建築承攬合同

在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的建築承攬合同，歡迎閲讀與收藏。

建築承攬合同1

甲方(需方)：______________

乙方(供方)：______________

第一條採購公司：______________工程有限公司。

第二條供貨時間：以甲方通知時間為準。

第三條調價方法：合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公佈的市場建築鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公佈價格為準，幅度超過______________元時進行調價，按基準價______________元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。

第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方施工現場。汽車運輸，確定運費為______________元/噸。

第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

第六條計算方法：鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。

第七條包裝及驗收標準：按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲，無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室複檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

第八條結算方式：______________

第九條本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條違約責任和雙方義務：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的'一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並籤認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由____________鐵路運輸法院裁決。

第十二條本合同一式______________份，甲方______________份乙方______________份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條其他約定事項：本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的______________%時雙方需另附補充協議。

甲方(需方)：______________

乙方(供方)：______________

____________年___________________ 月 ___________________日

建築承攬合同2

發包人(甲方)：_____________

承攬人(乙方)：_____________

經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

一、 施工地點：

建築面積：_____________平方米。

二、承攬內容及承攬價格：

1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌牆、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋製作安裝、砼澆築等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

泥作裝修工程：

(1)室內裝修：內牆面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆築、室內地坪C15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衞生間內牆磚、衞生間防水、衞生間地磚、廚房牆磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

(2)室外裝修：外牆面一般抹灰按施工圖規範要求貼牆磚、

水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。

腳手架、斜道上料台、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建築材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建築垃圾餘土上車，打掃衞生，按質按量承攬完成，包並工。

2、承攬價格：按建築面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收後按實際面積結算。(建築面積計規則，執行雲南省現行定額計算規則)。

3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、捲揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。

三、質量要求及驗收標準：

乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規範要求施工，按國家建築工程標準驗收，質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準，觀感評定質量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返

四、施工期限、付款辦法和保修事項：

1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工合同，從20______________年11月14日至20______________年6月14日止，共計7個月。

2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆築完畢付貳萬元，以後每層板面澆築完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格後，經結算後扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修後按施工進度80%支付進度款。

3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。

五、甲方應負責任：

1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。

2、為保證工程順利施工按時付進度款。

3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。

六、乙方應負責任：

1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建築工程安全生產管理條例》，達到《施工安全檢查標準》，做到安全生產、安全用電，做好進場職工安全勞動保護工作，若不遵守有關規定、標準，造成損失，一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方

應該使用安全合格的施工機械、腳手架、杆、扣件、安全護欄材料、警示標誌。

2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：

A、死亡率為零;

B、重傷率為零;

C、輕傷率為零;

D、整個承攬工程乙方負責的範圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。

3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。

4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，並熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況後方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的'操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。

5、整個工程腳手架、斜道上料台、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規範搭設，若搭設不到位或不規範，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。

6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故後，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。

7、發生事故後乙方應及時組織搶救及上報有關部門。

七、其他事項：

1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。

2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，並有權追究造成毀約損失責任。

3、本合同雙方簽字後生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

甲方：_____________乙方：_____________簽名(章) 簽名(章)

電話：__________________________ 電話：_____________

身份證號： 身份證號：_____________

承攬合同簽字生效日期_____________ 年_____________ 月_____________ 日

簽字地點：_____________

_____________年_____________ 月_____________ 日

建築承攬合同3

甲方(以下稱業主)：_______

乙方(以下稱承包商)：_______

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關

一、工程概況

工程名稱：房屋建築工程(以下稱本合同工程)

工程地點：丹鳳縣

工程結構：半框架結構

建築面積：以實際丈量為準

二、工程承包形式

包人工費、包架材。

三、工程承包範圍

承包範圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期

1、圖紙內所有土建工程施工、樓梯大理石鋪設。

2、樓地面按照甲方要求施工到位。

3、油漆、塗料除外。

4、給排水管道由乙方安裝，電器及信號線路依照設計圖紙進

5、室內牆面為中級抹灰。

6、門窗依照設計圖紙預留洞口，並做好放線等配合事項，門

7、工程用水、電費及材料試驗費由甲方負責。

8、外牆部分：全部牆面為水泥砂漿細拉毛。

9、所有防水工程由甲方負責

10、樓梯欄杆焊接由甲方負責。

11、垃圾外運，均由甲方負責。

12、未提及部分甲乙雙方協商解決。施工要求

①地工基礎：深度70公分寬度60公分裏面寬度40公分

②牆體外牆3.7內牆2.4砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿，強度要達到(150號).四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法(一快磚一鏟灰一擠揉)並使用前必須把磚潛水濕潤。

③圈過樑：過樑高度不低於12公分，鋼筋直徑不宜小於10毫米，剛箍直徑不低於6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈樑高度不低於200毫米上下圈樑。

④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，後面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹牆裏外水泥沙漿抹廣1/3

⑤地板磚60×60黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衞生間牆磚，不低於1.8元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻

⑥門窗：內門用實木門，窗户。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商

⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：____年____月____日(公曆/農曆)—____年____月____日(公曆/農曆)，按日曆工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方_____米減少工錢_____元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。

⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。

四、工程期限

1、本合同承包商進場時間暫定為_______年_______月_______日，整個工程在_______年_______月_______日之前完成。

2、本條款所規定的合同工期，是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。

3、乙方必須採取一切措施保證如期達到，不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢，不能滿足確保關鍵工期的要求，甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向業主提出任何的補償。

4、乙方必須按甲方要求，在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經過批覆的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。

5、甲方保留對工程暫時停工的權利，乙方不應拒絕。

五、工程質量：合格

1、工程質量標準：國家質量檢驗評定標準及本合同條款的

2、無論甲方是否進行並通過了各項檢驗，均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任，除非質量問題是由於甲方的原因引起，而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。

3、無論工程材料是由否有甲方供應，均不解除乙方所負的工程全面質量的責任，乙方應該對各種材料、器材、設備按規範進行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設備用於工程。因質量不合格造成的一切經濟損失由乙方負責。

六、承包方式和合同價

1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價255元/㎡，結算以實際施工面積(樓層表面面積按竣工實測單層面積彙總後計算工程造價，懸挑部分據實結算)為準。

2、合同價包括了合同規定的明確和隱含的全部責任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有關事項和物品(不含用於本工程的材料費)。

3、合同價包括了合同規定的勞務、製造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、税金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。

4、在合同履行過程中，甲方提出的任何建議、方案、要求，不管承包商是否採納，承包商不得提出任何追加費用的要求。除非因業主要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外，其餘一切情況合同費用均不作任何調整。

5、除非合同中另有規定以外，合同價適用於合同文件中規定

6、承包商採用的任何施工方案和技術措施均應得到業主的批准和認可。如承包商的施工方案和技術措施未得到業主批准，由此引起的費用、後果均由承包商負責。

七、工程付款

每層主體完工付當層50%工費，主體竣工付50%承包費，內粉完工付至70%承包費，外粉完工付至90%承包費，工程完工後暫扣5%為質量保證金，期滿付清。

八、安全、文明施工

1、施工中乙方應安全、文明施工，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由承包人負責。

2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育，對每一項工序進行安全技術交底，對施工人員進行人身保險投保，發放安全防護用品等，配備專職安全員。

3、因承包人原因發生的一切不安全責任事故，全部由承包人承擔一切損失，甲方概不負責。

九、質量保修

承包人應對工程的'質量進行保修，保修期限為水電管線、土建各1年。

十、發包人的工作

發包人承包工程的所有施工的建築用料材料，做好三通一平工

十一、承包人的工作

承包人承包工程的人工費、架材、架板、機械設備及鐵絲、釘子等低價易耗品。在施工中外牆面水泥砂漿不得與相鄰樓房牆面相互結合，所有落地沙灰隨清隨用，不得浪費。

十二、延期及違約責任

1、由於承包商的原因造成工程延期的，承包商必須向業主支付誤期賠償費，業主可從應向或即將向承包商支付的任何金額中扣除此項賠償費，但不排除用其他方式收回此款。此賠償費的支付並不能解除承包商應完成工程的責任或合同規定的其他責任。

2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算，由承包商向業主支付。

3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進行付款和供應材料，若違約，除乙方不負違約責任外，甲方應向乙方付違約金5000元。

十三、工程移交後保修服務期

1、根據出台的《建築工程質量保修條例》明確的房屋建築工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，主體結構工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

2、未明事項，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定進行。

十四、材料、設備的採購、供應和保管

1、甲方負責本合同所有材料、設備的採購和供應，乙方有義

2、乙方除在施工組織設計中給出業主採購的材料、設備供貨計劃外，還應在施工過程中提前提出材料、設備的採購的通知。

3、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對承包商的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。

十五、其他事項

1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視為本合同的組成部分。

2、乙方在此與業主立約，保證全面按合同規定承包本工程的施工、完工、修補缺陷並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

3、考慮到乙方將進行本工程的施工、完工、修補缺陷、並在質量保修期內承擔工程質量包修責任，甲方在此立約，保證按合同規定的方式和時間付款給乙方。

十六、合同生效

本合同至簽訂之日起生效，甲、乙雙方各執正本一份。

甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

___________年________月_____日___________年________月_________日

建築承攬合同4

建設單位：（以下簡稱甲方）

施工單位：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：

2、工程建築面積：

3、結構：----------------------------------

4、層數、建築高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍牆，地坪，

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同，

總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮後執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工後3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%)，剩餘3%作為工程質保金，質保金在工程竣工後滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

3、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

二、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

第五條施工準備

甲方：

1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方：

1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，並保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會後3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。

3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

（5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；

（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的'質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

第十條工程驗收

1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，並承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

作為本合同的補充合同。

第十四條附件

1、屋面的顏色：

2、牆面的顏色：

3、外門顏色：

4、內門顏色

建設單位：承攬單位：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

經辦人： 經辦人：

電話： 開户銀行：

賬號：

電話：

身份證號：

日期：日期：

建築承攬合同5

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國勞動法、合同法、建築法》為依據，參照有關文件精神。本着甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結構形式：

四、發包內容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等）大包乾、掃地出門價，以建築面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫元

五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質複印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格

七、開工日期：20xx年月日

竣工日期：20xx年月日

八、材料要求：

所使用的建築材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格後，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方並約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿後按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

十三、施工中的`建築垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產，文明施工。

1、施工嚴格執行安全生產操作規範，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同後，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

十八、本合同雙方簽字後，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：乙方：

電話：電話：

年月日

建築承攬合同6

甲方：_________

乙方：_________

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。

第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。

第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的.樣品為準。

第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗户標準及組裝有關規範

第八條計價原則：雙方根據窗户圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

第九條付款方式：

1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。

4.以上價款以含税金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

第十二條結算方式：現金結算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。

第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

負責人簽字：_________

負責人簽字：_________

___年___月___日

___年___月___日

建築承攬合同7

甲方:(全稱) 乙方:(全稱)

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款，特簽定本合同。

第一條、工程概況

第二條、綜合單價

1、錨固深度為

2、本報價包含檢測費，不包含税金，施工用電費和管理費。

3、甲方提供無鏽無油的鋼筋、電源、腳手架等。

4、植筋錨固採用 植筋膠。

第三條、質量標準：

工程質量必須符合國家的規範要求，達到鋼筋對應抗拉值。

第四條、工期

本工期為 天，從 年 月 日至 年 月 號 。

第五條、合同價款支付

乙方的施工人員、設備、材料進入工現場後，甲方支付乙方材料款的30%， 本植筋工程完工後，一次性付清乙方全部工程款。

第六條、甲方責任：

1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;並進行技術質量要求交底。

2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件並負責協調該項目的全過程管理。

3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的.技術標準，並根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米範圍內。

4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。

第七條、乙方責任：

1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。

2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。

3、進入施工現場要帶好安全帽，高空作業要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規範做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患後方可施工。

4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。

第八條、安全責任：

乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規定的工程範圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。

第九條、工程質量驗收標準

1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規範和質量檢查評定標準。

2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質的單位出具檢測報告。

第十條、違約責任

1、甲方未按合同規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。

2、在施工中由於原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責，由於設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。

第十一條、爭議

雙方在合同履行中發生爭議，應本着友好的原則協商解決，協商不成時，向人民法院起訴。

第十二條、合同生效與終止

本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，雙方簽字蓋章後生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢後，本合同條款即告終止。

甲方：(章)代表人：單位地址：聯繫電話：

乙方(章) 代表人： 單位地址： 聯繫電話：

合同簽訂日期：年 月 日

建築承攬合同8

甲方：_______

乙方：_______

甲方為改善居住條件，需新建房屋一棟(結構：磚混預製)，佔地面積約：_______ ㎡。經甲乙雙方充分協商，達成如下協議，以便雙方共同遵守。

一、工程地點：_______ 。

二、工程單價：每層按每平方米_______元計價。

三、工程項目：包括主體、內粉外裝，底層墊襯、鋼筋綁紮、天面和樓梯混凝土澆灌。

四、工程質量：主體四角端正，牆面平整，垂直誤差不超過_______釐米。牆體粉刷：陰陽角垂直，牆面誤差率不超過3毫米。

五、付款方式：每層主體完工後各支付肆仟元整，餘下工程款待工程全部竣工經甲方驗收合格後，一次性付清。

六、工程期限：自合同簽定之日至農曆春節前結束。

七、其它費用：甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計：_______元(大寫：_______元整)。

八、安全責任：乙方在施工過程中，必須按照建築業規定的操作要求精心施工，如出現死亡、傷殘事故，一切均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

九、違約責任：任一方違約支付守約方違約金伍仟元整，並承擔相應經濟和法律責任。

十、如有未盡事宜，雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。

十一、本協議經雙方簽字即發生法律效力，雙方應全面遵守。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

___________年________月_____日___________年________月_________日

建築承攬合同9

發包人(甲方)：_____________

承攬人(乙方)：_____________

經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

一、 施工地點：

邊牆壕村自留地 ，建築面積：_____________平方米。

二、建築施工責任追究承攬內容

1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由於在二樓建築時，建築所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由於人力作業的能力有限所以乙方有向後方運輸(或分散碼放)的'責任。由於乙方沒有向後方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。

2、由於甲方不能保證上述樓板以後會出現如何情況，結合實際乙方也同意由於乙方施工造成的原因，願意承擔以後的所有責任。

3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以後出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，於甲方沒有任何責任。

4、由於甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。

三、本合同雙方簽字後生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

甲方：_____________

乙方：_____________

______________年______________月______________日：

建築承攬合同10

甲方：_____________

乙方：_____________

經甲、乙雙方協商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方，雙方達成如下協議：

一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方，泥工部分包括該建築的所有磚結構的建築任務，所有牆的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。

二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。

三、質量要求：乙方必須按照該工程的建築設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。

四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建築每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體佔60%，裝修佔40%)，另加該建築工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的'蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。

五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把餘下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付餘下工程款。

六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。

七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。

八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方並且記錄下，雙方確認生效。

九、乙方在施工過程中，必須節約建築材料。

十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。

此合同一式貳份，雙方簽字生效。

甲方：________________乙方：________________

電話：________________電話：________________

________年________月________日

建築承攬合同11

建設單位：_________（以下簡稱發包方）

施工單位：_________（以下簡稱承包方）

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：

工程名稱：____

第二條：

工程地點：____

第三條：

建築面積：____

第四條：

工程價款及付款方法：____

第五條：

工程期限（開工、竣工時間）____

第六條：

工程質量標準：____

第七條：

承包形式及材料設備供應：____

第八條：

發包方義務：____

1、開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“XX一平”；辦好施工許可證。（甲方可委託乙方做“____”工作，另行簽訂協議執行）

2、按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4、按協議負責按期撥款。

第九條：

承包方義務乙方負責：

1、按協議分工負責材料供應。

2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4、竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：

違約責任及獎勵條款

第十一條：

其他協助條款。

第十二條：

本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：

合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：

附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：_________（蓋章）

承包方：_________（蓋章）

法定代表人：_____

法定代表人：______

地址：________

地址：_________

開户銀行：______

開户銀行：_______

帳號：________

帳號：_________

簽約日期：________年____月____日

建築承攬合同12

甲方：_____________

乙方：_____________

按照中華人民共和國合同法、建築法的原則，結合工程具體情況，經甲、乙雙方協商同意，甲方將桃山煤礦生產、生活用水蓄水池建設工程交乙方承攬，現就具體事項達成如下協議。

一、工程範圍及工程價格

1、工程範圍：蓄水池的土石方開挖和修築。

2、工程價格：基礎開挖土石方每立方米30元，澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石牆每立方米80元，裝模、撤模每平方米10元;製作鋼筋每公斤3元，片石墊層每平方米4元，抹面每平方米4元。 以上價格均包括所有工程項目場地內人工費用。

二、工程規格、質量

(一)規格

1、開挖蓄水池基坑直徑8米，見硬底。

2、池底用片石墊層，厚度20公分，在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分，抹面;安裝污水管處低20公分，清水管比污水管高20公分。

3、牆體用片石混凝土澆灌，地表層以下厚度50公分，地表層以上20 公分，水池內徑7米，池淨高3米，池內牆裝模，外牆出土面用毛石漿砌，漿砌的厚度不能超過30 公分。

4、池蓋用鋼筋混凝土澆築，板厚10公分，用20×30公分的十字樑將板托起，蓋口50×50公分，用鋼筋混凝土澆築的蓋子蓋上。

5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼，間距20公分;牆體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍，每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼，間距15公分;樑的主筋直徑14mm×4根，箍筋直徑⒍5mm，間距20公分。砂漿均用c30標號。

其它預埋件由甲方現場質監人員指導施工。

(二)質量

1、毛石牆漿砌用擠漿法，石料周圍必須有砂漿，無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。

2、混凝土必須用振動棒搗固密實，不得有滲水現象。

3、蓋板和十字樑必須震動密實。

4、池底面和牆面、板面必須用水泥砂漿磨平，不允許有縫窩麻面現象。

5、砂漿必須用攪拌機拌勻，砂漿搗固要及時、均衡、密實，養護期間要經常保持濕潤。

三、施工安全

1、乙方在施工過程中嚴格按照建築法和安監部門的要求，配帶齊全，設施到位，措施得力。有技術指導人員現場指導。

2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的意識，搞好團結協作，服從公司技術管理人員監督和管理，在施工過程中必須保護好公司的.各種生產設施和安全設施，損壞趙佳賠償。

3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險，在施工過程中的應急措施，杜絕各種安全事故的發生。

四、結算方式

1、乙方按合同完工，甲方與乙方一同驗收無質量瑕疵，扣回借支和質保金後(質保金為應付工程總價款10%)，餘額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業税發票)。

2、質保金額和支付方法：質保金為應付工程價款的百分之十，一年後無質量問題一次性支付。

五、違約責任

1、甲方應給乙方提供必要施工環境，搞好協調服務，確保乙方施工;

2、甲方必須按合同支付乙方工程款，超期必須按月息5%支付給乙方;

3、乙方在施工過程中造成質量問題返工的材料、工資由乙方自己負責，與甲方無關，不服從甲方(公司)人員的監督管理，強行施工或故意拖延工期甲方有權終止合同;

4、乙方在施工過程中，造成的各種安全事故概由乙方自己負責與甲方無關;

六、以上條款甲、乙雙方供同遵守，未盡事宜，雙方協商。

本合同一式三份，從簽字之日起生效，到工程完工終止。

甲方：_____________乙方：_____________

代表人簽字：_____________

_____________年 _____________月 _____________日 _____________年 _____________月_____________ 日

建築承攬合同13

甲方：_________________

乙方：_________________

經甲乙雙方友好協商，甲方同意將_________工程的_________施工項目交由乙方負責施工。根據《_________________》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________

2.工程地點：_________________

3.承包範圍：_________________

4.承包方式：包工、包料、包費用

5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆________天。

6.工程質量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)

二、合同單價和付款方式

1.合同單價：

2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含税價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給________有限公司。乙方應向甲方提供税務部門認可的票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

三、技術要求和質量標準

四、違約責任和安全責任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的.安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議

雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修

1.本工程保修期為________年

七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份，甲方執____份，乙方執____份。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

建築承攬合同14

發包方：_________(以下簡稱甲方)

承包方：__________(以下簡稱乙方)

因甲方承建福建省南鋁限價商品房A塊地工程施工需要，經研究決定將該工程的 水電 分部工程發包給乙方施工，為了明確雙方在今後施工過程中的責、權、利關係，甲乙雙方經友好協商，就工程有關事項達成一致，簽訂本合同。

一、工程概況：

(1)工程名稱：福建省南鋁限價商品房A塊地

(2)工程地點：南鋁生活二區

(3)結構質式：框剪、地下二層地上十八層

二、施工依據：

建設單位提供的整套施工圖及設計變更圖紙，有關施工規範、操作規程等。

三、承包方式及要求：

本工程所有圖紙約定的水電分部工程的施工進行包工(除施工井架和二級配電箱及焊條由甲方提供以外，其餘施工用電機具由乙方負責提供到位)。

四、承包單價和計算面積：按定額建築面積計算，每平方米按以下合價進行計算

(1)承包單價19.5元/m2，

(2)人身意外傷害保險費0.5元/m2，合計每平方米單價20元(貳拾元整),該單價費用包含造成返工等的費用。

五、工作內容：

1、水電(管線)預埋安裝,設備安裝,按圖施工，除電業局、供排水公司工作內容外。

2、水電材料的整理堆放及場內搬運。

六、質量要求：

乙方在施工中應嚴格按照設計圖紙(含設計變更)要求進行施工，並要達到有關規範規定及檢查驗收評定要求，質量未能驗收通過的，乙方必須無條件返工處理，直至驗收合格為止，由此造成工期延誤的，乙方必須按有關條款執行賠償和處罰。造成甲方其它損失的，由甲方提供票據後，雙方進行確認，並由乙方負責該項費用或損失的補償和賠付。

七、安全要求、文明施工：

乙方應遵守工程建設安全生產管理的有關規定，嚴格按有關安全制度要求執行，並隨時接受安全管理人員的監督檢查，乙方必須為本班組作業人員辦理有關人身意外傷害保險，甲方已在確定合同價款中明確了安全費用支付金額，乙方應認真按要求執行，本工程杜絕安全事故發生，如發生安全事故，非甲方原因造成的，所有損失由乙方自行解決，甲方不承擔任何費用支出。

乙方必須為每個作業工人提供必要的安全防護用品，如安全帽，安全帶等，凡進入現場作業人員未戴安全帽及安全帽佩戴不符合安全要求的，一經安全管理人員發現，將對乙方進行必要的處罰。

乙方要對本班組所有進場作業人員進行安全防護措施落實進行實質性的交底，要求作業人員必須在進場前戴好安全帽(必須是合格的塑料制的帽子，不得使用竹質的安全帽)，以及作業人員不得赤膊、穿拖鞋等進入現場，有違反的則每人次罰款20~100元不等，凡是有帽不佩戴者，一經發現每人次罰款10~30元不等，以上罰款視認錯態度的好壞按不同檔次進行處罰。

文明施工：

(1)現場作業人員必須做到工完料清，場地堆放整齊有序;

(2)作業人員不得在工地現場隨地大小便、倒污水;

(3)木料堆放場地及易燃處嚴禁煙火產生，必須認真做好防火安全。

(4)凡進入現場作業人員不得在工作期間以及現場範圍內嬉戲、打架、鬥毆和其它違法違紀行為，作業期間必須聽從工地管理人員的正確指揮，凡有違反造成工地損失的，所有損失由乙方負責賠償，如出現打架、鬥毆、酒後作業等違規行為，每人次及班組罰款1000元至5000元不等，罰款力度視班組的認錯態度界定。

八、工期要求：

乙方應按甲方確定的施工進度要求安排勞動力，甲方經與乙方認真商議，兩棟同時施工確定如下工期要求：

(1)基礎地樑以下工期確定為2天，按實際鋼筋驗收完成時同時完成;

(2)標準層樓層安裝確定為2天，按實際鋼筋驗收完成時同時完成;

(3)主體砌磚牆時按實際進度跟上，每層在砌磚完成後三天內完成;

(4)後期電氣設備線路的.安裝在初驗前必須完成，凡下大雨連續時間在四小時以內的計算工期，超過四小時以上的不計算工期，乙方如不能按期保質保量完成的，每延長壹天甲方有權要求乙方賠償損失伍佰元。

九、付款方式：

1、砌磚牆完成後的牆內預埋完成時付總工作量的30%付給乙方。

2、竣工驗收前按工作量70%付給乙方。

3、預留維修保證金總價5%，從竣工驗收的會籤日期開始計算，如一年內未出現問題，將全額退給乙方。有出現問題甲方委託乙方負責處理，發生費用從乙方的維修保證金內扣除。

十、違約承諾：

甲乙雙方應共同遵守本合同的所有條款，不得隨意牴觸有關條款，或者不按合同要求執行，凡是造成違約使合同無法執行的，不管哪方違約，違約一方必須向另一方支付違約金壹萬元整。

十一、其它約定：

1、乙方作業人員應自行負責食宿，不得進住工地。

2、澆搗砼時，乙方必須指派專人看護預埋管件，確保完好。

3、進場作業人員，除戴好安全帽外，不準酒後作業，及攜帶家屬小孩進入現場，如有違反者，每人次罰款200元，所有罰款金額均從當月申領進度款中扣除。

4、乙方必須配合甲方做好工地現場的安全生產，以及計生等工作，凡有計劃外生育的人員不得在工地施工，否則造成工地損失的乙方必須賠付。

十二、本合同未盡事宜，雙方互相協商解決，另行增加補充條款。

以上合同條款雙方必須共同遵守執行。本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份為據，本合同自簽訂之日起生效，待款項付清後失效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建築承攬合同15

建設方：___(以下簡稱甲方)

承包方：___(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本合同。

一、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場

(3)工程範圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

(4)建築外包面積：___平方米。

(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

二、鋼結構施工準備

(一)甲方：

(1)做好建築紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

(2)負責接通施工現場的.施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

三、鋼結構工程期限

(1)根據需要，商定工程總工期為天(日曆天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定範圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、鋼結構工程價款的支付與結算

(1)本合同的總造價經雙方約定後，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯繫單形式可作調整，將調整後的金額以書面形式通知對方。

(2)本合同簽訂後，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場後甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收後甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，

(3)工程竣工驗收後，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

(5)本合同結算方式：___。

五、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後即生效。

(3)本合同簽訂後，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委託代理人：___

委託代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日