承攬合同範本(15篇)

合同
關注：1.19W次

隨着人們法律意識的加強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的承攬合同範本，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬合同範本1

保潔承攬合同

甲方（定作人）：

乙方（承攬人）：

甲方因工作需要，與乙方本着平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。

一、承攬期限

本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。

二、承攬範圍及工作標準

1.承攬範圍：

2.工作標準(見附件)。

三、承攬方式

乙方承攬合同中所規定的保潔服務，並負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

四、承攬費用

1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。

2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

五、付款方式

乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後，甲方於次月日前，扣除考核扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

六、甲乙雙方的權利和義務

（一）甲方的權利義務

1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。

3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

（二）乙方的權利義務

1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，並應着裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。

4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況後，乙方應在24小時內照價賠償。

5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。

七、合同的變更或解除

1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。

2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。

八、違約責任

合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

九、其他事項

1.乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。

3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

附件：工作範圍及工作標準

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人法定代表人

或委託代理人：或委託代理人：

年月日年月日

簽訂地點:

承攬合同範本2

甲方：____________________

乙方：____________________

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自願將位於___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

一、工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

二、工程價款及付款方式：

1、本工程總價為________元，大寫_________。

2、本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用__________方式供應材料。

1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

五、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

六、施工期限：

工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。

2、由於乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責，並視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。

八、其他約定：

1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

十、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方：________________________

法定代表人：________________________

地點：________________________

電話：________________________

_________年_________月_________日

乙方：________________________

法定代表人：________________________

地點：________________________

電話：________________________

_________年_________月_________日

承攬合同範本3

甲方：委託方代表：

乙方：承攬方代表：

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自願簽訂本承攬製作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬製作範圍。

乙方是以承攬製作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告製作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告製作業務，全部交由乙方進行承攬統一製作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時製作完成，且製作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方並有權按本合同約定收取製作承攬業務費。

二、合同期限。

本承攬製作發佈合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿後，雙方可協商再行簽訂。

　三、承攬製作業務費結算和支付方式。

3.1乙方應具備完成甲方的.廣告製作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成製作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬製作費。

3.2在製作發佈之後，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬製作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬製作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，並且乙方應及時無條件返工，直至製作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之後，甲方應在規定時間裏，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

　四、違約責任。

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告製作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取製作承攬業務費，並應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成製作業務並向甲方交付廣告製作成果，如乙方在製作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由於乙方的製作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意後，方可提前解除本合同，並按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自願放棄甲方應支付承攬製作業務費，並按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字後，即行生效，且乙方應在製作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：乙方：

代表：代表：

承攬合同範本4

定做人：簽訂地點：

承攬人：簽訂時間：___年___月___日

第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條技術標準、質量要求：_______________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第八條結算方法和期限：______________________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：_____________________________________

定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯繫電話：聯繫電話：

承攬合同範本5

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保温工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。

一、工程範圍：

1、工程名稱：

2、地址：

3、工程要求：符合國家質量標準。

A、冷庫頂棚，牆體保温，容重30-35KG。

B、冷庫地面保温容重30-35KG。

C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

D、固化時間：1—15秒。

E、施工平整度：5-7MM。

F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

G、閉孔率:≥90%

二、施式要求：

1、乙方嚴格按照甲方要求各項保温厚度標準施工。

2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工温度在零上18℃以上，以保證質量。

4、包裝（桶）歸乙方回收。

三、工程造價及結算方式：

1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。

2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

四、工期；

1、每天施工量約：30—40M3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

五、工程質量保修及期限

1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保温層開裂，脱落）注，由於土建損壞造成的開裂，脱落乙方不任何負責。

六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

承攬合同範本6

定作方：

承攬方：身份證號碼：

聯繫電話：

關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體户（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械後，於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方，經驗收合格後支付相應的報酬。

第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售後，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答覆不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的説明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客户（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的説明書合理地進行安裝，並以通過定作方客户的驗收合格為準。

第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

第十條 報酬結算：承攬方完成安裝並通過驗收合格後，即可向定作方結算相應的報酬。

　第十一條其它約定：

1、本合同為繼續性合同，適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用於承攬方按照定作方客户的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）後生效。

定作方（簽字或蓋章）：

承攬方（簽字摁印）：

簽訂日期：年月日

承攬合同範本7

定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1.製作內容：

主鋼構：鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式：

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。

三、質量要求：

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2. 甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：

按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

九、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期為年月日至年月日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委託代理人：委託代理人：聯繫方式：聯繫方式：

開户行：開户行：

賬號：賬號：

承攬合同範本8

定作人：_______________(以下簡稱甲方)

共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)

甲方將坐落於房屋，外牆粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：

一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外牆、噴塗混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;

二、工程價款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算;

三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延;

四、質量：應符合國家優良工程有關標準及規範;

五、安全：乙方在施工過程中做好一切防範工作，各工種由專業人員持證施工，若發生事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任;

六、付款方式：甲方驗收合格後七日內一次性付清;

七、未盡事宜，雙方協商後補充，達成補充協議;

八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字後生效，待承攬合同工程款付清後自行失效。

甲方：___________

乙方：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

承攬合同範本9

承攬合同

合同編號：

簽訂地點：

簽訂時間：_______年_______月_______日

定作人：

承攬人：

經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限

________________________

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：

第六條加工物的包裝要求及費用承擔：

第七條定作人成果檢驗標準、方法和期限：

第八條結算方式及期限：

第九條定金

定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元（定金數額不得超過合同標的額的20%）。定金交付後，承攬人違反合同的，應雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無權請求返還。

第十條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。

第十一條合同的解除

1、未經定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規定的，定作人可解除合同。

2、合同成立後，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同，也可隨時解除合同。以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。

3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

4、其他條件：

第十二條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬（是/否）可以留置加工物。

第十三條風險與侵權責任負擔

1、在承攬期間內，因不可抗力等因素而發生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人承擔風險。

2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔賠償責任。

3、依《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人原則上不承擔賠償責任，但定作人對定作、指示或選任有過失的，應承擔相應賠償責任。

第十四條違約責任

1、承攬方的違約責任

（1）不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。

（2）無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。

（3）其他

2、定作方的違約責任

（1）中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。

（2）定作方未按照約定的期限支付報酬的，每延期一天，應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。

（3）其他

第十五條爭議的解決

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。

第十六條合同效力

本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。

第十七條其他約定事項：

以上條款如有未盡事宜，應以書面協議作為附件。

本合同一式份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局存查。

定作人：（簽章）

承攬人：（簽章）

住所：

法定代表人：（簽章）

居民身份證號碼：

委託人：（簽章）

電話：

開户銀行：

帳號：

承攬合同範本10

定作方：_________(簡稱甲方)

承攬方：_________(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

1.產品的質量、包裝、加工方法：

_________。

2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

_________。

3.履行的期限、地點和方式：

_________。

4.驗收標準和方法：

_________。

5.結算方式：

_________。

6.違約責任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

_________。

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬合同範本11

委託方： (以下簡稱甲方)

承運方： (以下簡稱乙方)

運輸車輛：

甲、乙雙方本着誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車後的運輸。

第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點後，由甲方派出的相關人員進行驗收。

第六條：乙方的運費：原木運輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由於乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運範圍及要求執行，對超出規定範圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬合同範本12

需方（以下簡稱甲方）：

供方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，經雙方友好協商，本着平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務，一致簽定本合同，以期共同遵守。

1.合同標的

1.1本合同標的名稱、規格、型號、單價、質量、數量、材質及其它技術參數（詳見專有條款內約定）。

2.合同價款

2.1合同總價款:詳見專用條款約定（含税）。

3.質量及技術標準

3.1以最終確認的樣品實物為準。

3.2如有補充要求，以簽章的書面文件為準。

4.交貨時間、地點、方式

4.1交貨時間：按甲方指定時間交貨，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。

4.2交貨地點：甲方指定地點，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。

4.3運輸方式：汽運（詳見專用條款約定）。

4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關費用由乙方承擔。

4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。

5.包裝要求

5.1按照乙方常規包裝標準。

5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。

6.安裝擺放

6.1乙方交貨之日起天內，由乙方負責免費安裝並擺放到位交付使用。

6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。

6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。

7.驗收及異議期

7.1驗收方法：以本合同第3條進行驗收。

7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收。或甲方應安排人員在貨物完成擺放後2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。

7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續，都被視為默認產品驗收合格。產品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。

8.付款方式及期限

8.1付款方式

①合同簽訂後，甲方在3天內支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。

②合同標的簽收後3天內支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。

8.2上述款項採用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳户：

户名：

開户行：

賬號：

甲方：

乙方：

承攬合同範本13

簽訂日期：__________年____月____日

承攬方（全稱）：__________________

定作方（全稱）：__________________

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期

品名

規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄____

2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

7．違約責任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。

11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承攬人：法人委託書號碼__

營業執照號碼定作人：_________________

法人委託書號碼：____________________

營業執照號碼承攬人：_________________

法定代表人：_________________

開户銀行：_________________

帳號：_________________

電話號碼：_________________

電掛：_________________

住址：_________________

定作人：（蓋章）__________________

法定代表人：__________________

開户銀行：__________________

帳號：__________________

電話號碼：__________________

電掛：__________________

住址：__________________

20__年_月_日

承攬合同範本14

發包方（簽章）（以下稱甲方）

地址：

聯繫電話：

承包方（簽章）（以下稱乙方）

地址：

聯繫電話：

乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫）元

施工工期：本工程暫定自年月日開工，於年月日竣工，總工期為日曆天；另質保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工説明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應於本合同簽訂後2日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委託代理人：委託代理人：