【薦】工程承攬合同

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編幫大家整理的工程承攬合同，希望對大家有所幫助。

工程承攬合同1

甲方：蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司

乙方：

乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的`材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米

2、乙方完工後經甲方驗收後付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方： 乙方：

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

工程承攬合同2

定作人（委託方）：________________（以下簡稱甲方）

承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）

根據《_____________》及相關法律法規規定，本着平等自願、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：

第一條：工程名稱

乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

第二條：工程地點（________省________縣________鎮________村到________村境內）

第三條：工程價款及付款方法

甲方應於竣工驗收後當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。

第四條：工程期限

施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。

第五條：工程質量標準

乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的`要求。

第六條：承包形式及材料設備供應

乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。

第七條：甲方義務

1、甲方應於開工當天向乙方提供施工圖。

2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料並交乙方簽字確認。

3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工後甲方應為乙方施工提供相應的便利

4、甲方負責監督乙方的施工進程。

5、施工完工後三天內甲方負責組織驗收工作。

6、按協議履行付款義務。

第八條：乙方義務

1、乙方進駐甲方工程工地後，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。

2、乙方接收材料後應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。

4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工後，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

6、乙方不得中途解除合同。

第九條：違約責任

1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________‰、

3、乙方應按期完工，未能

4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）

第十條：本合同自雙方簽字蓋章後生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________

________年________月________日________年________月________日

工程承攬合同3

建設單位：

（以下簡稱甲方）

施工單位： 博樂市銀河不鏽鋼製作中心 （以下簡稱乙方）

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：總則

一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓

二、工程地點： 精河縣和平小區

三、工程範圍：本合同全部工程安裝進户門89樘、單元進户門9套，（詳見附表）。

四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。

第二條：工程期限

本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日於 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。

在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：

2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

第三條：工程款結算

3.1、以實際面積及變更進行結算；

3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場後，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格後付至95%，餘5%作工程保脩金一年後返還。

3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

3.4、在施工中由於乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

第四條：完工驗收，結算與保修

4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

第五條：獎勵，懲罰與仲裁

5.1、甲方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的`利息。

5.2、施工中的經濟糾紛，應本着實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。

第六條：合同份數及有效期

一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。

二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收並結清尾款後失效。

第七條：其他約定

7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復並賠償損失。

7.2、乙方負責提供相關的資料。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：

年 月 日 年 月 日

工程承攬合同4

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品（材料）名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1、質量標準：

2、質量檢驗及驗收辦法：

3、包裝要求及費用負擔：

4、交貨（運輸）辦法及地點：

5、貨款共計人民幣（大寫）：

6、結算辦法及期限：

7、其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。

（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，並承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的'違約金。

（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

（8）其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。

甲方：請填寫定作方

乙方：請填寫承攬方

法定代表人：

法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話

電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所

地址：填寫承攬方住所

開户銀行：填寫定作方開户銀行

開户銀行：填寫承攬方開户銀行

賬號：填寫定作方賬號

賬號：填寫承攬方賬號

年 月 日

年 月 日

工程承攬合同5

委託單位（甲方）：___________________________

承攬單位（乙方）：___________________________

為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《________________》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：__________________________________

2、工程地點：__________________________________

3、承包範圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

（1）承包人包工、包料。

（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料。

（3）承包人包工、發包人包料。

5、施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）

6、施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7、甲方自願將項目委託給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）

二、施工時間：

工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作：

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

四、乙方工作：

1、參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2、施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3、未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、保護好原居室室內的`傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5、對於施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間：________________

付款百分比：________________

金額：________________

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

八、保質期：

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式____份，

2、本合同自雙方代表籤、蓋後生效，需辦理鑑（公）證的，自辦理鑑（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向________________委員會申請_____。

委託方（甲方）：________________

承攬單位（乙方）：________________

代表人：_________________

代表人：_________________

簽約日期：_______________

簽約日期：______________

工程承攬合同6

內容如下：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方

承攬裝飾郵政樓外牆工程合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方： (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：簽約人：

承攬方營業執照： 施工資質：

承攬方施工項目經理： 手機：

承攬方機構地址： 傳真電話：

銀行開户許可證：開户行：帳户：

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委託乙方製做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。

第二條製作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

序號GRC裝飾件名稱規格數 量 單 價合計

1

2

3

注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切税費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包範圍

1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

3、承包範圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;

4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );

5、工程造價：本工程總造價按乙方於 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;

2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方製作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;

2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;

3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的`

處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年月日

工程承攬合同7

_______公司(甲方)

_______公司(乙方)

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的'設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)

(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)

乙方：(蓋章)

代表：代表：

__年__月__日__年__月__日

工程承攬合同8

甲方：

乙方：

根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　第一條工程概況

1、工程地址：。

2、承包方式：採取包工包料的方式。

3、 工期：天（日曆天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

　第二條甲方責任，權利和義務

1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，並承擔相關費用。

4、 根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

第三條乙方責任、權利和義務

1、指派項目責任人，按合同及規範要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

第四條工程項目

1、振昇平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）

2、玻璃幕牆，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元

（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）

3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。

4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元

5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元

6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元

7、衞浴門，1080元/條×5條=5400元

8、室內門，2880元/條×9條=25920元

9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元

　第五條工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，並辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

4、如因驗收不合格的`工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

第六條付款方式

合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元

（小寫）

1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格後，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

餘下5%作為保證金6個月後再支付。

第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；

甲方：乙方：

簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日

工程承攬合同9

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的`結算：

1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。

2、工程預算款總計：102496元；

（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

合同未盡事宜，雙方協商解決。

合同雙方代表簽字蓋章後生效。

合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表：代表：

開户行：

帳號：

簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同10

發包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本着平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：

一、 工程慨況

工程名稱： 工程地址：

二、 合同價格

木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、税金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。

三、 承包範圍

承包的內容：

四、 工期期限

1、開始工作日期：年日，結束工作日期：門必須於 年日完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成；

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方

不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

五、質量要求

1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及税費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

（1）本工程預付款元；

（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95％；

（4）其餘5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

八、工程驗收與結算

1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及説明書，國家頒發的`質量檢驗標準及時進行驗收。

2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。

4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

九、安全文明施工

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

十、事故處理

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

十一、雙方權利義務

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。

2、在本合同簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

（二）乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、複核工作。

（1）乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。

（2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

十二、工程變更

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

3、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。

十三、成品保護

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。

工程承攬合同11

發 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：

地址：聯繫電話：

承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：

地址：聯繫電話：

乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，

保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點： XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫）：

施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，於 2013年 月 日竣工，總工期為日曆 天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙

2.1 乙方進行設計，並向甲方提供施工圖紙、施工説明和工程報價單。

2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工説明及工程報價單分別進行書面簽字確認。

2.3 施工圖紙、施工説明及工程報價單經甲方書面確定後作為本合同的附件和組成部分。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

3.2 工程量變化和設計變更

(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。

(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。

(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

(4)《工程項目變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止

（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止；

（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；

（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；

（4）本合同履行期限屆滿自行終止；

（5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的.，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應於本合同簽訂後3日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務後，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》後,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價範圍內；

6.3 工程款支付方式

（1）合同簽定後甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；

（2）工程施工進行至50% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；

（3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；

（3）本工程竣工驗收合格後15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；

（4）剩餘工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過後，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。

（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開户行：XXXX,賬户：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬户信息有變更，應及時書面通知甲方。

第七條：工程驗收和工程保修

7.1 工程駿工後，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通後10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及説明書、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答覆則視為驗收通過。

7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工範圍內質量保證期為12個月。

7.3 下列情況不屬於本合同保修範圍

（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。

（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、颱風、地震、電力負荷超標)

7.4 保修期內，乙方負責免費對由於乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。

第八條： 違約責任

8.1 本合同項下所裝修房屋被鑑定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方

工程承攬合同12

發包單位： （以下簡稱甲方）

承攬單位： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面採用0.426mm HV-820型暗釦單層彩鋼板+50mm厚保温棉+鋁箔紙+鋼絲網。

2、工程建築面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。

3、結構：輕型鋼結構屋蓋

4、層數、建築高度：詳見施工圖紙

5、其他：土建、水電、避雷、防火塗料均由甲方自理，預埋件由乙方提供並指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

（4）以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元

2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。

3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場後3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。

4、乙方在鋼結構工程完工後50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。

5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工後滿1年內付清。

6、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建築單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告後3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付後恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告後28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。

二、結算：

1、乙方應於工程竣工驗收合格後或視為合格後10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。

4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關於工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。

5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。

6、甲方與乙方對工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

三、其他事項：

1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具税務局統一收款收據，工程決算確定後開具發票(85%增值税發票，15%當地勞務税票)。

2、本合同材料採購、構件製作屬承攬合同中的製作部分，涉及該部份款項的税金在乙方公司所在地納税，並由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。

3、本工程安裝部份款項為建築業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業税，並開具相應發票。

4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。

5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外並補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。

三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；

3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；

7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

8、如基礎由甲方負責承擔，由於甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，

及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；

9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

四、乙方在以上情況發生後的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到後應在5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第五條施工準備

一、甲方：

1、年月日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）八份。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建築規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、佔用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

二、乙方：

1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

2、乙方在甲方許可的`範圍內搭建臨時辦公、生活設施。

3、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

一、甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔並賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。

二、乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求採購工程所需要的材料，並提供產品合格證。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發

現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影

響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。

第十條工程驗收

一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過後，乙方方可進入下道

工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。

二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求後通知甲方組織中

間驗收。甲方在接通知後三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。

三、最終驗收：全部鋼結構工程完工後，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：

1、工程完工後7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。

2、驗收合格後的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

3、經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中註明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢並經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。

5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告後14日內不組織驗收或組織驗收後7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知後7天內予以回覆，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。

第十一條獎勵和違約責任

一、獎勵

1、工程經驗收穫獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

二、乙方的違約責任

1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，並承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委託他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

三、甲方的違約責任

1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

2、工程中途停建、緩建或由於甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，並賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

3、甲方未及時向乙方發出指令、批准、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

4、工程驗收合格或視為合格後，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________簽訂地點：___________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同13

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

甲方因開發位於復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自願基礎上依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程範圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量並由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包乾形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衞生清潔(必須設沖洗台和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(税費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。餘款在該項工程驗收合格後甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質量

1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;

2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定範圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算後再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程後，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建築工程施工規範及驗收規範》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，並有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程後，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的`乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字後一天內提供辦理放炮手續的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規範行為，並獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

3、執行甲方所要求工程範圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工並接受甲方的監督檢查並服從甲方統一協調。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交於甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字並加蓋印章後生效，結清賬後自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

註明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同14

發包單位(以下簡稱甲方)：

承包單位(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方本着平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質

1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、税務登記和相關施工資質的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交複印件以供檢驗。複印件由乙方加蓋公章後作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更後的資質證明文件原件和複印件。

4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內容

施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

五、合同價款

本合同採用單價包乾合同，包括但不限於乙方完成本合同第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、税金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。

1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

3、工程方量按實際收方結算。

六、工程結算

1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;

2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質量及技術要求

本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。

2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。

3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

4、竣工結算資料為壹式3套。

八、安全施工

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的'自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金100萬，合同簽訂後3天內轉入甲方指定賬户，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其餘退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢後支付時一併支付)。

十、合同簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

十一、違約責任

本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同15

別墅裝修合同樣本 發包方：_____(以下簡稱“甲方”)與承包方：_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，並遵照執行。

　第一章 合同背景

第一條 施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，並已交付使用。

第二條 甲方委託乙方施工，使房屋安全、衞生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章 施工單位資格

第三條 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

第三章 施工內容

第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衞，建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衞，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條 施工內容和做法説明如下(不夠可附頁)：

(一)廳：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(二)房：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(三)廚：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(四)衞：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(五)其他：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有説明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

第四章 材料、設備和價款

第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。

第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、税金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委託價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。

第十一條 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

乙方違反前兩款規定的`，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認後生效。

第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、税金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收後發生損壞的，乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用於本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。

第五章 付款方式

第十七條 工程款按以下方式支付：

(一)本合同簽訂後，開工前二至五日，甲方支付相當於總價款30%的工程款;

(二)完成50%的工程量之日後的三日內，甲方支付相當於總價款40%的工程款;

(三)竣工驗收後三日內，甲方支付相當於總價款25%的工程款。

(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

第二十條 竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第六章 結算

第二十一條 工程竣工，甲方驗收後對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

甲方委託第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

第七章 工程進度

第二十二條 本工程於_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

第八章 施工

第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建築工程技術規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、瞭解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法説明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

第二十九條 乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建築結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，採取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

第三十一條 施工中，不得侵佔公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。

前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

第九章 驗收

第三十三條 隱蔽工程完工後，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。