建築工程承攬合同10篇

隨着廣大人民羣眾法律意識的普遍提高，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編為大家收集的建築工程承攬合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

建築工程承攬合同1

建設方：___(以下簡稱甲方)

承包方：___(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本合同。

一、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場

(3)工程範圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

(4)建築外包面積：___平方米。

(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

二、鋼結構施工準備

(一)甲方：

(1)做好建築紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

三、鋼結構工程期限

(1)根據需要，商定工程總工期為天(日曆天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定範圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、鋼結構工程價款的支付與結算

(1)本合同的總造價經雙方約定後，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯繫單形式可作調整，將調整後的金額以書面形式通知對方。

(2)本合同簽訂後，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場後甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收後甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，

(3)工程竣工驗收後，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

(5)本合同結算方式：___。

五、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後即生效。

(3)本合同簽訂後，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委託代理人：___

委託代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日

建築工程承攬合同2

發包方：

承包方：

合同編號：

簽訂時間：

根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本合同。

第一項 工程項目

一、建設單位：

二、工程名稱：

三、承包範圍：

四、組成合同的文件

1、本合同各項條款;

2、圖紙;

3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯繫單等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

第二項 工程期限

一、根據使用需要，商定工程總工期為 個工作日，暫定 年 之日起算起。

二、遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期相應順延。

1、按施工準備規定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。

2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。

3、未按合同規定撥付工程進度款而影響施工的。

4、承包方在以上情況發生後三天內，就延遲的內容和因此發生的經濟支出向發包方提出書面報告。發包方代表收到報告後，應在三天內予以確認答覆，逾期不予答覆，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第三項 工程款的支付與結算

工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規定的"基本建設工程價款結算辦法"結合建築的特殊情況，按以下方式結算：

1、承包方在材料進場後，發包方即支付合同總價的，計人民幣 元整。

2、安裝完工後15天內，發包方應支付合同總價的，計人民幣 整。

3、其它餘款竣工驗收合格，留5萬元保脩金30天內一次性支付。

4、工程完工後，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答覆的，則視為合格。工程合格後餘款全部付清。

第四項 工程質量

一、本工程質量經雙方協定要求達到合格工程。

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙説明文件和技術修改通知單進行施工，並接受發包方派駐代表的監督。

第五項 安全施工

一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規範。

二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

三、發包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

第六項 糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定，由雙方協商解決，若雙方協商不成，可向人民法院起訴訟。

第七項 附則

一、本合同一式 份，承、發雙方各執正本 份。

二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。該合同履行地為承包方所在地。

三、本合同簽定後，承、發雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建築工程承攬合同3

甲方：_________________

乙方：_________________

依照《中華人民共和國勞動法、________、建築法》為依據，參照有關文件精神。本着甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：_________________

二、施工地點：_________________

三、結構形式：_________________

四、發包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等)大包乾、掃地出門價，以建築面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫________元

五、資質要求：________以上資質，簽訂合同時，將資質複印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格

七、開工日期：________年________月________日

竣工日期：________年________月________日

八、材料要求：

所使用的建築材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格後，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方並約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿後按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

十三、施工中的建築垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產，文明施工。

1、施工嚴格執行安全生產操作規範，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同後，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

十八、本合同雙方簽字後，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：________________乙方：________________

電話：________________電話：________________

________年________月________日

建築工程承攬合同4

建設單位：（以下簡稱甲方）

施工單位：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：

2、工程建築面積：

3、結構：----------------------------------

4、層數、建築高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍牆，地坪，

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同，

總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮後執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工後3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%)，剩餘3%作為工程質保金，質保金在工程竣工後滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

3、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

二、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

第五條施工準備

甲方：

1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方：

1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，並保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會後3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。

3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

（5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；

（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

第十條工程驗收

1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，並承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

作為本合同的補充合同。

第十四條附件

1、屋面的顏色：

2、牆面的顏色：

3、外門顏色：

4、內門顏色

建設單位：承攬單位：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

經辦人： 經辦人：

電話： 開户銀行：

賬號：

電話：

身份證號：

日期：日期：

建築工程承攬合同5

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方將_________________小區15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發包給乙方，雙方就相關權利與業務協議如下，以共同遵守。

一、承包範圍與單價

1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、牆體砌築、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外牆及屋面保温防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外牆貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包範圍內，另行商定。)

2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價________元/m2(建築面積)。

3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁紮、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建築面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包範圍內。)

4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附牆材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建築面積)。

5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外牆落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包範圍內。)

6、垂直運輸：現場配備QTZ60型塔吊壹台，人貨電梯貳台，施工用五芯電纜500m，總配電箱一台，二級配電箱二台，________配電箱十台承包單價(建築面積)。

二、甲方職責：

1、甲方按時支付進度款。

2、甲方提供相關施工圖紙四套，並進行技術交底。

3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線

三、乙方職責：

1、嚴格按規範和設計要求進行施工，確保工程質量。

2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。

3、按甲方要求的進度節點完成施工內容，確保工程工期。

4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

四、付款方式：

1、乙方機械材料進場一週內，甲方代付15%材料款，約人民幣________萬(以借條為準)，待工程結算時從總價中扣除。

2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。)

3、春節前支付完成工程量的90%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金________元，以資_____________。

4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%餘款於________年________月________日前一次性付清。

五、其它：

補充事項：

六、本協議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，協商不成可向地方法院提起訴訟。

七、簽證

發包人：________________承包人：________________

簽章：________________簽章：________________

聯繫電話：________________聯繫電話：________________

日期：________________日期：________________

建築工程承攬合同6

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方，雙方達成如下協議：

一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方，泥工部分包括該建築的所有磚結構的建築任務，所有牆的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。

二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。

三、質量要求：乙方必須按照該工程的建築設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。

四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建築每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體佔60%，裝修佔40%)，另加該建築工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。

五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的.80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把餘下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付餘下工程款。

六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。

七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。

八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方並且記錄下，雙方確認生效。

九、乙方在施工過程中，必須節約建築材料。

十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。

此合同一式貳份，雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建築工程承攬合同7

甲方：________________

乙方：________________

根據《________》及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

第一條工程概況

1、工程地址：________________。

2、承包方式：採取包工包料的方式。

3、工期：________天(日曆________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為________年________月________日。

第二條甲方責任，權利和義務

1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，並承擔相關費用。

4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

第三條乙方責任、權利和義務

1、指派項目責任人，按合同及規範要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

第四條工程項目

1、振昇平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價________元(大寫：________________元)

2、玻璃幕牆，________玻璃，單層貼膜，________的鋁材做骨架，單價________元(大寫：________________元)

3、________銅門廠，單價________元(大寫：________________元)

4、隱形防盜網，單價________元

5、推拉門：單價________元

6、陽光房，________方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價________元

7、衞浴門，________________元

8、室內門，________________元

9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價________________元

第五條工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

第六條付款方式

合同總金額：(大寫)________________元

(小寫)________________

1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格後，由甲方向乙方支付總工程款的95%，餘下5%作為保證金6個月後再支付。

第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;

甲方：________________乙方：________________

簽訂日期：________年________月________日簽訂日期：________年________月________日

建築工程承攬合同8

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方，雙方達成如下協議：

一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方，泥工部分包括該建築的所有磚結構的建築任務，所有牆的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。

二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。

三、質量要求：乙方必須按照該工程的建築設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。

四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建築每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體佔60%，裝修佔40%)，另加該建築工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。

五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把餘下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付餘下工程款。

六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。

七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。

八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方並且記錄下，雙方確認生效。

九、乙方在施工過程中，必須節約建築材料。

十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。

此合同一式貳份，雙方簽字生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

建築工程承攬合同9

甲方：

乙方：

按照中華人民共和國合同法、建築法的原則，結合工程具體情況，經甲、乙雙方協商同意，甲方將桃山煤礦生產、生活用水蓄水池建設工程交乙方承攬，現就具體事項達成如下協議。

一、工程範圍及工程價格

1、工程範圍：蓄水池的土石方開挖和修築。

2、工程價格：基礎開挖土石方每立方米30元，澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石牆每立方米80元，裝模、撤模每平方米10元;製作鋼筋每公斤3元，片石墊層每平方米4元，抹面每平方米4元。 以上價格均包括所有工程項目場地內人工費用。

二、工程規格、質量

(一)規格

1、開挖蓄水池基坑直徑8米，見硬底。

2、池底用片石墊層，厚度20公分，在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分，抹面;安裝污水管處低20公分，清水管比污水管高20公分。

3、牆體用片石混凝土澆灌，地表層以下厚度50公分，地表層以上20 公分，水池內徑7米，池淨高3米，池內牆裝模，外牆出土面用毛石漿砌，漿砌的厚度不能超過30 公分。

4、池蓋用鋼筋混凝土澆築，板厚10公分，用20×30公分的十字樑將板托起，蓋口50×50公分，用鋼筋混凝土澆築的蓋子蓋上。

5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼，間距20公分;牆體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍，每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼，間距15公分;樑的主筋直徑14mm×4根，箍筋直徑⒍5mm，間距20公分。砂漿均用c30標號。其它預埋件由甲方現場質監人員指導施工。

(二)質量

1、毛石牆漿砌用擠漿法，石料周圍必須有砂漿，無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。

2、混凝土必須用振動棒搗固密實，不得有滲水現象。

3、蓋板和十字樑必須震動密實。

4、池底面和牆面、板面必須用水泥砂漿磨平，不允許有縫窩麻面現象。

5、砂漿必須用攪拌機拌勻，砂漿搗固要及時、均衡、密實，養護期間要經常保持濕潤。

三、施工安全

1、乙方在施工過程中嚴格按照建築法和安監部門的要求，配帶齊全，設施到位，措施得力。有技術指導人員現場指導。

2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的意識，搞好團結協作，服從公司技術管理人員監督和管理，在施工過程中必須保護好公司的各種生產設施和安全設施，損壞趙佳賠償。

3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險，在施工過程中的應急措施，杜絕各種安全事故的發生。

四、結算方式

1、乙方按合同完工，甲方與乙方一同驗收無質量瑕疵，扣回借支和質保金後(質保金為應付工程總價款10%)，餘額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業税發票)。

2、質保金額和支付方法：質保金為應付工程價款的百分之十，一年後無質量問題一次性支付。

五、違約責任

1、甲方應給乙方提供必要施工環境，搞好協調服務，確保乙方施工;

2、甲方必須按合同支付乙方工程款，超期必須按月息5%支付給乙方;

3、乙方在施工過程中造成質量問題返工的材料、工資由乙方自己負責，與甲方無關，不服從甲方(公司)人員的監督管理，強行施工或故意拖延工期甲方有權終止合同;

4、乙方在施工過程中，造成的各種安全事故概由乙方自己負責與甲方無關;

六、以上條款甲、乙雙方供同遵守，未盡事宜，雙方協商。

本合同一式三份，從簽字之日起生效，到工程完工終止。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建築工程承攬合同10

甲方：_________

乙方：_________

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。

第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。

第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗户標準及組裝有關規範

第八條計價原則：雙方根據窗户圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

第九條付款方式：

1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。

4.以上價款以含税金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

第十二條結算方式：現金結算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。

第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

負責人簽字：_________

負責人簽字：_________

___年___月___日

___年___月___日