購銷合同精華[9篇]

在當今不斷髮展的世界，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編整理的購銷合同9篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

購銷合同 篇1

甲方(購方):____________________________________

地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

乙方(銷方):____________________________________

地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

經雙方協定一致,簽訂水泥購銷合同條款如下:

一,數量,計量單位,單價,金額

品 名

規格

單位

數量

單價(元)

金額(元)

備註

價金總額(大寫)拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 $

二,質量標準:水泥標號執行國家規定標準.由乙方按批向甲方交送水泥出廠質量通知單.甲方憑單驗質.

三,袋重合格率達到國家規範.

四,交貨方式,地點和運雜費負擔:甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨,運費,上,下車費等均由甲方自理,乙方憑合同和甲方收貨人出據的證明發貨.若遇便車,乙方可以代運,其代運費用概由甲方負擔.乙方墊付的款項,隨同水泥價款一併結算.

五,甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨:

____年____月____日前提(供)________噸.其中:______噸,______噸.

____年____月____日前提(供)________噸.其中:______噸,______噸.

____年____月____日前提(供)________噸.其中:______噸,______噸.

____年____月____日前提(供)________噸.其中:______噸,______噸.

甲方逾期提(收)貨的..乙方有權處理該貨,並不免除甲方責任.

六,付款辦法和期限:

1.甲方在____年____月____日前付定金________元;

2.採取先匯款後結算方式:甲方按購水泥總金額分期先匯款.

____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元;

____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元.

3.採取託收承付方式:按《中國人民銀行結算辦法》第八條第一,二,三,五,六,七,八項規定執行.乙方每月____日～____日憑實發水泥開具銷售發票向甲方開户銀行辦理託收.

七,違約責任:

甲方責任:1.中途退貨或違約拒收的,償付退(或拒收)貨部分貨款總值____%的違約金.逾期提貨的,每天償付逾期提貨部分貨款總值____%的違約金,並承擔乙方實際支付的代管費用.2.逾期付款的.每天償付逾期付款總額____ %的違約金.

乙方責任:1.不能交貨的,償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金;逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款總值計算,每天償付____ %的違約金.2.所交水泥質量,規格不符合同規定,除自費負責處理外,還要賠償實際經濟損失.

八,本合同一式____份.經法定代表人簽字後生效.有效期自____年____月____日起至____年____月____日止.

甲方:________________________

代 表 人:________

開户銀行:________

帳號:____________ ____年__月__日

乙方:________________________

代 表 人:________

開户銀行:________

帳號:____________ ____年__月__日

購銷合同 篇2

企業名稱（以下稱“甲方”）：

統一社會信用代碼：

通訊地址：

企業名稱（以下稱“乙方”）：

統一社會信用代碼：

通訊地址：

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。

一、貨物清單及價格

序號

貨物編碼

配置及規格

單位

單價(RMB：元)

數量

總價(RMB：元)

1

2

合計

二、質量與技術標準和產品包裝

1、質量與技術標準：

產品的質量技術標準為產品製造商（下稱原廠商）制定的質量技術標準。

賣方已知悉上述標準，並確認採用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。

2、產品包裝：

（1）有原廠包裝的，按原廠包裝標準；

（2）沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。

三、收貨事項

1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起_______個工作日內。

2、指定收貨地址：，收貨對接人：。

3、本合同實際支付金額為人民幣（大寫）______________。

4、甲方給乙方的付款方式：（）支票；（）電匯；（）銀行匯票；（）ＬＣ（）Ｔ/Ｔ。

5、甲方未付齊貨款全款（100%）之前，貨物所有權歸乙方所有。

6、定金：_______

四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出

1、貨物包裝為製造商原包裝。

2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由_______方負責辦理，費用由_______方承擔。

3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對貨物共同驗收，隨產品提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨後的風險責任由甲方承擔。

4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之後_______個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議後應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。

五、免責條款

1、雙方約定由於水災、火災、地震、颱風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行（或適當履行）的，免除相應的違約責任。

2、受到上述免責事項影響的一方，應在_______天內通知另一方。

3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過_______天，則任何一方均有權解除合同而不承擔任何後果，也可有雙方協議採取其他補救措施。

六、違約責任

1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額_______的違約金。

2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的`金額_______的違約金。

七、爭議解決的方式

本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。

八、其他

1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術祕密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。

2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應_______個工作日內回函，否則視為無效。

3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

（以下無正文）

甲方：（蓋章）

法定代表人：

簽約日期：

乙方：（蓋章）

法定代表人：

簽約日期：

購銷合同 篇3

原告：王xx，女，漢族，現就職於xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩餘房款339500元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原告於20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位於xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效後，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的`，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩餘房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

購銷合同 篇4

甲方（供方）：

乙方（需方）：

甲、乙雙方本着平等自願、誠實信用的原則，經充分友好協商，就食用油產品購銷事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

一、甲方所提供給乙方的產品均需提供法定機構出具的產品質量檢驗報告，因產品質量不符合質量標準的，或者在產品的保質期內發生質量問題的，由甲方負責處理。

二、甲方保證乙方在購買時，產品無黴爛、變質，且在保質期內。

三、乙方購買菜籽油後，在儲存過程中因保管不善或超過保質期所產生的'質量問題，由乙方自行負責。

五、 交提貨地點：甲方庫房交貨（甲方代辦運輸運費乙方承擔）

六、 結算方式及時間：現款現貨，尾款於每月25日前結清。七、違約責任：需方不按時支付貨款或供方不按期提供貨物（因需方不按時支付資金除外），違約方向另一方支付未履約部分金額20%的違約金。

八、未盡事宜，由雙方協商解決。

九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字蓋章起生效。

甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：

委託代理人（簽字）： 委託代理人（簽字）：

電話：電 話：

______年____月____日 _______年____月____日

購銷合同 篇5

供方：

需方浙：

由供於方011年5月2向日方提需供XXXX團集產所日一金齡陵黃毛公雞紅苗

一．包裝及用承擔費：包及裝費由供運承方擔。方供向方需提國供規家定的雞苗檢證明等文疫。

二．運輸耗和損雞弱處理雞苗運輸以及：輸途運的中風險供由方負。供責方所雞供苗數為總合同定的15000約只加上路另損（需方本次所購雞總數的'苗%）2和。之苗送到需方指雞定點地雞苗。貨卸，後由需對殘、方、病次雞苗進行選和挑除剔，付金款額照需按實際方接的健收雞苗康數量為準2%（的路損數照實際按雞計數比例算費給予需免）方如。雞果苗體整康狀健況佳不大部分或弱為雛，方有權需退並貨求要方支供付償金賠。

三．款貨結算方式貨到付：苗全款的50雞%，苗雞15日齡付全款時30%的，餘2下%0本待雞8批0齡左右出日時付售。

四．違約任責：

（1供）未方按時供能，在貨履行或不不完全履合同行時，賠償雞應苗全款2的0給%需方。

（2需）不方行或不履全履完合同時，行需方應償雞賠苗全的20款%給供。方

（3）方供提供的所苗應雞XXXX為集團所產的生一日金陵黃齡公雞品。種如雞果的品種不純例達到比5-%1-0%之，則間供方賠償應雞苗款全的01給%方。品需種純不比例過超01，供方賠%償雞全款的3苗%0給需。方

（4供方）供雞苗必須所出廠在按前家技術規範要求注國馬立射氏克病疫苗雞。苗5日齡前因1種雞毒帶菌（如帶門沙菌氏、大桿菌腸、形體、腦脊髓黴炎等）以，1及日齡後5發白生病、血立馬氏病等克致導只死雞亡所成造損失的供由方全責負。

五．其它：約或違償金在一個賠月內付，償則否逾按期款處理。

本協一議兩份式，需雙方供執一份，雙方各簽字後生即律法效力。

供方責人：負需方責人：

20xx年xx月xx日

購銷合同 篇6

甲方(銷售方)：_____________________

乙方(購買方)：_____________________ 根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上，經協商一致，達成如下協議：

第一條煤炭品種、數量、價格

品種

數量

(噸)

單價(元/噸)

總價(元)

(數量×單價)

含税

不含税

合計金額(人民幣大寫)：

第二條煤炭質量

成份

標準

水分

全硫

發熱量

灰融點

(ST)

粒度

固定碳

粘結度

空氣

第三條交(提)貨時間、地點及方式

1.交(提)貨時間：___________________________________________。

2.交(提)貨地點：___________________________________________。

3.交(提)貨方式：___________________________________________。

第四條煤炭驗收

1.煤炭交(提)貨後，由雙方約定在_____日內完成驗收。

2.質量確認：雙方同意以__________________________檢驗結果為準。

3.數量確認：雙方約定________________________________________。

實際裝載數量允許合同數量(±_____%)溢(虧)噸。

第五條支付方式

經甲乙雙方商定，乙方可選擇下述第_____種方式付款，並按該方式所約定時間如期足額將煤炭貨款支付給甲方。

1.在簽署本合同後_____日內，支付全部貨款。

2.煤炭裝運後，按裝運數量先支付_______%貨款，在驗收確認後______日內，付清全部貨款。

3.在煤炭經驗收交接並辦妥有關手續後_______日內付清全部貨款。

4._______________________________________________________。

第六條違約責任

1.乙方逾期支付煤炭貨款的，應當每日按照逾期支付部分貨款的____%向甲方償付違約金。逾期付款超過____日的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償損失。

2.甲方逾期交付煤炭的，應當每日按照逾期交付部分貨款的'____%向乙方償付違約金。逾期交付超過_____日的，乙方有權解除合同，並要求甲方賠償損失。

3.甲方交付煤炭質量不符合約定的，雙方約定按照以下方式處理：___________________________________________________________________________。

4.甲方交付煤炭數量不符合約定的，雙方約定按照以下方式處理：___________________________________________________________________________。

5.其他違約責任：__________________________________________________________________________。

第七條其他約定：____________________________________________________________________________。

第八條合同爭議的解決

雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不願意仲裁的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。

第九條附則

本合同一式____份，甲乙雙方各執_____份。

甲方：__________________(蓋章)乙方：_______________________(蓋章)

法定代表人簽字：________________法定代表人簽字：_____________________

(委託代理人)：________________(委託代理人)：_____________________

地址：__________________________地址：_______________________________

郵編：__________________________郵編：_______________________________

電話：__________________________電話：_______________________________

傳真：__________________________傳真：_______________________________

開户銀行：______________________開户銀行：___________________________

開户銀行賬號：__________________開户銀行賬號：_______________________

納税人登記號：__________________納税人登記號：_______________________

簽訂日期：_______年____月_____日簽訂地點：___________________________

購銷合同 篇7

供貨方（甲方）：北京傑漢商貿有限公司

採購方（乙方）：北京紫宸天宇商貿有限公司

根據國家相關法律法規，供貨方和採購方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就日用品購買事宜達成如下協議：

一、日用品基本情況

二、交貨

供貨方應於20xx年10月20日之前按照合同中約定的貨物數量送達採購方指定的地方交貨。

三、驗收

貨物送達指定地點後，採購方應對貨物的數量進行清點，並應向供貨方提供收貨憑證。

四、違約責任

1、擅自解除合同的一方應向合同的另一方支付違約金，為伍仟元人民幣整，並賠償對方因合同被解除所受到的損失。

2、供貨方逾期交貨的，每日按照合同簽署時的總金額的3%向採購方支付違約金。

3、採購方逾期付款的，每日按照合同簽署時的總金額的'3%向供貨方支付違約金。

五、爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，依法向人民法院起訴解決。

六、其他事項

1、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，未盡事項，雙方可以另行簽訂補充協議。對本合同的變更或解除，應當採用書面形式。

本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式兩份，雙方當事人各持一份。

甲方(簽章)：_____________ 乙方(簽章)：_________________

____年___月___日 ____ 年____月____日

購銷合同 篇8

供方同(模版)：**************有限公司合同編號：*****

需方：************有限責任公司 簽訂日期：20xx-1-29

二、質量要求：*******%，做****筒紗，***定型。筒重：*KG/個，捻向“***”

捻，單紗捻度：****個/米，合股捻度：****個/米，強力≥****CN，色紗顏色按需方確認樣品生產，色牢度深色≥**級，淺色≥**級。其它未做具體要求的指標按行業標準************執行。 三、包裝：內包裝用塑料袋，外包裝用編織袋。

三、運輸費用：由供方負擔，供方負責運輸途中的貨物安全。

四、交貨方式：貨送需方工廠，按公重交貨，公定回潮率按***%計算。 六、結算方式：簽訂合同後，需方預付供方訂金**%，供方按需方要求開始生

產，其餘**%款到發貨。

五、交貨日期：訂金到帳後***天陸續交貨。

六、其他：如產品發生質量問題，需方在收到貨***日內提出異議，本合同未盡

事宜由雙方友好協商解決，本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

供方：**************有限公司 需方：*************有限責任公司單位名稱（章） 單位名稱（章） 法人代表： 法人代表： 委託代理人：委託代理人： 開户行： 賬號：

供方（以下簡稱甲方）：需方（以下簡稱乙方）：

甲乙雙方在自願、平等、互惠的基礎上達成如下協議，簽訂本合同，以備雙方共同信守。

第一條 商品內容及價格

1. 商品的名稱、貨號、單位、數量、價格、金額2. 以上商品價格為不含税的價格。

第二條 生產條款

1. 甲方根據乙方所提供的紗線質量要求進行生產，如乙方沒有特殊要求，甲方將按照本公司生產工廠所執行的標準進行生產。

2. 溢短要求：簽訂合同的溢短裝範圍按±3%執行，甲方須按乙方購紗明細安排發貨，甲方供紗溢短數量在乙方購紗數量溢短要求範圍內的，乙方必須按合同價格全額購買；溢紗超出要求的部分，乙方有權拒收；短紗超出要求的部分，乙方如需補紡，甲方應從速安排，補紡紗價格按原紡紗批量價格執行且必須保證大貨交期，如不能保證大貨交期責任由甲方承擔。

3. 由於紗線質量（異色毛、薄厚檔、搓板紗、批差等），造成紗線短缺，甲方必須及時給乙方補紡，如影響了乙方的大貨交期，責任由甲方承擔。甲方對問題紗的鑑定和處理辦法，要在接到乙方通知後的在 7 個工作日之內及時給予答覆，否則造成交期延誤等責任由甲方承擔。

第三條、質量標準

1. 甲方保證所提供貨物是符合相關的國家行業標準。

2. 原料要求：平均長度≧mm，細度≦ um，短絨率≦ mm（ %）含絨詳見加工指示。

3. 檢測要求: 色牢度中淺色4級以上（使用脱色絨的顏色色牢度3級以上），深色3級以上（即皂洗、乾洗摩擦、日曬、汗漬等牢度）染料不可有偶氮。抗起球≥3.5級以上

第四條、包裝要求及費用

甲方負責對商品進行包裝，標註顏色和批號，包裝費用由甲方承擔。

第五條 交貨期限

1．20xx年 月 日之前發貨.

2．交貨確認以雙方相關人員簽字的書面依據為準。

第六條運輸條款

交貨到乙方指定的，運輸費用由甲方承擔。

第七條結算條款

雙方簽訂合同以後，乙方支付合同金額的. %，當作預付款，甲方在原定交期內準備好貨物，乙方檢驗合格後，於 月 日向甲方付清全部餘款。

第八條 索賠和仲裁條款

因乙方沒有按時支付貨款，延誤交貨，損失及相關費用由乙方自己承擔。因甲方提供貨物不符合前面質量要求，給乙方造成經濟損失，根據實際損失情況，雙方協商解決。如果雙方履行合同時發生糾紛，如是合同內規定條款，雙方應嚴格執行。若是合同內未明確的條款，雙方應本着互相諒解的原則及時協商解決，協商不成時以書面形式向合同簽署地仲裁委員會申請仲裁。

第九條 其他

1. 本合同自雙方簽字之日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與 本合同具有同等效力。

2. 甲乙任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，並容許延期履行，部分履行或者不履行合同，並免予承擔違約責任。

3. 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

4. 甲乙雙方簽訂的《購紗明細表》作為本合同的分合同，分合同及變更協議經雙 方負責人或授權代表人簽字後與本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

購銷合同 篇9

甲方：（以下簡稱甲方） 乙方：（以下簡稱乙方）

合同編號：合同簽約地：

依照《中華人民共和國合同法》，上述雙方經友好協商，甲方同意向乙方購買 豪生大酒店 工程所用玻璃，並就該工程所用玻璃事宜及有關條款簽訂本合同，共同嚴格履行：

一、貨品名稱、型號、數量、單價、總價：

二、交貨期：

1）合同交貨期起始時間約定：

1． 自甲乙雙方在本合同上簽字蓋章；2． 乙方收到甲方的合同訂金；

3． 甲方提供確認的不可變更的尺寸、圖紙之日起計算。

注：在執行合同過程中，若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，或超出乙方設備加工能力，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認後的不可變更的尺寸圖紙之日起計算。

2）合同交貨期約定：

(1)

(2) 在合同執行達到上述第1）條1、2款約定條件； 甲方須在本合同簽訂後二日內提供經甲方確認的不可變更的尺寸和圖紙並每頁簽上名字和日期，以及後續批次下單數量、下單時間（多批次下單）。

(3) 乙方按甲方下單批次送貨，首批玻璃產品（約m2）於日內開始交貨，每批下單產品於日內交完（生產過程零星補片除外）。

(4) 如甲方不能在本合同簽訂後二日內提供經甲乙雙方確認的不可變更的.首批尺寸及圖紙或不能明確後續批次下單時間、下單數量的，則本合同每批次交貨期按日期後延。

(5) 交貨地點：遵義市中華路商業廣場豪生大酒店工地

收貨人： 聯繫電話： 收貨人： 聯繫電話：付款方式：

甲乙雙方合同簽訂後，1)每萬貨到工地結貨款 ，訂金在最後一批貨款中扣除。（零星補片除外），最後補片(平米以上廠家免費送貨)

2）乙方必須提供專用的增值税發票

3）貨款支付： 電匯、現金。

四、質量標準：

1）玻璃質量標準符合國標。

2）玻璃尺寸誤差範圍按國標要求。

3）玻璃的平整度達到國標。

五、驗收：

1）廠家第一批貨需隨附發貨清單、《產品合格證》、《質量保證書》、玻璃檢測報告和企業資料一式三份原件給施工方。

2）廠家每一批貨到甲方工地，由甲乙雙方共同驗貨，檢查玻璃規格、數量、外觀。驗收不合格的玻璃，經乙方核實後（甲方需提供不合格玻璃的投訴函及電子照片郵至，否則視為驗收合格），不合格玻璃隨下一批補回相同數量的合格品。

六、 包裝：採用 鐵架 包裝，每批貨物上訂有箱卡，標明樓層、規格、尺

寸、數量等。

七、 違約責任：

1）若乙方未能按本合同要求及時供貨造成工期延誤的，逾期交貨超過一週，從第8天起每天須向甲方支付逾期交貨部分貨款千分之三的違約金，但累計處罰違約金總額不超過合同總金額的5%。

2）若甲方未能按合同規定及時付款，逾期付款一週，則從第8天起每天甲方須向乙方支付逾期交貨部分貨款的千分之三的違約金，但累計處罰違約金總額不超過合同總金額的5%。

八、 不可抗力 ：甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報 不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

九、 爭議的解決：凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方均應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地提起訴訟。

十、 其他事項：

1）本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，均具同等法律效力。

2）本合同有效期至雙方履行完合同條款時自動失效。

3）採用不粘膠標籤，貼在玻璃右上角註明編號、樓層、規格、室內。

4）丁基膠平直，不可有斷裂第二道封膠均勻、飽滿、平整，四周的拐角處要打膠飽滿，外觀乾淨、漂亮。

5）玻璃清洗乾淨，四周上機精磨邊，鋁條採用“一次折彎”工藝各生產兩片玻璃的疊差控制在最小範圍。

6）甲方需用的玻璃直接下單給生產廠家，其料單文書（電子郵件、傳真件、臨時手寫料單）具有合同同等法律效力，

7）乙方只負責核對數量和結款，材料的一切技術要求、下單、圖紙、送貨等一切跟施工方確認。

材料確認人： 電話：

8）所有材料價格必須甲方簽字認可。甲方： 乙方：

甲方： 乙方：

甲方：（蓋 章） 代表：…………………… 地址：…………………… 電話：…………………… 開户銀行： 帳號：

（蓋 章）

代表：…………………… 地址：……………………… 電話：……………………開户銀行 ：帳號：

…年………月………日訂

乙方：