建築施工合同(彙編15篇)

隨着時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編幫大家整理的建築施工合同，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

建築施工合同1

合同編號：XXXXXXX

發包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

簽約時間：XXXXXXX

簽約地點：XXXXXXX

為了保證XXXXXXXX施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX

2、建築面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX

4、工期：

(1)開工：XXXX年XX月XX日;

(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

(3)合同工期總共歷時XXXX天。

5、承包形式：XXXXXXXX

6、工程質量標準：XXXXXXXX

7、工程價款：共計人民幣XXXX元。

8、付款方式：本合同生效後支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質保金XXX元，質保期滿後支付。

9、質保期：XXXX年。

10、雙方的責任義務

(1)發包方的責任義務

①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;

②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;

④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

2、承包方的責任義務

①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

②如期完成施工任務;

③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

④負責發包方提供料物及設備的保護;

⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

11、其他

(1)本合同自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。

(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

二、建築工程糾紛管轄法院如何確定

建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

三、建築合同合同履行地的理解

所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

發包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

委託代理人：XXXXXXXXX 委託代理人：XXXXXXXXX

20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建築施工合同2

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

三、在施工中如：砌牆要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地樑、防震柱、上圈樑，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉牆要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以説服，第二再説服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，籤合同簽字之日起生效。

九、工程完工時自動結束。

十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築施工合同3

發包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下條款，並共同遵守執行。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包內容：

4、承包範圍：

5、承包方式：

6、質量要求：_________《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》

7、工期要求：20___年__月__日至20___年__月__日。

二、甲方工作：

1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作：

1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同範圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建築結構或設備管線。

四、關於質量的約定：

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法説明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規範（GB50210－20xx、GB50303－20xx、GB50242－20xx、GB50327－20xx等）作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

五、關於工期的約定：

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

六、關於價款和結算的約定：

1、雙方商定本工程合同承包價格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（人民幣）。

2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

3、付款方式：

（1）開工後8日內，甲方付款30％元作為乙方的前期進場費。

（2）水電工程隱蔽驗收後，甲方付款30％元

（3）瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時，甲方付款15％元。

（4）竣工驗收合格後，甲方付款20％元。

（5）餘款5％元待壹年保修期滿後結清。

七、關於材料的約定：

1、甲方負責同業主聯繫及時提供乙方所需材料，並按時到場。經乙方驗收入庫後，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額範圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，並在承包價格中相應扣減。

3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。

八、關於安全生產的約定：

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

九、關於違約責任的約定：

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢後即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方（簽章）：_________ 乙方（簽字）：_________

20___年__月__日 20___年__月__日

建築施工合同4

第一部分 合同條件

一、詞語含義及合同文件

第一條 詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：

1．合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關係的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。

2．協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。

3．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

甲方的具體身份、發包範圍、權限、性質均需在協議條款內約定。

4．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料並被甲方接受的當事人。

5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

7．社會監理：甲方委託具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

8．總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。

9．設計單位：甲方委託的具備與工程相應資質等級的設計單位。

本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委託乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

10．工程：是指為使建築物、構築物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，

對建築物、構築物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建築物及其設施表面的裝飾處理。

11．工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

12．工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。

13．合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。

14．追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

16．工期：協議條款約定的、按總日曆天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

17．開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

18．竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套説明和有關資料）。

20．分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

21．施工場地：由甲方提供，並在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場

地（包括一切通道）。

22．施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

23．工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

24．書面形式：根據合同發生的手寫、打印、複寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

25．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害等。

第二條 合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為説明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1．協議條款；

2．合同條件；

3．洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

4．建設工程施工合同；

5．監理合同；

6．招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

7．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

8．標準、規範和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。

第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和説明。

施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規範。沒有國家標準、規範時，有行業標準、規範的，使用行業標準、規範；沒有國家和行業標準、規範的，使用地方的標準、規範。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批准後執行。

甲方要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規範的費用，均由甲方承擔。

適用於合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。

第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

二、雙方一般責任

第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

1．甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時後不予答覆，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

3．甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的追回合同價款，並賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應於易人前7天通知乙方，後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第六條 委託監理。本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。

非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。

總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

三、施工組織設計和工期

第十條 施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代

表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批准或提出修改，逾期不批覆，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已

經批准。乙方必須按批准的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲

方代表的要求提出措施，甲方代表批准後執行。

第十一條 延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天

前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答覆乙方。甲方代表7天內不予答覆，視為已同意乙方要求，工

期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

甲方徵得乙方同意並以書面形式通知乙方後，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方應按

甲方要求停止施工，並妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見後，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答

復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復工。停工責任在甲

方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆，施工無

法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

第十三條 工期延誤。由於以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1．甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；

2．工程量變化和設計變更；

3．一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

4．工程未按時支付；

5．不可抗力；

6．其它非乙方原因的停工。

乙方在以上情況發生後7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告後7天

內予以確認、答覆，逾期不予答覆，乙方可視為延期及要求已被確認。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。

第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批

準。甲方應在7天內給予批准，併為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：

1．提前的時間；

2．乙方採取的趕工措施；

3．甲方為趕工提供的條件；

4．趕工措施的追加合同價款和承擔；

5．提前竣工受益（如果有）的分享。

四、質量與檢驗

第十五條 工程樣板。按照協議條款規定，乙方製作的樣板間，經甲方代表檢驗合格後，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。製作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

第十六條 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

第十七條 工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。

第十八條 隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。

第十九條 重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新隱蔽或修復後隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失並相應順延工期。

第三十五條 爭議

35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委

員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

第三十六條 違約

36．1 違約的處理：

36．2 違約金的`數額：

36．3 損失的計算方法：

36．4 甲方不按時付款的利息率：

第三十七條 索賠

第三十八條 安全施工

第三十九條 專利技術和特殊工藝

第四十條 不可抗力

40．1 不可抗力的認定標準：

第四十一條 保險

第四十二條 工程停建或緩建

第四十三條 合同生效與終止

43．1 合同生效日期：

第四十四條 合同份數

44．1 合同副本份數：

44．2 合同副本的分送責任：

44．3 合同制訂費用：

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

郵政編碼： 郵政編碼：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

合同訂立時間： 年 月 日

鑑（公）證意見：

經辦人：

鑑（公）證機關（蓋章）：

年 月 日

建築施工合同5

發包方：_________建築施工有限責任公司（以下簡稱甲方）

承包方：_________（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及公司《關於工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將××公司××工程項目部的勞務分包給乙方，為規範管理，明確職責，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。

一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容範圍如下：

該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌築及抹灰分項工程；鋼筋製作、綁紮分項工程；模板製作、安裝分項工程；腳手架搭設作業。

二、本合同期限：

從20___年__月__日起至20___年__月__日止。

三、工程質量標準：

所有分項工程質量確保優良

四、勞務管理費的上繳及付款方式：

1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。

付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。

五、乙方的職責

1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續。

協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。

六、乙方的職責：

1、全面履行××公司與××建築施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。並承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。

2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。

七、本合同未盡事宜，雙方通過協商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費後失效。

甲方：____乙方：____

甲方代表：____乙方代表：____

20___年__月__日 20___年__月__日

建築施工合同6

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

郵編：_________郵編：_________

電話：_________電話：_________

法定代表人（委託代理人）：_________

法定代表人（委託代理人）：_________

開户行：__________________開户行：__________________

帳户：__________________帳户：__________________

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條工程名稱（指分包部分之間工程名稱）

第二條工程地點。

第三條工程範圍。

第四條質量標準可依照工程施工詳圖、施工説明書及《安裝工程施工驗收技術規範》列出）。

第五條承包人（如按預算實行包工包料，屬於總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細註明）。

第六條工程總價本工程包價計人民幣_________元整。

第七條工程包價本工程包價計人民幣_________元整（本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值）。

第八條付款辦法

第九條工程期限按本合同第三條的工程範圍自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日止全部完工。

第十條中間開工本工程範圍內的_________工程，自_________年_________月_________日開工於_________年_________月_________日完成交工。

第十一條雙方聯繫制度及協作辦法。

第十二條關於工程保密辦法。

第十三條違約責任。

第十四條特殊條款。

第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章後立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清後失效。

第十六條合同份數本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_________份，總承包人收執_________份（其中送撥款銀行及發包人各一份）分包方收執_________份。

第十七條合同附件

總承包人：_________負責人：_________地址：_________電話：__________________

分包方：_________負責人：_________地址：_________電話：__________________

_________年_________月_________日訂立

建築施工合同7

發包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________

承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委託乙方建造________ 工程，簽訂以下協議：

一、 工程內容：

（詳見圖紙）。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。

二、 工期：

1、 開工日期：本項目工程工期從年月個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、 工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、 承建方式

乙方對建築工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

2、 施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

（１）合同生效後，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。 第一次：工人進場後5月15日預付總工程費用的40%。

第二次：工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的30%。

第三次：工程進入最後階段7月30日付總工程費用的30%。

（2）此合同所描述款項不含税金。

六、 工程質量要求：

1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、 工程竣工驗收結算：

乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，並於十個工作日內結算完畢。

八、 延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期

延誤及經濟損失由甲方負責。

九、 質保內容

質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、 施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、 施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、 甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。

4、 乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯繫。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿，甲方將款項結清後合同即告終止。 十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。 合同附件一：《工程款項支付表》.

委託代表：

委託代表：

簽名：（甲方）

簽名：（乙方）

簽訂日期：

建築施工合同8

甲方;

乙方;

現甲方同意將鋼結構大棚土建部分施工承包給乙方，為了明確雙方責任，以便共同遵守，經雙方協議忒頂一下合同。

一、工程地點;渭南市下吉鎮雙關路中段

二、承包方式，單包工

三、工程承包範圍;乙方承包圖紙所有土建工程項目，本工程所需所有工具機械由乙方負責。

四、計算方法;總工費為元。不含鋼結構部分。

五、付款辦法，工程結束付85%給乙方，剩餘部分按圖紙工程全部完成在30天內一次性付給乙方。預留10%質保金，一年後一次付清。

六、工程質量要求;乙方嚴格按圖紙施工，本工程質量要求合格，乙方施工過程中因人為造成返工的經濟損失由乙方負責，若乙方中途停工不做，無權向甲方要工資，甲方有權另找他人施工。

七、安全責任;施工過程中，乙方要嚴格要求自己，必須遵守安全規程，在施工過程中因工傷事故，意外現象等一切安全事故責任，乙方付全部責任與甲方無關。

八、施工期限;施工期限甲、乙雙方簽字生效3天內完工。

九、本合同一式兩份。甲乙雙方各一份，共同守執行，不得違約。如果違約述任一條歀，造成經濟損失的，則違約方負擔全部責任。

十、本合同甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方;

年 月 日 身份證：年 月 日

建築施工合同9

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本着公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特訂合同如下：

一、工程概況

1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆築。

4、工程規模：大小住户約40户左右。

二、工程造價和付款方式：

1、砼的上料攪拌、運輸、澆築等全過程按70元/m(包括清理基礎餘土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。

2、付款方式：

①不予付金額;

②中途按工程進度的工程量可借支;

③月底按完成工程量付總造價的80%;

④工程竣工，經驗收合格後按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保脩金後，30日內付清餘款。

三、工程質量：合格。

四、工程保脩金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保脩金，等甲方竣工交付給業主後30日內退還給乙方。

五、甲方責任

1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

2、甲方向乙方提前將各種建築主要 (水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。

3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

六、乙方責任

1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

2、合同簽訂後，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建築輔材進入施工場地。

3。乙方必須嚴格按建築質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，並嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工，嚴禁酒後上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。

4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規範規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

5、乙方如有偷賣、損壞甲方建築材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

6、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，並和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

七、單方違約：按總造價的5%進行罰款。

八、本合同一式同等的法律效力，待工程餘款付清後自動失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築施工合同10

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程內容及範圍：

二、承包形式：

三、工程造價及合同款支付：

1、 工程總造價：

2、第一次付款：工程竣工並驗收合格後，支付工程總造價的95%;

第二次付款：總工程款的5%作為質保金，一年後結清。

甲方支付上述款項時，乙方應當事先向甲方出具等額合法的專業發票，否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。

四、工程期限：本工程工期為 天(日曆天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)

五、工程質量標準：

1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求，竣工驗收備案合格。

六、違約責任

1、乙方無故逾期開工或逾期完工的，每逾期一天應按工程總造價的1‰ 支付違約金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天應按合同應付工程款的1‰支付違約金。

3、乙方採購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患，影響甲方正常使用的，除應一次性支付工程總額5‰的違約金，並及時採取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應按工程總造價的1‰支付違約金。

七、工程安全要求：

1、乙方負責工程現場的安全文明施工，應負責統一管理本工程的施工作業安全及消防等工作。甲方有權按有關法律、法規的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，乙方應認真執行甲方有關安全管理工作的指示。

2、乙方應為其執行本合同所僱用的全部人員承擔工傷事故責任。

3、甲方應為其現場機構僱用的全部人員承擔工傷事故責任。

八、雙方權利義務：

(一)甲方：

1、解決材料物資的堆放和臨時設施場地。

2、在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式支付工程款。

(二)乙方：

1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度，保護甲方設施，乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閒逛，服從甲方進出門管理。

2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。

3、按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。

4、把好質量關，確保工程質量達到驗收標準並根據有關規定組織工程驗收工作。

5、組織落實施工管理人員和材料設備進場。

6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應及時向甲方通報，由此而發生的費用增減或損失，雙方協商解決。

7、安全文明施工。

九、工程驗收：

1、工程竣工後，乙方向甲方彙報工程竣工情況，甲方在接到乙方驗收申請報告後應在五個工作日內組織有關部門與乙方共同驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。並於驗收合格後十五日內按照合同支付工程款。

2、工程竣工驗收合格後一年內，承包方負責該工程的質保工作。

十、附則：

1、未盡事宜雙方協商解決,無法協商達成一致的，由甲方所在地人民法院解決。

2、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經雙方簽字、蓋章、即開始生效，至工程款結清後自動失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表(簽字)： 代表(簽字):

年 月 日 年 月 日

建築施工合同11

設工程施工合同同其他經濟合同大致相同，只是內容有差別罷了，形式如下：

發包人（全稱）：___________________________________________________

承包人（全稱）：___________________________________________________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_________________________________________________________

工程地點：_________________________________________________________

工程內容：_________________________________________________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：_____

資金來源：_________________________________________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：_________________________________________________________

三、合同工期：

開工日期：_________________________________________________________

竣工日期：_________________________________________________________

合同工期總日曆天數_________天

四、質量標準

工程質量標準：_____________________________________________________

五、合同價款

金額（大寫）：_____________元（人民幣）

￥：______________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年________月________日

合同訂立地點：_______________________________________________________

本合同雙方約定________________後生效。

發包人：（公章）__________________承包人：（公章）___________________

住所：____________________________住所：______________________________

法定代表人：______________________法定代表人：________________________

委託代表人：______________________委託代表人：_______________________

電話：____________________________電話：_____________________________

傳真：____________________________傳真：_____________________________

開户銀行：________________________開户銀行：_________________________

賬號：____________________________賬號________________________________

XX編碼：________________________XX編碼：__________________________

建築施工合同12

發包方：

承包方：

依據國家法律法規並結合本工程具體情況，達成協議如下：

第一條 工程概況

1.工程名稱：

2.工程地點：

3.工程範圍和內容:

第二條 工程期限

1.本工程合同總工期為 天(日曆天，從開工之日算起)。

2.本工程開工日期20xx年 月 日，竣工日期 20xx年 月 日。(以開工報告為準)

第三條 工程合同總價

1.本工程造價為人民幣351元/米。

2.承包方式：包工包料。

第四條 工程價款的支付與結算

1.按實際施工圍牆總長度計算合同總價。

2.支付：

第五條 工程質量：施工要求按土建工程預算書。達到 質量標準。

第六條 安全責任

承包方保證安全施工，無安全事故。如產生安全事故造成人身、財產損失的，由承包方承擔全部責任，並應及時處理。

十一、現場管理

承包方作好施工現場管理工作，工程施工不得影響廠區日常經營。

十二、違約責任

由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方約金 元。

十三、本協議一式兩份。各執一份。

發包方：

承包方：

簽訂日期：

建築施工合同13

發包人（全稱）：

承包人（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建築工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

工程立項批准文號：

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容（其中部分材料和鋼結構由發包人提供）

三、合同工期

開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準）；

竣工日期：_____年____月___日；

合同工期總日曆天數：______天。

四、質量標準

工程質量標準：合格（其中主體為優質結構）

五、合同價款

金額（大寫）：________；預算價約計_______萬元。

六、組成合同文件

本合同文件包括：

1、本合同協議書；

2、圖紙；

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、違約、索賠和爭議

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、工程結算

1、工程竣工驗收報告經發包方認可後____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額－預付及已結算工程價款－保脩金。

3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。

十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

1、合同訂立地點：________________________。

2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定並無任何糾紛後合同自行解除。

發包人：

法定代表人：

_______年______月_____日

承包人：

法定代表人：

_______年______月_____日

建築施工合同14

甲方：______________(以下簡稱甲方)

乙方：______________(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方房屋維修工作，雙方本着平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《民法典》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：

第1條工程概況

1.1工程名稱：房屋維修工程

1.2工程範圍：______________

1.3工期：______________

1.4質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。

1.5合同價款

1.5.1：

1.5.2

1.6工程施工完畢經雙方驗收合格後，甲方在一週內一次性支付工程總款的%。預留%的工程質保金。一年質保期滿後支付。

第2條甲方權利義務

2.1甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。

2.2對乙方經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，並與甲方簽訂相關的安全、技術協議。

2.3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。

第3條乙方權利義務

3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作

3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委託施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。

第4條工程質量、安全及文明、環保施工

4.1乙方應按國家及行業規範要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。

4.2安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，並承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理。

第5條爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。

第6條附則

6.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議

6.2本合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方(蓋章)：_____________

乙方(蓋章)：_____________

代表：______________

代表：______________

合同訂立時間：______________

建築施工合同15

甲方：

乙方：

為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲乙雙方共同協商特制定本合同甲乙雙方必須共同遵守：

第一條工程概況

1、乙方應在甲方指定的地點一次性承包給乙方（地點：黃口鄉李平樓村史莊南）建倉庫一棟長18米寬18米，共計324平方米，每平方按680元計算，工程款為220320元，但不包括門窗、電、及其它設施。

2、水泥地在倉庫前建造曬糧場地500平方米，每平方米按80元計算。厚度為30公分。造價為4萬元。

3、防盜窗6個，電動捲簾門3個，及其它輔助設施18000元。

4為出進倉庫糧食方便在通往倉庫的地方建造水泥路3.5×100米，厚度為30公分，造價為28000元。

5、總合計款為306320元，叁拾萬零陸千叁佰貳拾元。

第二條 工程工期

1、甲乙規定動工時間為20xx年12月20日至20xx年5月中旬竣工，乙方不得推後。

2、在保證工程質量的前提情況下，如因不可抗力因素及自然環境影響等原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延後，甲方有權扣除乙方施工費用。

三、結算方式

1、在工程施工時，甲方預付工程款50000元。

2、在20xx年5月中旬前付清全部施工費用（249840元）

四、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

五、合同自簽字之日起生效

甲方：永城市士民種植專業合作社

乙方：