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項於雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工,發現設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方後,甲方應在三天內發出變更設計文件。
2.遇到重要及複雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收,甲方提前使用,應視為甲方已確認工程合格,若使用後發現質量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方於工程竣工後,提供一年的免費維修服務,但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之五進行處罰,工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款,按國家現行有關規定執行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工驗收交付後保修期滿,工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
甲方(蓋章):
代理人:
年月日 : 代理人: 年月日 乙方(蓋章)
承攬合同範本10
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發位於復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自願基礎上依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程範圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量並由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包乾形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衞生清潔(必須設沖洗台和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(税費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。餘款在該項工程驗收合格後甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定範圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算後再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程後,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建築工程施工規範及驗收規範》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,並有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程後,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字後一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規範行為,並獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程範圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工並接受甲方的監督檢查並服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交於甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字並加蓋印章後生效,結清賬後自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。
註明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同範本11
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任:_______________________
承攬人違約責任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委託代理人:
電話: 傳真:
開户銀行: 賬號:
税號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委託代理人:
電話: 傳真:
開户銀行: 賬號:
税號: 郵政編碼:
承攬合同範本12
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本着互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含税金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同後續責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂後,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的`5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清後自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開户行: 開户行:
________年______月_____日
承攬合同範本13
定 作 方(下稱“甲方”):
承 攬 方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上,就甲方委託乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條 定作物品名、規格型號、數量:
第二條 加工成品質量要求: 。
第三條 原材料的提供:原材料由 方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條 技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認後,作為製作的依據。
第五條 合同價款:
第六條 付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格後,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的 %,剩餘 %為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同後 日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場製作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產品運至現場後,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用後才能夠檢測產品是否合格的,質保期為 年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知後24小時內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條 甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,並承擔相應費用;
5.在製作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由於乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收並終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款並承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效並執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同範本14
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交(收)貨數量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委託書號碼__
營業執照號碼定作人:法人委託書號碼__
營業執照號碼承攬人:法定代表人:開户銀行:帳號:電話號碼:電掛:住址:
定作人:(蓋章)法定代表人:開户銀行:帳號:電話號碼:電掛:住址:
20xx年x月x日
(注:因欄目所限,內容較多的可加附頁於後)
承攬合同範本15
承攬合同
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:_______年_______月_______日
定作人:
承攬人:
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
________________________
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:
第六條 加工物的包裝要求及費用承擔:
第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元(定金數額不得超過合同標的額的20%)。定金交付後,承攬人違反合同的,應雙倍返還定作人的定金;定作人違反合同的,承攬人不返還定金,定作人也無權請求返還。
第十條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經定作人同意,承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規定的,定作人可解除合同。
2、合同成立後,承攬人交付完成的工作成果前,定作人可隨時變更合同,也可隨時解除合同。以上權利的行使,不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
4、其他條件:
第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬(是/否)可以留置加工物。
第十三條 風險與侵權責任負擔
1、在承攬期間內,因不可抗力等因素而發生的風險負擔,原材料由定作人提供的,由定作人承擔風險;原材料由承攬人提供的,由承攬人承擔風險。
2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毀損滅失的,應當承擔賠償責任。
3、依《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ,承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人原則上不承擔賠償責任,但定作人對定作、指示或選任有過失的,應承擔相應賠償責任。
第十四條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
(2)無論主要工作還是輔助工作,一旦交由第三人完成,承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。
(3)其他
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失;中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
(2)定作方未按照約定的期限支付報酬的,每延期一天,應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
(3)其他
第十五條 爭議的解決
雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項:
以上條 款如有未盡事宜,應以書面協議作為附件。
本合同一式份,正本雙方各執份,副本送工商行政管理局存查。
定作人:(簽章)
承攬人:(簽章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽章)
法定代表人:(簽章)
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委託人:(簽章)
委託人:(簽章)
電話:
電話:
開户銀行:
開户銀行:
帳號:
帳號:
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/hetong/5odydg.html