當前位置:學問谷 >

行業範例 >合同 >

勞務居間合同

勞務居間合同

在人們的法律意識不斷增強的社會,合同出現的次數越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家整理的勞務居間合同,希望對大家有所幫助。

勞務居間合同

勞務居間合同1

上訴人(原審被告):_________________某某有限責任公司

法定代表人:______________某某,董事長

住所地:__________________

代理人:______________律師事務所__________律師

被上訴人(原審原告):_________________某某股份有限公司

法定代表人:______________某某,董事長

住所地:_________________省某某市某某縣某某街某某號

上訴請求

1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099—1號民事裁定書;

2、將本案移送至山東省濟南市某某區人民法院進行審理。

事實和理由

_____________。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規定,屬於錯誤的裁定,應根照《民事訴訟法》第22條的規定,依據“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區人民法院)審理。具體理由如下:_________________

一、原審認定事實和適用法律錯誤

_________________

二、某某縣人民法院對本案無管轄權

_________________

三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄,即_______________某某區人民法院。

本案中既約定仲裁又約定訴訟,應為無效,故應該以法定管轄界定本案管轄權;根據《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,由於本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區,因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區人民法院審理即符合法律規定,也充分體現了合同雙方當事人的真實意願,顯得更為合適。

綜上所述,上訴人認為:_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤,必然導致裁判的錯誤,故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

勞務居間合同2

合同編號:________________

委託人:__________________

簽訂地點:_______________

居間人:__________________

簽訂時間:___年___月___日

第一條委託事項及具體要求:_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。

第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委託人應在合同成立後的___日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。

第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委託人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。

第五條本合同解除的條件

1、當事人就解除合同協商一致;

2、因不可抗力致使不能實現合同目的;

3、在委託期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;

4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;

5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

第六條委託人的違約責任:___________________________ _________________________________________________________

第七條居間人的違約責任:_________________________________ ____________________________________________________________

第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條其他約定事項:_____________________ ______________________________________________________

第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。

委託人(章):居間人(章):鑑(公)證意見:

居民身份證號碼:居民身份證號碼:經辦人:

法定代表人:法定代表人:

電話:電話:

開户銀行:開户銀行:鑑(公)證機關(章)賬號:

甲方(委託人):

聯繫地址:

聯繫電話:

乙方(居間人):

聯繫地址:

聯繫電話:

勞務居間合同3

甲方:身份證號碼:(以下簡稱甲方)

乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》

第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供____市____鎮農副產品批發大市場施工項目,乙方自願支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:

第一條合同事項

1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包,施工等真實信息資訊,協助乙方對

第三方資訊瞭解和對工程項目內容實地考察。

2、甲方做好協調工作,及時傳達

第三方發包條件及要求,努力促成乙方與

第三方簽訂工程施工合同。

第二條報酬

乙方自願承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權後,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。

第三條付款方式

1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。

2、在乙方收到

第一次工程款後的____日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。

3、待主體工程全部竣工後的____日內,乙方需

第三次向甲方支付萬元勞動報酬。

如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求

第三方在項目工程款中優先扣除。

第四條違約責任

(一)甲方違約責任

1、在本合同簽訂後,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的

第三方(施工隊伍)。

2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。

(二)乙方違約責任

1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。

2、乙方與

第三方簽約生效後,即為甲方受託居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與

第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方後續與

第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。

第五條保密事項

甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業祕密和個人隱私。

第六條合同終止

1、本合同簽字生效後,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。

2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢後終止。

第七條爭議解決方式

如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

本合同一式四份,甲、乙及雙方鑑證人各執一份,合同自簽字蓋X(印)之日起生效。

甲方:

乙方:

聯繫電話:

聯繫電話:

身份證號碼:

身份證號碼:

甲方鑑證人:

乙方鑑證人:

聯繫電話:

聯繫電話:

身份證號碼:

身份證號碼:

________年____月____日________年____月____日

勞務居間合同4

甲方:_________

乙方:_________

根據《中華人民共和國民法典》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目,乙方自願支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:

第一條:合同事項

1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。

2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的複印件。

第二條:報酬

乙方自願承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)

第三條:付款方式

第四條:特別約定

1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。

2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。

3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民申請強制執行。

第五條違約責任及合同生效

1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的%乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。

2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同複印件(委託人蓋_簽字)一份,委託人付清全部居間勞務報酬後本合同自動解除。

乙方(章_):_________

甲方(章_):_________

________年____月____日

勞務居間合同5

上訴人(原審原告):_________________張某某,女

被訴人(原審被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________某某職務:_________________總經理

上訴請求

請求貴院依法撤銷__________人民法院(__________)民字第某某號民事判決,發回重審或依法改判。

事實與理由

原審法院認定事實錯誤

1、我與被上訴人存在事實勞動關係。

_____年_____月_____日,我到被上訴人處工作,雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8:00至14:_________________00,18:00到22:00,除此時間外,還經常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡,併發放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資,派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動,我與被上訴人存在勞動關係是無事實根據的。

2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的,會員卡明表均已塗改,該證據均不能作為定案的依據。

被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起,甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數,考勤表上的製表和考勤人員的簽字都不是本人簽字,記賬憑證沒有附有相應的憑證,會員卡辦理人員登記表將我的名字故意塗改,顯然都是臨時應對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質證意見和要求相關人員到庭質證的申請,無端的採信了被上訴人制造的虛假證據。

二審法院適用法律錯誤

1、原審法院無視上訴人工資卡的存在,認定我與被上訴人存在勞務關係,屬於適用法律錯誤。

2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發放勞務報酬的依據及我在被上訴人的工作記錄屬於分配舉證責任錯誤。

3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元,屬於適用法律錯誤。

綜上所述,原審法院認定事實及適用法律均有錯誤,請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院(20__)民字第1618號民事判決,發回重審或依法改判。

此致

_______________中級人民法院

上訴人:_________________

_____年_____月_____日

勞務居間合同6

甲方:

乙方:

鑑於甲方承諾並具備簽訂合同的主體資格。根據《中華人民共和國合同法》及相關規定,經雙方充分協商,依據平等自願、等價有償的原則,達成如下勞務費支付協議:

一、委託事項

乙方接受甲方委託:引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供項目工程的重要信息,並最終促成甲方與該項目建設單位 成功簽訂合同,勞務報酬按發生的量計算(即總造價)。報酬按本合同實施。

二、勞務報酬計算方式、支付時間和支付方式

1、本項目勞務費報酬為本承包工程所發生的量計算(即總造價)的 %,乙方不承擔一切税收、管理費。

2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同後,給項目建設方付履約保證金的同時,甲方向乙方提前支付勞務費 萬元人民幣,進場七日內甲方向乙方提前支付勞務費 萬元,餘款按建設方每月撥款比例支付,直至完工時一次性付清所有的勞務費用。

三、乙方義務

1、乙方向甲方提供有關工程真實、合法信息外,乙方有義務協助甲方對該工程進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供關於該項目工程的上述信息真實、合法、可靠,具體的相關資料審核由甲方親自審核並與該項目建設方直接洽談。

3、乙方承諾所居間介紹該項目工程,履約保證金甲方向建設單位繳納。具體合同內容以甲方與建設單位簽訂合同為準。甲方與建設單位簽訂合同,乙方完成了勞務居間任務。乙方有權從甲方處取得勞務居間報酬。

4、如所介紹項目不真實,乙方承擔甲方為此工程所花實際費用。

四、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書等相關資料;負責和建設單位直接洽談。

2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同後,甲方應全面履行和建設單位簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。

3、甲方和建設單位簽訂承包施工合同後,則甲方應按本合同總額約定時間支付乙方勞務居間報酬,如果甲方不履約或拒絕支付時,乙方向該項目部申請扣除,乙方有權在建設方下撥甲方工程款中扣收,並按居間勞務報酬費總額的5%向乙方承擔違約金。

五、合同生效與終止

1、本合同雙方簽字生效。

2、本合同雙方完全履行所有工程完工後結束終止。

六、爭議解決方式

如發生合同爭議,雙方協商解決,如協商不成,雙方同意提交合同簽訂地所在轄區 人民法院訴訟。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章後生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

勞務居間合同7

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供 施工項目,乙方自願支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:

第一條:合同事項

1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。

2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的複印件。

第二條:報酬

乙方自願承諾與甲方簽定的合同總金額 %作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)

第三條:付款方式

第四條:特別約定

1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。

2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。

3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民法院申請強制執行。

第五條違約責任及合同生效

1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的 %乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。

2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同複印件(委託人蓋章簽字)一份,委託人付清全部居間勞務報酬後本合同自動解除。

乙方(章印) 甲方(章印)

法人代表: 法人代表:

授權代理人: 授權代理人:

身份證號: 身份證號:

聯繫電話: 聯繫電話:

年 月 日 年 月 日

勞務居間合同8

依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規定,經當事人雙方協商一致同意訂立如下合同條款,並共同遵照執行。

委託人(工程承包方): (簡稱:甲方)

居間人(受託人): (簡稱:乙方)

工程名稱:

工程地點: 修文縣龍場鎮新春村 工程內容: 土石方(含地基)挖運(含爆破運輸) 工程價款: 按實際發生計算

一、委託方與建築方或總承包所方(相關方)正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)之後,委託人同意支付居間人(委託方)勞務合作酬金等,其綜合酬金按總方量每方 提成支付。

二、居間人(受託方)的酬金在委託人與相關簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)或具有進場手續交樁點的同時,首付 萬元,以後 如第一次支付的綜合酬金逾期不能付款,按每天一千元收取滯納金。

三、其它

1、如因委託人的原因造成居間人(受託人)損失,居間人(受託人)有權追償;

2、委託人與發包方簽訂施工合同的一切經濟責任及法律責任均由受託人自行負責,與居間人(受託人)無關,但居間人(受託人)可協調期周邊關係。

四、居間人(受託人)促成委託人與建設方或總承包方(相關方)簽訂合同,協議成立,委託人應當按照約定支付其綜合酬金,如委託人在與相關簽約的前後變更人員或推薦其他人承接該工程,委託人亦應按其約定履行支付酬金的責任(具體辦法由委託人負責,參照合同法第76條之規定辦)

五、如委託人不按時或不支付綜合酬金給居間人(受託方),居間人(受託方)可持此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令。

六、居間人(受託方)也有權委託業主或總承包方(相關方)在委託人(承建方)承建項目工程預付款、進度款內代扣給居間人(受託方)。

七、居間人(受託人)的酬金應交納的個人所得税由委託人承擔交納。

八、委託人繼續承建建設方或總承包方、相關方的工程均按本合同執行,並協商支付居間綜合酬金的數額。

九、無論合同名稱或工地負責人發生變化,甲方付給乙方的勞務費用必須遵約履行。

十、如果甲方不按時或不按實際工程質量支付給乙方勞務報酬,乙方可委託發包方代扣或委託有關部門負責清欠,甲方則要負責支付有關部門的清欠費用。

十一、委託人與工程發包方簽訂合同後,委託人把合同書複印件及法人身份證複印件各一份並加蓋公章交受託方。

十二、本居間合同,受託人及間人(受託方)均應嚴格保密,如任何一方將本合同內容對任何人泄密,導致不能簽訂施工合同等不利因素,所產生的一切後果均由泄密方負責,並承擔損失。

十三、委託方和受託方就該項目在項目所在地共同設立銀行賬户,共同監管直至受託方的勞動酬金全部付清,賬户全部移交給委託方管理。

十四、本合同一式份,委託人執份,居間人(受託人)執份,經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效,本金支付完畢後失效。

委託人簽字(或蓋章): 居間人(受託人)簽字: 身份證號碼:

簽訂日期: 年 月 日

簽約地點:

勞務居間合同9

甲方(施工方):

乙方(居間方):

根據《中華人民共和國經濟法合同法》第二十三條居間規定,在互惠、互利、自願、誠信的原則下,就相關事宜達成如下條款,甲、乙雙方做出不可撤銷的承諾。

一、乙方受甲方委託:並通過前期工作投入大量的人力、財力促進甲方與業主方達成協議並簽字 工程項目開挖的正式合同,工程地址: 簽訂項目合同建設工程任務交由甲方負責,與乙方無關,並約定無論合同名稱或工程負責人發生變化,甲方自願付給乙方居間費用。並承諾:

1、土石方的開挖:

(1)石方按每1立方提取 元支付給乙方。

(2)土方按每1立方提取 元支付給乙方,按實際工程量計算。

2、公路的修建:公路按 %提取支付給乙方。

3、綠化含《金果園》 %提取支付給乙方。

在開挖期間,如更換承包人,只要在此工程項目投入建設,居間費用仍由承包方承擔,無條件按約定付清乙方居間費。

二、付款方式:簽訂合同同時支付給乙方前期費用 萬

元整,在進場7天支付的費用中扣除。1、土石方甲方與業主方簽訂正式承包施工合同與協議進場後 天內支付人民幣 萬元,餘下的.勞務居間費隨每月進度款按比例支付。2、公路的修建:甲方與業主簽訂正式承包施工合同與協議進場後 天內支付人民幣 萬元,餘下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。3、綠化建設:甲方與業主簽訂正式承包施工合同與協議後 天內支付人民幣 萬元,餘下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。

三、甲方不得以任何理由推辭兑現居間費,如因甲方不履行承諾,由此造成的一切後果由甲方負責。

四、發生嚴重糾紛,由乙方指定法律途徑仲裁。

五、本合同與甲方簽訂的施工合同與協議同時生效,並具有同等法律效力。

六、本合同承諾書一式四份,甲方執一份,乙方執三份,效力均等。

甲方: 乙方:

身份證號碼: 身份證號碼:

年 月 日

勞務居間合同10

甲方:_________法定代表人:________聯繫方式:_________

法定地址:__________證件類型及編碼:______

電子郵箱:____________銀行賬户:__________

乙方:________法定代表人:________聯繫方式:________

法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子郵箱:______

銀行賬户:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:

第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關係,不適用其它勞務關係相關約定或規定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。

第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,並於契約撤銷期限經過,確定生效後,乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。

第三條 合約期間本合約自甲方完成相關程序並核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期,每期屆滿後個月內如乙方無異議則視同續約。

第四條 權利義務雙方同意遵守本合約之規定,乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定,或為本合約約定範圍外之行為,致損及甲方或第三人權益時,應負損害賠償責任。

第五條 爭議的處理

本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

2。本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

(1)提交_______仲裁委員會仲裁。

(2)依法向_______人民法院起訴。

第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法律法規辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效

甲方(簽章): 乙方(簽章):

法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):

委託代理人(簽章): 委託代理人(簽章):

______年___月___日______年___月___日

勞務居間合同11

委託方(甲方):________(公司代表:________ )

居間方(乙方):________

乙方受甲方委託,雙方就陝西________公司藍天狩獵場別墅項目工程委託事項協商一致,簽訂本合同。

第一條:委託事項

1、乙方負責介紹甲方與陝西________公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陝西________公司與甲方自行協商。

2、乙方協助甲方與陝西________公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。

第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式

1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬税後人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。

2、勞務費用分多次支付,

第一次支付時間為甲方與陝西________公司簽訂合同進場後____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以後支付,按陝西XX公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。

3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。

第三條:違約責任

甲方在乙方的勞務居間委託事項完成後,必須按照本合同第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。

第四條:其它約定事項

1、如陝西________公司和委託方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。

2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,雙方可向當地人民提起訴訟。

3、其他未盡事宜,甲乙雙方協商後,以補充協議方式約定,補充協議與本合同同樣生效。

委託方(甲方):________居間方(乙方):________

簽訂日期:________年________月________日

簽訂日期:________年________月________日

公司蓋章:________

蓋章________

勞務居間合同12

委託方(甲方): (公司代表: )

居間方(乙方):

乙方受甲方委託,雙方就陝西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委託事項協商一致,簽訂本合同。

第一條:委託事項

1、乙方負責介紹甲方與陝西xx公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陝西xx公司與甲方自行協商。

2、乙方協助甲方與陝西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。

第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式

1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬税後人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。

2、勞務費用分多次支付,

第一次支付時間為甲方與陝西xx公司簽訂合同進場後____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以後支付,按陝西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。

3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。

第三條:違約責任

甲方在乙方的勞務居間委託事項完成後,必須按照本合同

第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。

第四條:其它約定事項

1、如陝西xx公司和委託方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。

2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,雙方可向當地人民提起訴訟。

3、其他未盡事宜,甲乙雙方協商後,以補充協議方式約定,補充協議與本合同同樣生效。

委託方(甲方): 居間方(乙方):

簽訂日期: 簽訂日期:

公司蓋章: 蓋章

勞務居間合同13

甲方:

乙方:

銀行賬户:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:

第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關係,不適用其它勞務關係相關約定或規定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。

第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,並於契約撤銷期限經過,確定生效後,乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。

第三條 合約期間本合約自甲方完成相關程序並核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期,每期屆滿後個月內如乙方無異議則視同續約。

第四條 權利義務雙方同意遵守本合約之規定,乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定,或為本合約約定範圍外之行為,致損及甲方或第三人權益時,應負損害賠償責任。

第五條 爭議的處理

1.本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

(1)提交_______仲裁委員會仲裁。

(2)依法向_______人民法院起訴。

第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法律法規辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

______年______月____日       ______年______月____日

勞務居間合同14

甲方(委託人):

乙方(居間人):

工程名稱:

甲乙雙方為了發揮各自的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,及相關法律法規,經雙方充分協商,依平等自願、等價有償的原則,達成如下協議:

一、委託事項

1.1乙方接受甲方委託,負責就(以下稱該工程項目),引薦甲方,向甲方提供關於該工程項目的重要信息,並最終促成甲方與總承包單位簽訂該工程項目的專業分包合同,取得施工權。

1.2居間成功是指完成甲方與總承包單位簽訂專業分包合同,即視為乙方全部完成居間服務委託事項。甲方未簽訂專業分包合同以取得實質性施工權,則視為委託事項未完成。

二、乙方的義務

2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,並提供相關的業務諮詢服務,開展與總承包方有效的協調,並促成甲方取得工程施工分包權。

2.2乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目基本信息真實可靠。在乙方促成甲方與總承包方見面溝通後,由甲方自行向總承包方諮詢,乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務,不承擔連帶責任,最終促成甲方能夠如約進場進行實質性施工。否則,視為乙方提供信息不真實,居間服務不成功,甲方不予支付任何居間服務報酬。

2.3乙方應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務,協助甲方做好各項前期準備工作。為甲方協調爭取並達成專業分包合同後,乙方仍有義務協助甲方協調好與建設單位、總承包單位的關係(前提是甲方已經及時的履行了本合同約定的義務,向乙方足額支付了相應的居間服務報酬。且如需乙方出差,其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔,否則乙方有權不予協調。

2.4在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節,不必向甲方彙報溝通,不屬於本合同履行之前提條件。

三、甲方義務

3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責施工所需的各類資金的籌措,並做好籤訂合同前所需的手續準備。

3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和總包單位所簽訂專業分包合同。甲方履行專業分包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。

3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間服務報酬。如遇下列情形(包括但不限於),均不影響甲方對第3.2和3.3條的執行,甲方已支付給乙方的居間服務報酬不得索還。

3.1甲方將此工程予以轉包、分包或與第三方公司個人合作的;

3.2因甲方技術、資金等原因,導致甲方無法繼續履行專業分包合同的;

3.3因施工過程中出現安全事故、工程質量等問題,被業主方或總包方勒令停工、中止專業分包合同;

3.4其它非不可抗力原因導致的停工、中止。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

4.1根據《中華人民共和國民法典》第426條關於居間人促成合同成立的,委託人應當按照約定支付報酬的規定,甲方完成簽訂該工程項目專業分包合同時,本合同立即生效。合同生效後甲方必須按如下方式支付居間服務費:

4.1.1本項目居間服務報酬合同金額為人民幣(大寫):萬元,小寫:元(税後),作為甲方支付給乙方的居間服務報酬。

4.1.2本合同簽字生效,甲方與總承包方簽訂專業分包合同後,總承包方第一次支付甲方工程款的同時,一次性全部支付清乙方的間服務報酬萬元,特殊情況延遲支付不得超過____日。

4.1.3甲方支付乙方居間服務報酬時不需要居間人開具任何,具體賬號、方式等,由乙方指定,甲方無條件服從。

五、特別約定

5.1甲方承諾向乙方、建設方及總包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。

5.2甲方支付給乙方的居間服務報酬如需納税,由甲方承擔,乙方所得居間服務報酬為税後的合法資金,擁有永久性支配和使用權。

5.3甲方取得工程項目專業分包合同後,若惡意逃避或故意拖延支付居間服務報酬,本合同自動轉為甲方公司欠居間人居間服務報酬的欠條;追回應兑現的居間服務報酬並按該筆費用總額加收滯納金3(2日);按所欠居間服務報酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產生的一切費用(含律師費、訴訟費、執行費、財產保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等)均由甲方承擔。

5.4居間服務成功完成後,在工程建設期間,若建設方、總包方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。

5

3.5本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件合同、保證兑現的見索即付憑證,與甲方其他相關義務不相牴觸,獨立執行,不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東而影響,具有永久法律效力。

六、保密事項

6.1甲、乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業祕密,包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等,也包括乙方對居間服務報酬的支配權等。任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄__承擔一切後果。但法律法規另有規定或雙方另有書面約定的除外。

6.2保密期為________年。

七、合同終止

7.1本合同簽字生效後,本工程項目專業分包合同由

第三方獲得,乙方未完成居間任務的,本合同自動終止。

7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢後終止。

7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。

八、爭議解決方式

8.1有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會或當地提起訴訟解決。

九、其他事項

9.1乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

9.2本合同一式貳份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。

9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有塗改、破損等,均以另一方完好的合同為準。如有未盡事宜,雙方可通過協商,達成一致後簽訂書面協議予以補充,與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

________年____月____日________年____月____日

勞務居間合同15

委託方:(以下簡稱甲方)

居間方:(以下簡稱乙方)

第一條居間事項

甲方委託乙方為其居間取得勞務合作,並協助其與總包方簽訂合同。

第二條合同有效期

本合同有效期自雙方簽訂之日起至工程期滿日止。期滿後可續約,續約內容具體事宜由甲、乙雙方另行約定後重新簽訂居間合同.

第三條委託範圍及價格

乙方提供居間服務的工程為土方___元每方,礦___元每噸。乙方應當親自辦理本合同項下事項,乙方不得再就本合同事項轉委託他人辦理。

第四條甲方義務

1.1、保證提供的資料真實、合法。

2.2、對乙方的居間活動提供必要的協助與配合。

第五條乙方義務

1、真實、準確、完整地向甲方介紹工程的狀況。

2、按照甲方和總包方確認的服務和收費標準,為促進成交提供協助服務。

3、對甲方因履行本合同而提供的相關資料負有保密義務,不得對外披露。在本合同履行完成或解除之日起10個工作日內,乙方應當將相關資料退還給甲方。

4、無論居間服務是否成功,乙方均不向甲方收取除本合同第六條明確約定的佣金之外的任何費用。

第六條佣金標準和支付方式

1.佣金支付標準如下:

總包方簽訂協議後支付___萬元,進場後按每月完成工程量總包方支付工程款時按土方每方___元,礦每噸___元支付乙方佣金;

2.佣金支付方式

乙方在促成甲方和總包方簽署正式合同後,有義務促成總包方按協議支付勞務費,乙方佣金按總包方付款進度比例支付。

第七條保密條款

一方對因勞務委託而獲知的另一方的商業機密負有保密義務,不得向有關其他第三方泄露,但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

第八條不可抗力

任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議,應自不可抗拒事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,並自事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第九條其它

甲方承諾:如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之間達不成勞務合作協議,甲方、甲方的子公司或甲方的關聯公司不得單獨與乙方所提供的客户方、其子公司或其關聯公司另行洽談合作事宜.如果乙方發現甲方,甲方子公司或者甲方的關聯公司單獨與乙方所提供的客户方、其子公司或其關聯公司洽談上述項目之事宜,並達成協議,視為本協議已經完全履行,本協議的目的已經達到,甲方應按照本協議的規定向乙方支付居間服務費.本協議一經簽署,未經另一方的書面同意,任何一方無權擅自變更協議的條款.

第十條合同未盡事宜及爭議的解決

本合同未盡事宜可由甲、乙雙方協商並另行簽訂補充合同。補充合同與本合同具有同等法律效力。因本合同發生爭議協商不成時,依法向甲方所在當地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十一條合同文本及生效

本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。以下無正文。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

標籤: 居間 勞務 合同
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/hetong/6n95kr.html