加工承包合同

隨着人們法律觀念的日益增強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的加工承包合同，希望對大家有所幫助。

加工承包合同1

甲方(發包方)：_公司

法人代表： 法人身份證號：

乙方(承包方)：

法人代表： 法人身份證號：

甲乙雙方經平等協商，現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

一、承發包內容

甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

二、承包期限

承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿後甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

三、質量標準

乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：

四、工資結算

1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

_加工工價為_元/條;_加工工價：_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少於_件，則甲方當月應按_件_的保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產量_件以上，則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人，餘數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。

五、獎懲約定

乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的.，若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介於乙方所聘員工數和一半員工數(四捨五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少於乙方所聘員工數的一半時(四捨五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一週年，甲方應另行給予乙方_萬元獎金。

六、員工管理

乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

1、在廠區內打架的每人每次扣_元。

2、在廠內包括宿舍內抽煙的每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

七、其它事項

1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。

3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

5、乙方內部員工工資結算，打架鬥毆與甲方無關。

6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。

7、 甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字後即日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同2

發包方(甲方)：

法定代表人：

身份證號碼：

承包方(乙方)：

身份證號碼：

住址：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國農村土地承包法》規定，本着平等、自願、公平、公正原則，就林地承包經營問題，甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同條款如下：

一.承包林地概況。甲方將其位於轄區內地名高洞山的林地，面積約20_畝，發包給乙方承包經營。承包林地的具體四至以大寨灣村民組派代表指定邊界為準。另附由林業技術人員勾繪並經甲、乙雙方蓋章、簽名確認的萬分之一地形圖作為合同附件。

二.承包期共20_年。期限為：從付先榮採伐結束之日開始計算時間至25週年止。(最好是寫為“20_年6月30日至20xx年6月30日的格式”)

三.承包期間承包款按以下所列方法由乙方繳交給甲方：

1.承包款合計15.5萬元人民幣。

(所涉及的金額建議寫為大寫如十五萬五千元或者寫為155,000元)

2.承包款繳納方式：

(1)簽定合同之日付1.55萬元。

(2)付先榮採伐結束，乙方完全進行經營之日，付4.65萬元。

(3)不出現邊界糾紛，乙方完全進行經營之日起五年內付清餘款。

四.承包林在付先榮採伐結束時已經沒有地上物(包括所有林木)。如有極少地上物無償歸乙方所有，並由乙方自行處置。

五.甲、乙雙方的權利義務。

〈一〉甲方的權利義務：

1.甲方有權督促乙方按合同規定繳納承包款。

2.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提供以下有效證件：

(1)承包林地範圍內經縣人民政府登記換髮的新版林權證。

(2)林地發包方案的集體決議。該決議要有該村民小組户主會議三分之二以上户主簽名同意。

(3)由林業技術人員用萬分之一地形圖現場勾繪擬發包林地的範圍界線圖。

3.按合同規定，甲方必須依時將承包林地交付給乙方使用，該林地性質必須是商品經濟林地。

在承包期內，甲方必須協助乙方理順林地周邊關係和本轄區內的村民關係，做好確認承包林地與周邊地塊的權屬確認工作，做到四至清楚，界至明確，確保乙方的承包

經營權，收益權不受侵害。如因甲方發包林地權屬有糾紛，甲方要負責解決，因此而造成乙方損失的，由甲方負責賠償。

4.在承包期內，在承包範圍內外的甲方原有的交通道路，要無償提供給乙方使用。

5.甲方要協助乙方搞好護林防火和林區治安管理工作，確保乙方正常經營生產。

6.甲方要協助乙方申辦林權登記手續和採伐申請手續等。

〈二〉乙方權利義務：

1.在承包經營期內，按合同規定乙方對承包的林地有獨立自主經營權、林木所有權、林木處分權和收益權，任何單位和個人不得干涉。

2.在承包經營期限內，乙方對林地承包經營，獨立核算，自負盈虧，所發生的一切債權債務由乙方獨自享有和承擔，與甲方無關。

3.在承包經營期限內，乙方可以向外招商引資或引進技術和資金與第三人進行合作經營或聯營，但必須告知甲方備案。

4.在承包期限內，乙方必須按合同規定進行種養開發，要做好承包範圍內的生態環境保護和水資源的保護，做好護林防火工作。

5.在承包期內，乙方不得將承包林地擅自轉包或將經營權轉讓，如乙方確實需要轉包或轉讓，必須經得甲方同意，並依法辦理轉包或轉讓手續。

在確保甲方能依照本合同規定取得權益的前提下，甲方不得故意阻撓乙方轉讓經營權。

6.在承包期內，乙方必須按合同規定繳交承包款給甲方，並依法依規繳交各項税費。

7.在承包期內，乙方要做好承包林地範圍內的`道路、灌溉設施和其他設施的保養、維修工作，做好道路暢順、灌溉設施完好。

六.合同承包期滿後，如乙方繼續承包該林地，必須在期滿前60天內用書面向甲方提出申請，承包費用不得超過本次的兩倍;如甲方村民提出承包，在同等條件下，乙方有優先承包權。如乙方不再繼續承包，乙方必須將承包林地的林木砍伐處理完畢。在合同期滿後30天內將原承包的林地交還給甲方。

七.違約責任

〈一〉本合同生效後，雙方都必須認真履行合同，不得單方擅自解除合同，如單方解除合同，則視為違約，違約方必須向守約方交付違約金5萬元，並要賠償守約方的一切經濟損失，守約方有權要求違約方繼續履行合同或有權解除合同。

〈二〉本合同生效後，乙方必須按合同規定繳交承包款給甲方，如超期繳交承包款，則按應付未付部分的日萬分之四交付逾期付款違約金給甲方，直至付清應交的承包款為止。如超過6個月尚未付清應交的承包款，則視為乙方違約，按合同第七條第〈一〉款處理。

〈三〉如因甲方發包的林地手續不合法或因甲方發包的林地權屬不清產生糾紛，致使合同全部或部分不能履行，則視為甲方違約，按合同第七條第〈一〉款處罰。

八.在承包期間，如雙方有未盡之事宜或雙方發生糾紛，可通過友好協商解決，通過協商達成一致的補充協議，是本合同的組成部分，具有同等效力。如協商不成，可訴至有管轄權的人民法院解決。

九.本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。本合同一式伍份，甲、乙雙方各執一份，送有關部門備案叁份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同3

甲方：______________________

乙方：______________________

根據《合同法》之規定，本着互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒鹼、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

一、工程概況

二、工期

本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、甲方的權利和義務

1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工製作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、遵守以上約定並執行。

四、乙方的權利和義務

2、按照圖紙製作，保證工期和質量。配合甲方審閲圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，並出具變更説明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工並不納入工期範圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、遵守以上約定並執行。

五、技術要求

1、甲方提供完整的'加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工製作不得擅自改動圖紙。合同簽訂後乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利於工程按時完成。

2、鋼構件拋丸除鏽。油漆為中灰防鏽漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火塗料的採購及塗刷。

3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，並且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利於工程建設的順利進展。

4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格後方可出廠。若有錯誤及時返修達到規範要求標準讓甲方滿意。

5、構件製作驗收執行GB50205—20xx《鋼結構工程質量驗收規範》。

六、付款方式

合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，餘款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________

________年________月________日________年________月________日

加工承包合同4

甲方委託乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規定選用原材料，並接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對於承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和複製品技術資料。

3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的.提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任：

1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方；變賣訂作物所得少於報酬、保管、

保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

甲方： 乙方 ：

簽訂日期：20年 月 日 簽訂日期：20年 月 日

加工承包合同5

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條 工作範圍與內容

乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。

第二條 合同期限

本合同期限一年。

第三條 承包方式

包工不包料

第四條 合同總價

本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值税及附加税)。

第五條 材料供應

1.乙方負責本合同範圍內所用材料的採購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑑定試驗;

2.乙方採購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，並符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。

第六條 驗收標準

1.缺陷消除率100%;

2.微波設備運行率為99.8%;

3.交換設備運行率為99.9%;

4.調度總機運行率為99.9%。

第七條 質量保證金

1.本合同質量保證金為合同總價的10%;

2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

第八條 付款方式

甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月25日前結清當月90%的服務費，其餘10%未付部分待質保期滿,經驗收合格後支付。

第九條 違約責任

1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。

2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

第十條、爭議或糾紛：

因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委託專家鑑定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

第十一條、不可抗力：

由於雙方不能預見並且對其發生和後果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限於：地震、颱風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應儘量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，並應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的.影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。

第十二條 合同變更：

本合同簽訂後，如需修改，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

第十三條 附則：

本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。

本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

1.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工範圍

2.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議

甲方： 乙方：

法定代表人 ： 法定代表人：

(授權代表) (授權代表)

開户銀行： 開户銀行：

銀行帳號： 銀行帳號：

年 月 日 年 月 日

加工承包合同6

甲方：

乙方：

本着互惠互利共同發展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議:

一、原礦粗選廠地址：

二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

三、承包任務：全年生產時間為x個月。每月生產時間為xx天(其他為檢修設備時間)，日處理原礦xxxx噸，月處理原礦xx萬噸;

四、 甲方職責：

1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。

2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。

3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開採設備的正常運行。

4、甲方負責配備現場生產協調人員，進行甲乙雙方現場工作的協調。

5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。

6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一採購。如因乙方已提計劃，甲方採購怠慢或儲備不足，所造成的.一切損失全部由甲方承擔。

六、乙方的職責：

1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

3、乙方負責進廠工人的安全教育。

4、乙方至合同鑑定後進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算後從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。

7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

七、結算方式：

1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實後給予結算。

2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量後在次月十五日內給予發放一切承包費用。

3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，剩餘款項甲方一次性付給乙方。

八、承包單價、獎罰和任務：

1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

2、每日處理原礦石量不低於壹萬伍仟噸，每月生產日期不低於xxx天，月處理礦石量不得低於xxx萬噸，月處理量低於xx萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;

九、甲方的權利和義務：

1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事後由保險公司賠付後給予扣除，剩餘款項交付當事工人。

5、生產期間由於政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量後按每噸xx元雙方結算進行補償。

十、乙方的權利和義務：

1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

2、確保安全生產，並配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑑定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。

3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脱崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

十一、違約責任：

1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，並承擔相應的法律責任。

2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。並説明原因，取得對方同意後，雙方協商終止本合同。

加工承包合同7

委託方：____（以下簡稱甲方）

承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

經友好協商，本着相互尊重原則，甲方委託乙方製作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

1、所有設備加工、生產、製作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

2、本勞務合同內的總承包範圍。 以上設備總工資人民幣 整（包括保險費）。

3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清後方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的'一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，製作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時製作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規範。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用户單位運行時出現乙方製作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最後以甲方的用户單位驗收為準，在製作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　聯繫電話： 聯繫電話：

　　簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日

加工承包合同8

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的.通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委託代理人（簽字）：_____ 委託代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

加工承包合同9

合同編號：

簽訂地點：

定作方：______

承攬方：______

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

十四、雙方協商的`其它條款

-----------------------------------

| 定作方 | 承攬方 |鑑(公)證意見： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

|單位地址： |單位地址： | |

|法定代表人： |法定代表人： | |

|委託代理人： |委託代理人： |經辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑑(公)證機關(章) |

|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |

|開户銀行： |開户銀行： |(注：除國家另有規定外， |

|帳 號： |帳 號： |鑑(公)證實行自願原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： | |

-----------------------------------

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監製部門： 印製單位：

加工承包合同10

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方有一批標誌牌杆件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協商達成如下協議：

1、工期要求：乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹台，其餘焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規定的時間內完成這批任務，工作中必須服從甲方的統一調度。

2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，並遵守廠規定的.作息時間，在廠工作期間並做到愛護廠內的一切配套設施，如有損壞按價賠償。

3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。

4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊後清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質量。

5、嚴格按照焊工安全操作規程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規程操作造成的後果由乙方自己負責。

6、焊接工程量與單價計算為：

A、二懸臂主柱套；價格合計價格。

B、三懸臂主柱套；價格合計價格。

C、二懸臂支桿套；價格合計價格。

D、三懸臂支桿套；價格合計價格。

E、羊柱支桿套；價格合計價格。

合計總價元

以上協議為這批標誌牌杆件焊接承包任務。焊接全部完工後，在本月內付給乙方加工費，以上協議甲乙雙方各執一份，簽字後生效。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年11月1日

加工承包合同11

甲方(發包方)：xx公司

法人代表：

法人身份證號：

乙方(承包方)：

法人代表：

法人身份證號：

甲乙雙方經平等協商，現就經xx加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

一、承發包內容

甲方將經xx品牌xx、xx加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

二、承包期限

承包期限為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按xx萬元/月的標準支付違約金。承包期滿後甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日xx天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

三、質量標準

乙方為甲方加工的xx、xx須達到以下標準：

四、工資結算

1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

xx加工工價為xx元/條;xx加工工價：xx 16元/平米。甲方需確保乙方的員工xx人每月當月有xx件xx的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工xx的工作量少於xx件，則甲方當月應按xx件xx的保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過xx人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量xx件的定額，先確保xx名員工，即日加工量為xx件xx，若甲方要求日產量xx件以上，則按每增加xx件xx的日產量乙方可增聘1人，餘數不足xx件時按xx件計算。若甲方能提供足夠的xx工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成xx件xx加工任務則當月結算工資時按每少一件扣xx元工資。

五、獎懲約定

乙方每月加工的xx在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按xx元/件扣乙方工資;若退回的數量介於乙方所聘員工數和一半員工數(四捨五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的'數量少於乙方所聘員工數的一半時(四捨五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量xx元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一週年，甲方應另行給予乙方xx萬元獎金。

六、員工管理

乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

1、在廠區內打架的每人每次扣xx元。

2、在廠內包括宿舍內抽煙的每人每次扣xx元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

七、其它事項

1、乙方向甲方繳交xx萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天xx‰標準向乙方支付違約金。

3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按xx%賠付，故意損失按xx%賠付。

5、乙方內部員工工資結算，打架鬥毆與甲方無關。

6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付xx元損失。

7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字後即日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承包合同12

甲方姓名：

住址：

電話：

乙方姓名：

住址：

電話：

甲方將位於 房建設施工工程承包給乙方。甲方與乙方在真實、自願、平等、互利的基礎上經過充分協商，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

一、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料。即甲方負責提供建房所用的全部原材料，乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的等設備，其他由甲方提供。

二、被建房屋計劃四層,建築面積約為 平方米(最終結算以實測為準)，甲方將地樑以上(+0以上)的房屋建築主體工程的施工全部承包給乙方(其中包括)，主體施工承包單價為每平方米 元，水電安裝每平方米 元，工程總價款為最終實測面積乘以單價。

三、在整個施工過程中，乙方施工人員的伙食和交通由乙方自理，每層樓板現澆時甲方提供當天中午的伙食費 元。

四、甲方負責提供相應的擬建房屋圖紙，乙方應按圖紙施工，如施工問題有變更必須徵得甲方的認可同意，因圖紙為簡圖圖紙中未盡事項,由甲乙雙方協調解決。

五、甲方應提供建房所需原材料、場地等條件便利乙方施工(甲方負責將建築材料運送至施工現場 米之內)。

六、乙方負責找工人，組織、指揮工人施工，乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係。

七、乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，甲方不承擔乙方在施工過程中所發生的一切事故賠償責任。

八、工程工期為：開工之日起( 月 日開工) 個月內完工，按農曆工期計算(因不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外)。

九、結算方式：開工後,每建好一層,支付該層工程款的 %給乙方;房屋工程全部完工，經甲方驗收合格再付餘款的 %，當年底付清剩餘工程款。

十、施工要求：

1、層高：第一層米，第二至四層 米;

2、所有門窗洞尺寸以甲方在具體施工前的要求為準;

3、外牆及內牆承重為牆(如陽台等個別地方更改以甲方要求為準)，其他以施工時甲方具體要求為準;

4、廁所(衞生間)為下沉式設計施工;

5、地板現澆厚度為 公分,所有水泥沙漿、混凝土材料比例和強度必須符合國家相關標準;樑和挑澆注凝固後不應有蜂窩、麻面等，更不能出現鋼筋外漏現象;

6、地面整體水平，立面整體垂直，房屋直角的地方不能縱角，最頂樓牆與一層牆偏差不大於20毫米。

7、乙方在使用原材料時要儘量節約，物盡其用，避免浪費，損耗不超過一般同類工程標準。

8、水電安裝應該根據水龍頭及開關插座位置儘可能節省材料，乙方更改安裝位置時須徵得甲方同意。

十一、乙方應按照甲方的要求保證工程施工質量。房屋完工後，由甲方按施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的'全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。

十二、違約責任:

1、如果一方擅自不履約，應向對方支付工程總價款%的違約金，因違約給對方造成損失的，還應負相應的損失賠償責任。

2、乙方應按約定工期完工，如因乙方原因造成工期拖延的，拖延15天以上，每天每平方米減少工錢元。

3、甲方應按約定期支付乙方工程款，每延長五天，按當期應付款的%付給乙方滯納金。

十三、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字之日起生效。

十四、如甲乙雙方因施工過程中的實際情況變化致使施工發生改變，可以就改變的部分本着平等、自願、互利的原則再行商議，但甲乙任何一方不能擅自做出實質性變更。

十五、因甲方工作原因，指定代理人為： ，代理人有權就施工提出意見和建議，代表甲方與乙方協商溝通。

十六、本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。

十七、其他未盡事宜雙方再行協商約定，簽訂補充協議。

甲方簽字(簽章)：

乙方簽字(簽章)：

見證人簽字(簽章)：

簽約時間： 年 月 日(農曆)

簽約地點：

加工承包合同13

發包人：XX木材廠

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守，加工承包合同範本。

一、 合同標的

甲方將座落於 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、 承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、 承包期限

1、承包經營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的.限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理，合同範本《加工承包合同範本》。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、 違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、 其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

加工承包合同14

廠方：

承包方：身份證號碼：

為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，不斷提高生產工效，保證質量，降低成本，使管理日趨合理化，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

一、承包責任：

1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等，同時廠方為乙方提供住宿場所，提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭，吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鑽頭、製作架子用釘子、200元以上設備配件等。

2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

4、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，並要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

5、承包期間若承包方工人到位後，試用期一個月，廠方確定正式留用工人，不合格者辭退，正式留用員工提供身份證，工人需要辭職，應提前一個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批後方可辦理辭職手續。未經廠方同意承包方私自辭退工人，未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠(至少合計9人)，加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工，三個以上卸工，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定給工人發放必要的勞保用品，如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等，確保安全。

二、承包範圍：

(一)、大切車間：

1、承包方負責公司下達生產單的材料切割，機台(三台大切機)的維修、本車間行吊、抽水機的維修、電路(切機電路、電機、電控箱)的維修及零配件更換，配件在200元以下的由承包方負責購買，單個配件超過200元的由承包方從倉庫領取，除大型配件需要廠裏調貨外，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個大切車間衞生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機台所使用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發放。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，並對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時並按工程的要求從先到後、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續(如荒料領用)，此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續，在辦理領料過程中，有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷燬或將錯就錯生產，發現者按公司材料價格全額賠款處理。

5、由於荒料品質不穩定，承包方切開表皮後，及時砸掉表皮查看水線的分佈情況，然後會同主管確定板材切割規格。承包方不得隨意切割。

6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝，切割，卸板、刀頭焊接等生產工序，荒料進場後按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區域，生產出的毛坯卸完板後在區域內排放好，不可疊高，亂擺亂放。

7、承包方生產出的產品需做好標識，特別是石材原編號。

8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上，做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上，並做好鋸片生產統計記錄。不能亂扔亂放，做到整齊、不丟失，若發現亂扔亂放，每片罰款50元，若發現丟失每片按進價賠款。

9、質量要求：

①大切車間生產正常按兩班倒，每班輪看機台，如遇生產任務不多可全部安排夜班切板，合理避開用電高峯期，以降低工廠生產成本。

②承包方按生產單的規格進行合理排料切割，厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm進，卸板後廠方統計確認，厚度41mm~100mm毛板以小切打包好後按裝車發貨單驗收統計。

③毛板成材率控制：毛板成材率≥90%;小於以上成材率相對應部分不計算工料費並扣相應平方數的工料費用(每平方5元)。

④平整度驗收標準：700頭及以內≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm，經驗收合格的正常結算，不合格的按C級品處理。

⑤厚度驗收標準(15mm～95mm)：按生產單要求，厚度按照±21驗收，在以上標準內且符合平整度要求的為A級品，超出生產單厚度要求±1mm為B級品，超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。

⑥B級與C級品中超厚或超薄的，碼放在單獨地方，並做好標記，不給予計算工料費，但不能超出總產量的2%，如果超出，所超出部分按5元/平方扣除。待客户要求較低訂單簽訂發貨後，給予計算工料費。

⑦吊破板，弄破板，按材料成本的20%計賠。

10、承包單價：A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元，41~100mm的每平方6元。B級與C級品待廠方銷售單價由於質量問題降價處理的合理價格結算，不合格的超出總產量2%的，所超出部分按5元/平方扣除。

11、承包工料費發放及結算：以廠方質檢員驗收的日報表進行結算，當月承包工料費在地三個月的5日左右發放。

(二)、小切車間：

1、承包方負責公司下達生產單材料的切割、板材倒運、架子製作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機台(紅外線1台，中切台2台，開槽倒角機1台，單臂吊2台)的'維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個切邊車間衞生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負責廢料頭的清理及可用料頭的碼放。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，並對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時並按工程的要求從先到後、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產前要按車間管理的要求嚴格用料，沒有按排的料不能亂用，有出現質量問題應及時上報車間主管，不得私自銷燬或將錯就錯生產，如有發現者按公司材料賠款條例處理。

5、承包方生產出的邊板排放好，不可疊高，亂擺亂放。承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

7、質量要求：長寬誤差：±1mm，對角線誤差：±0.5mm。

8、承包方按生產單的規格進行合理切割，確保產品質量及出材率，大板成材率≥90%;小板成材率應≥85%，如果出材率不高，需經管理人員許可才能切割，未經許可造成的損失由承包方承擔。廠方按加工單要求打包裝車後進行驗收。

9、加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。加工過程中出現不合格品，承包方及時通知廠方，如果通過整修達到質量要求，按照合格品驗收統計，如廠方發貨後，使用單位發現不合格品，廠方不計加工費用，按材料成本的60%計陪。如不合格產品整修後也不能達到質量要求，廠方不計加工費用，如果廠方變換規格銷售，承包方負責加工，如果不能銷售按材料成本的30%計賠。

10、承包單價：

厚度：15mm~40mm:4.0元，41~60mm:6.0元，80mm:12元，100mm:15元。承包工料費發放及結算：以廠方所下單加工完成裝車後的發貨單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)

三、承包人全面負責生產環節的安全工作，工人上崗前進行必要的安全教育，每天做好安全檢查，要求每週召開安全例會，將安全隱患排除。員工上班時應嚴格按規範進行操作，同時應穿膠鞋，戴安全帽、佩戴防護眼鏡、高空保養設備佩戴好安全帶，同時下方必須有人提醒防護，嚴禁任何人私自動用、改裝電器及防護用品。私接亂拉電線電纜。嚴禁隨意打開配電箱及進入配電室，電器出現故障，必須要求專業電工維護，設備出現較大異常，必須及時通知廠方，廠方派專人檢查維護，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責;在工作範圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解後的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

四、任務繁忙時，未經公司領導及管理人員許可，不得自動離開崗位，工廠跟據情節每次處以100元以上的罰款，情節嚴重的公司自動離職處理。

本合同為期一年，到期後雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________

代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

加工承包合同15

甲方：

乙方：

現有甲乙雙方共同投資建造於_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:

一、承包內容

甲方於合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。

二、承包期限：

承包期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、承包金額和支付方式

1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款 元。

2、支付方式：乙方於每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。

四、雙方責任

1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的後果由乙方承擔。

2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。

3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備，費用由乙方承擔。

4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵衝抵承包款。

5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種税費。

6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產範圍內其它税項由雙方調解負責。

7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。

8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。

五、其它

1、如國家政策調整、徵用廠地、經合夥人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被徵用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。

3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由於甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

4、合同未盡事宜雙方另行商議。

5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合夥人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合夥各執一份。

甲 方：(蓋章) 乙 方：(蓋章)

簽訂日期： 簽訂日期：

產品加工承包合同3

甲方：安達(錦鴻)洗水廠

乙方：

為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的`管理規定。

2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衞生費等)。

3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

扁樹脂(半圓)

二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條

八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水後同價)

注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂：

二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條

十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再説機械設備有問題，一切視為推御責任。

7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其餘的與客户對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除後45天內支付乙方所有加工費。

12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客户按金額的3%扣除。

15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

16、以上規定，經甲、乙雙方同意並共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

乙方簽名： 甲方簽名：

年 月 日