服裝加工合同(彙編15篇)

隨着人們法律意識的加強，合同對我們的幫助越來越大，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼一般合同是怎麼起草的呢？下面是小編收集整理的服裝加工合同，希望能夠幫助到大家。

服裝加工合同1

承攬方：

地址：

電話：

開户銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開户銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名：

規格：

單位：

數量：

備註：

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條 價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％（10％--30％幅度）或酬金總額的_________％（20％--60％幅度）違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％（20％---60％的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：

代表人（簽字）：

_________年____月____日

承攬方（蓋章）：

代表人（簽字）：

_________年____月____日

服裝加工合同2

甲方（委託方）：地址：

乙方（加工方）：地址：

就甲方委託乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：

一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用於雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委託乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委託加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。

二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格後方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。

三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，並由乙方承擔造成的一切損失。

四、乙方一定要按合同約定貨期交貨， 如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。並且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。

五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質，甲方可拒收貨品，並要求乙方賠償因品質造成的一切損失。

六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方並承擔運輸費用。

七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。

八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉後甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝説明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：

1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰後，並在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：

（1）羽絨製品嚴重鑽絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；

（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；

（3）產品嚴重掉扣的；

（4）產品嚴重色差的；

（5）縫製工藝嚴重質量問題的；

（6）產品嚴重油污，髒跡的；

（7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。

九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，並追究一切損失賠償。

十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同後，不允許再次議價。因價格

事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，並且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。

十一、付款期限：合同期限內全數交完成品後30天，付款實際金額以結算單為準。 十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料後兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。

十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客户取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。

十四、由於乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限於以下情形：

1、甲方支出的物料採購費用、運費、人工工資及其他成本；

2、甲方的預期利潤；

3、甲方客户的扣款；

4、甲方客户索賠款項（包括但不限於按甲方客户確定的市場銷售價索賠款項）；

5、甲方處理與甲方客户或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。

6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的， 乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。

十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

十六、簽訂合同時，敬請一一閲讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。

甲方 乙方

廠名： 廠名：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

甲方簽字： 乙方簽字：

簽字日期： 簽字日期：

服裝加工合同3

委託方：（以下簡稱甲方）

通訊地址：

受託方：（以下簡稱乙方）

通訊地址：

風險提示：

在委託合同中，應對委託事務的基本信息進行準確、詳細約定，尤其是委託事務的具體要求，以確保受託人能夠很好地完成委託事務，同時受託人必須在委託人授權範圍內進行活動，如果受託人超越權限給委託人造成損失的，應當賠償損失或委託人減少其相應的報酬。秉着長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同的條款進行交易，並嚴格遵守各項條約。經甲乙雙方充分協商，由甲方委託乙方加工一批__________。根據《民法典》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：風險提示：

委託合同中要明確約定委託事務，應對期限進行明確約定。委託合同可以是有償的，也可以是無償的，若委託合同是有償的，因受託人給委託人造成損失的，委託人可以要求賠償損失。但是，因委託人自己指示不當或其他過錯致使受託人遭受不應有損失的，該損失由委託人自行承擔；若委託合同是無償的，因受託人的故意或者重大過失給委託人造成損失的，委託人可以要求賠償損失。

一、委託加工產品

1、產品：__________。

2、數量：__________。

3、單價：__________。

4、交貨期限：__________。風險提示：

合同中應明確雙方當事人的權利、義務，以利於受委託人在權利範圍內完全履行義務，順利完成委託事項，如果在合同履行期間內發生爭議，雙方當事人也有清楚的尺度衡量自己行為得失，便於爭議的解決。

二、委託加工方式

1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在____________________年__________月__________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為__________。

2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於____________________年__________月__________日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

2、技術標準雙方另行協商並遵循國家標準（如雙方協商的質量標準中有低於國家標準或與國家標準不符的，按國家標準執行）。

四、乙方對質量負責的範圍及期限

1、面料、輔料質量的確認。

2、顏色、尺碼規格的確認。

3、徽標工藝的確認。

4、縫紉手工藝的確認。

5、其他質量問題的確認。

6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題。

7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

8、甲方允許乙方製作誤差率為__________。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收，並派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。

2、於甲方指定的地點__________交貨。

3、運輸方式為__________；運費由__________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總款的__________%。

2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的__________%。

3、銷售期限：__________。

九、結算方式

1、在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

（1）乙方銀行賬户為：__________。

（2）銀行户名：__________。

（3）開户銀行：__________。

（4）銀行賬號：__________。風險提示：

委託人須按委託合同的約定預付費用，如果受託人為處理委託事務墊付了必要的費用，委託人應當償還該費用及其利息。如委託人違反上述義務而給受託人造成損失,應承擔相應的違約責任。受託人不履行委託合同義務或者履行合同義務不符合約定的也應承擔繼續履行、採取補救措施或賠償損失等違約責任。對於受託人在處理委託事務時是否按約定履行了義務，應根據具體的情形做出判斷。

十、違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值__________%的違約金。

2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重做、減少價款或賠償損失等違約責任。

3、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣__________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。

4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的__________%作為違約金。

7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的__________%支付違約金。

8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件乙方要賠償甲方人民幣__________元。

9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約責任。

十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方均可向__________地法院提起訴訟。

十二、其它本合同一式__________份，雙方各持__________份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

法定代表人：

簽訂時間：____________________年__________月__________日

乙方：

法定代表人：

簽訂時間：____________________年__________月__________日

服裝加工合同4

合同編號：

甲方(定作方)：

乙方(承攬方)：

就甲方委託乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。

第一條、加工服裝的內容

1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。

1.2、甲方委託乙方加工製作的服裝為：

款號商品名稱款式/碼數數量(件)含税單價、 (元/件)(RMB)含税總額(RMB)

第二條、原材料的提供辦法及其規格、數量、質量

2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責採購。

2.2、乙方採購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。

第三條、服裝的加工質量要求及包裝

3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的相關標準。

3.2、包裝的材料及人工費用，均由乙方承擔。

第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點

4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。

如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。

合同簽訂地點為合同履行地。

4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。

4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：

送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。

第五條、收貨查驗方式和驗收標準

5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。

5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。

第六條、結算方法

6.1、付款方式

6.1.1、雙方簽字並蓋章合同生效後，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢後，定金抵作貨款。

6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。

6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨後30天內全部付清。

6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。

6.3、甲方可以根據具體情況採取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。

第七條、違約責任

7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。

7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%範圍之內，若交貨數少於本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。

第八條、爭議的處理

本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

本合同適用中華人民共和國法律。

第九條、其他事宜

9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關於本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。

9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。

9.3、本合同自雙方簽字並蓋章後生效，有效期為一年。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方：__________________________乙方：__________________________

法定地址：______________________法定地址：______________________

法定代表人：____________________法定代表人：____________________

(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________

聯繫電話：______________________聯繫電話：______________________

銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________

簽約日期：______________________簽約日期：______________________

簽約地點：______________________簽約地點：______________________

服裝加工合同5

甲方：____________

乙方：____________

甲方承攬______的服裝定做合同，現委託乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，並予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：______。

二、加工件數：______，交貨日期______。

三、加工費單價(含税)：______元/件，合計金額______元。

四、加工標準及質量

1、根據委託方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工製作。

2、乙方加工過程中，甲方或委託方有權對加工質量進行監督，對甲方或委託方派出跟單員提出的質量要求必須服從，並按跟單員的技術要求進行更改或返修。

3、經過甲方或委託方驗收後交付，但最終的質量應符合甲方或委託方的質量標準。

五、付款方式

1、按交期經甲方或委託方全部檢驗合格後第20天經行結算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。

六、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委託加工合同進行變更。

七、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知後，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。並賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限於甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。

八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由______法院解決。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字後立即生效。

甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同6

定做方（甲方）： 有限公司

承攬方（乙方）： 製衣有限公司

根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就20xx年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：

一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等：

貨品

名稱 單號 款號 顏色 數量與碼數 單價/件 交貨期 備註

S M L XL XXL 總數

貨款（合計）RMB￥ （金額大寫）￥

二、雙方責任範圍

甲方提供面料、商標、拉鍊、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工範圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

三、付款方式

乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格後支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。

四、質量與數量要求

1、乙方需按甲方的要求提前製作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作並以此為驗貨收貨的標準。

2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內驗布，並提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。

4、甲方提供的面料和輔料之剩餘料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。

五、知識產權保護責任

乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

六，違約責任

1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費 %的違約金。

2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修後才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的後果則由甲方承當。

以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。

甲方： 乙方：

簽名： 簽名：

蓋章： 蓋章：

簽訂日期： 簽訂日期：

服裝加工合同7

簽訂地點： 簽訂日期：

定作方：（以下簡稱甲方） 承攬方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條 加工成品

原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。

服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單製作的`產前樣執行，

產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 樣衣、生產工藝單作為合同的附件。

第三條

技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，

甲方應當在2個工作日內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在2個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第四條

包裝方式

內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。

第五條 服裝交付

1、交貨地址：__________________________

2、產品的交（提）貨期限： 第六條 服裝驗收：

甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在 生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成後，甲方對貨物進行全面驗收：

1、驗收時間：______________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。

3、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。 根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。

7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方

的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。第七條 報酬結算

1、付款期限：甲方應於貨物驗收無誤後、每月20號前付清合同約定的全部款項；

第八條 違約責任

1、甲方的違約責任

（1）製作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

（3）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。

（4）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。

（5）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。

2、乙方的違約責任

（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修正和調換並承擔逾期未交付的責任；經過修正活調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

（2）交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的， 有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。

（6）由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7) 擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交

服裝加工合同8

甲方（供應方）：_____________ 合同編號：_____________

乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________

現經雙方友好協商，特制定以下協議：

一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日交貨地點：_____________

制單№款號 、貨品 、名稱 、 數量 、貨期 、單價 、每 件 、成本價 、備註

________、 ____、 ____、____、 ____、 ____、____、____、____

二、甲方以下達“生產加工制單”方式委託加工，明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

五、乙方需根據合同要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，並承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，並需簽字生效。

六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料並簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

九、裁牀開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異後，方可開裁。

十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

十二、甲乙雙方應本着精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

甲方（供應方）：_____________ 乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________ 地址：______________________

授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________

授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________

日期：______________________ 日期：_____________________

服裝加工合同9

甲方：

乙方：

甲乙雙方本着公平、公正的原則，在自願、互利互惠的基礎上，經協商一致訂立以下條款，供雙方共同遵守執行。

一、乙方同意為甲方生產服裝。款號，數量，單價，交貨期等具體規定如下：

款號

品名

下單數

單位

加工單價

總額

交貨期

分批交貨，最終交期

合計金額：（大寫）

原輔材料備齊時間：

二、細生產資料見附件。（①配色配碼錶②尺碼錶③生產工藝製作單④示意圖⑤裁剪單⑥包裝單⑦紙版⑧原樣⑨其他）。

三、合同簽訂生效後，乙方不得以任何理由撤單或要求減少加工數量，發生此種情況視乙方違約而願意賠償甲方客户的所有損失，並且由甲方有任意無條件中止合約並將訂單轉發給其他加工廠。

四、甲方提供隊乙方提供的物料外的所有原、輔料，包裝材料等。

五、乙方為甲方加工服裝應提供的服務項目有：□①裁剪□②半成品□③打棗、平眼、鳳眼、打扣□④半燙□⑤剪線頭□⑥整理□⑦包裝裝箱□⑧付單程運輸費。

六、乙方提供生產的等物料從以下三種方式中選擇一種。

□乙方自購；□甲方代購，按實際領用的物料的材料款在支付的加工費中扣減；□甲方代購按加工費的%在支付的加工費中扣減。

七、乙方如果生產控制不妥造成所耗物料超過耗單上的數量，應補充的面料價格按原價計算，輔料按原價的2倍計費，並在加工費結算時扣減，補面輔時應在5天內弄清楚，否則後果自負。

八、乙方嚴格根據甲方提供的樣衣或詳細的產資料進行生產，按規定的交貨期交貨，甲方負責包裝，乙方一有成品就需及時向甲方送貨，保證甲方生產線運轉。

九、乙方如果延遲交貨期、質量出現問題必須賠償甲方因此遭受的損失。

十、如果甲方材料供應影響交貨期，交貨期則相應順延，否則乙方不負任何責任。

十一、甲方在乙方交貨結賬後天付清加工費。

十二、結賬時乙方需備齊：A生產合同書B成品進倉單C每批驗貨報告單D倉庫原輔料結算單

十三、本合同如有未盡事宜，雙方應另行協商交達成書面補協議。

十四、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效，甲乙雙方各執一份。

十五、簽訂合同後如乙方違約，由乙方賠償合同金額的10%給甲方。

甲方

單位名稱：

單位地址：

委託代理人：

聯繫電話：

年月日

乙方

單位名稱：

單位地址：

委託代理人：

聯繫電話：

___年___月___日

服裝加工合同10

定作方(乙方)：_____________________ 承攬方(甲方)：_____________________

一、委託加工項目

委託加工產品：_____________________

數量：以乙方下單為準._________款號,______件,單價 ________ _________款號,______件,單價：_______________

交貨期限：按甲方接單日起*天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式 1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準 甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，於*年*月*日製作出樣品，經乙方確認後封樣，該樣品由***保存。

四、甲方對質量負責的範圍及期限

面料、輔料質量的確認;

顏色、尺碼規格的確認;

3.乙方允許甲方製作誤差率為*%

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.乙方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;

2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;

3.未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限 乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，並派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1.甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

2.於乙方指定的地點****交貨。

3.運輸方式為***;運費由****負擔。

八、交付金額及銷售期限，經跟單員驗收確認後，當天交付貨款

九、結算方式 :

1.在甲方交貨後，由甲方開具增值税專用發票交給乙方。

2.乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳户為：

十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________

*年*月*日 *年*月*日

簽訂地點：********

服裝加工合同11

合同編號：__________________

定作方（甲方）：_____________________

承攬方（乙方）：_____________________

一、委託加工項目

1.委託加工產品：_____________________

2.數量：以甲方下單為準.

3.單價：_______________

4.交貨期限：按乙方接單日起5－7天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式

1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於_________年______月_____日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

2.技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）。

四、乙方對質量負責的範圍及期限

1.面料、輔料質量的確認；

2.顏色、尺碼規格的確認；

3.繡制“煒城”標徽工藝的確認；

4.縫紉手工藝的確認；

5.其他質量問題的確認；

6.乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題；

7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

8.甲方允許乙方製作誤差率為千分之二。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售；

3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），並派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2.於甲方指定的地點_________交貨。

3.運輸方式為_________；運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總貨款的_________％；

2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的_________％；

3.銷售期限：_______________________。

九、結算方式

1.在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為：

銀行户名：_______________________

開户銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責任

1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；

2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3.乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；

4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任；

6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________％違約金；

7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________％支付違約金；

8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；

9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項

企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

授權代表（籤）：______授權代表（籤）：________

________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_____________

服裝加工合同12

甲方：(定作方)

地址：

乙方：(承攬方)

地址：

經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

品名

規格

單位

單價

數量

金額

交貨時間

貨款共計人民幣(大寫)

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和製作要求

四、服裝質量標準和驗收方法

五、配套及包裝要求

六、結算方式和付款期限

七、交貨期限、地點、方式

八、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答覆並提出解決辦法。

九、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方：

乙方：

企業照號碼：

企業照號碼：

開户銀行帳號：

開户銀行帳號：

企業負責人：

企業負責人：

代表： (蓋章)

代表： (蓋章)

年月日

年月日

服裝加工合同13

供方：

需方：

根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

二、質量標準：執行國家標準，採用版型。

三、面料：

料樣：（各留料樣）

四、交貨：由供方運輸到。

五、結算方式及期限：

合同簽訂後日內，預付貨款___萬元，剩餘貨款交貨驗收後，全部付清。

六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑑定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

七、本合同簽訂後，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。

八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

九、供需雙方由於人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。

十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。

十一、其他未盡事宜，另訂附件。

十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。

供方：

負責人：

代表人：

需方：

負責人：

代表人：

年月日

服裝加工合同14

定作方（甲方）：承攬方（乙方）：____________

一、委託加工項目

1、委託加工產品：

2、數量：以甲方下單為準、

3、單價：_______________

4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式

1、甲方提供一切原材料及配料。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，並在生產前製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

四、乙方對質量負責的範圍及期限。

1、面料、輔料質量的確認;

2、顏色、尺碼規格的確認;

3、縫製工藝的確認;

五、技術資料、及保密要求

1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行

加工、銷售;

2、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限。

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。

七、交貨地點、運輸方式

1、乙方按照甲方指定的地點_________交貨。

2、運輸：甲方自備。

八、違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

授權代表（簽字）：______

授權代表（簽字）：

簽訂時間：20學習年____月____日

簽訂地點：

服裝加工合同15

甲方（供應方）：_____________

合同編號：_____________

乙方（加工方）：_____________

簽定地點：_____________

現經雙方友好協商，特制定以下協議：

一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________

制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備註

二、甲方以下達“生產加工制單”方式委託加工，明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

五、乙方需根據合同要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，並承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，並需簽字生效。

六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料並簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

九、裁牀開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異後，方可開裁。

十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

十二、甲乙雙方應本着精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

甲方（供應方）：_____________

乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________

地址：______________________

授權代表：__________________

公司蓋章：___________________

授權代表：__________________

公司蓋章：___________________

日期：______________________

日期：_____________________