工程承攬合同通用15篇

在不斷進步的社會中，合同的法律效力與日俱增，它也是實現專業化合作的紐帶。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？下面是小編收集整理的工程承攬合同，歡迎閲讀與收藏。

工程承攬合同1

第一部分 協議書

發包人（全稱）：貴州佛龍開發有限公司

承包人（全稱）：四川三和恆生建築工程有限責任公司

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：貴州凱里小區建設項目

工程地點：貴州凱裏市

工程內容：由建築設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：___________________

資金來源：自籌資金

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖所列的施工範圍

三、合同工期：

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：合格

五、合同價款

金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

１、本合同協議書

２、中標通知書

３、投標書及其附件

４、本合同專用條款

５、本合同通用條款

６、標準、規範及有關技術文件

７、圖紙

８、工程量清單

９、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年__________月__________日

合同訂立地點：

_________________________________________________________________

本合同雙方約定_________________________________________________________後生效。

發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）

______________________________

住所：_______________________________住所：

______________________________________

法定代表人：_________________________法定代表人：

________________________________

委託代表人：_________________________委託代表人：

________________________________

電話：_______________________________電話：

______________________________________

傳真：_______________________________傳真：

______________________________________

開户銀行：___________________________開户銀行：

__________________________________

賬號：_______________________________賬號：

______________________________________

郵政編碼：__________________________郵政編碼：

_________________________________。

第二部分 通用條款

一、詞語定義及合同文件

１、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4承包人：指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1.6設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9工程造價管理部門：指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日曆天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套説明和有關資料）。

1.18施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.21索賠：指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

1.22不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

２、合同文件及解釋順序

2.1合同文件應能相互解釋，互為説明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

（1）本合同協議書

（2）中標通知書

（3）投標書及其附件 （4）本合同專用條款 （5）本合同通用條款 （6）標準、規範及有關技術文件

（7）圖紙

（8）工程量清單

（9）工程報價單或預算書

合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

３、語言文字和適用法律、標準及規範3.1語言文字

本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和説明本合同的標準語言文字。

在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、説明本合同。

3.2適用法律和法規

本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

3.3適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱；沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的`，約定適用行業標準、規範的名稱；沒有國家和行業標準、規範的，約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

４、圖紙

4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

５、工程師

5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在

行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。

5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。

5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

６、工程師的委派和指令

6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

７、項目經理

7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

工程承攬合同2

發包單位： （以下簡稱甲方）

承攬單位： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面採用0.426mm HV-820型暗釦單層彩鋼板+50mm厚保温棉+鋁箔紙+鋼絲網。

2、工程建築面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。

3、結構：輕型鋼結構屋蓋

4、層數、建築高度：詳見施工圖紙

5、其他：土建、水電、避雷、防火塗料均由甲方自理，預埋件由乙方提供並指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

（4）以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元

2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。

3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場後3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。

4、乙方在鋼結構工程完工後50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。

5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工後滿1年內付清。

6、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建築單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告後3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付後恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告後28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。

二、結算：

1、乙方應於工程竣工驗收合格後或視為合格後10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。

4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關於工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。

5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。

6、甲方與乙方對工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

三、其他事項：

1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具税務局統一收款收據，工程決算確定後開具發票(85%增值税發票，15%當地勞務税票)。

2、本合同材料採購、構件製作屬承攬合同中的製作部分，涉及該部份款項的税金在乙方公司所在地納税，並由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。

3、本工程安裝部份款項為建築業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業税，並開具相應發票。

4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。

5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外並補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。

三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；

3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；

7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

8、如基礎由甲方負責承擔，由於甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，

及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；

9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

四、乙方在以上情況發生後的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到後應在5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第五條施工準備

一、甲方：

1、年月日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）八份。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建築規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、佔用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

二、乙方：

1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

2、乙方在甲方許可的範圍內搭建臨時辦公、生活設施。

3、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

一、甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔並賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。

二、乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求採購工程所需要的材料，並提供產品合格證。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的`處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發

現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影

響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。

第十條工程驗收

一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過後，乙方方可進入下道

工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。

二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求後通知甲方組織中

間驗收。甲方在接通知後三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。

三、最終驗收：全部鋼結構工程完工後，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：

1、工程完工後7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。

2、驗收合格後的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

3、經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中註明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢並經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。

5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告後14日內不組織驗收或組織驗收後7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知後7天內予以回覆，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。

第十一條獎勵和違約責任

一、獎勵

1、工程經驗收穫獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

二、乙方的違約責任

1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，並承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委託他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

三、甲方的違約責任

1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

2、工程中途停建、緩建或由於甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，並賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

3、甲方未及時向乙方發出指令、批准、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

4、工程驗收合格或視為合格後，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________簽訂地點：___________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同3

甲方：

乙方：

簽約地點：

簽約日期：

一、總則

1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園户外全綵電子顯示屏採購及安裝項目相關事宜達成協議。

2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。

二、項目類型、費用構成

顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元

具體構成如下：

1、顯示屏體部分

P10户外全綵電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元

小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元

注：紅管為台灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。

2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用

包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、佈線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。

小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元

3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。

4、乙方報價應是招標文件所確定的招標範圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以後不得追加任何費用。

三、運輸、安裝、調試及培訓

1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

2、乙方承擔的具體工作。

（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

（2）顯示屏的現場安裝、調試。

（3）對甲方操作人員的培訓。

3、甲方承擔的具體工作。

（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件説明及通訊距離。

（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。

（3）負責施工現場的`有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。

（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。

四、項目維護

1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。

五、項目進度及驗收

1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。

2、顯示屏現場安裝、調試完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。

3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝項目驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

4、項目完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝項目的走線分佈、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。

六、項目費用結算方式

1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。

2、項目驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。

3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。

4、項目總價餘款10%作為質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。

甲方：

乙方：

工程承攬合同4

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品（材料）名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1、質量標準：

2、質量檢驗及驗收辦法：

3、包裝要求及費用負擔：

4、交貨（運輸）辦法及地點：

5、貨款共計人民幣（大寫）：

6、結算辦法及期限：

7、其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。

（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的.，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，並承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

（8）其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。

甲方：請填寫定作方

乙方：請填寫承攬方

法定代表人：

法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話

電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所

地址：填寫承攬方住所

開户銀行：填寫定作方開户銀行

開户銀行：填寫承攬方開户銀行

賬號：填寫定作方賬號

賬號：填寫承攬方賬號

年 月 日

年 月 日

工程承攬合同5

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝承包合同條例》的原則，甲方現委託乙方製作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、 工程概況

(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗

(2) 工程地點 卧雲路與天都路交叉口

(3) 承包範圍：包工包料

(4) 尺寸規格：詳見圖紙附表

二、 質量要求技術標準

嚴格按照圖紙和甲方要求施工。

三、 工程價款

(1) 樓梯扶手每米130 元;

(2) 玻璃護欄每米270 元;

(3) 排窗每米270 元;

(4) 決算是按實際數量計算。

四、 付款方式

(1) 按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。

(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

(3) 整個工程全部結束驗收合格後，甲方再支付總工程款的35%。

(4) 驗收合格後一年後付清扶手、護欄工程款，兩年後付清門、排窗5%的工程款。

(5) 質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

五、 合同爭議和解快辦法

(1) 乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的'損失由乙方承擔，與甲方無關。

(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。

(3) 因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。並由責任方賠償對方經濟損失。

(4) 及時批覆乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工後及時組織驗收。

六、 其它約定

(1) 甲方提供製作規格和圖紙一份，並向乙方進行現場交底;

(2) 甲方無償提供場地和電源。

(3) 乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。

(4) 乙方施工工期根據甲方需要提前一週通知乙方進行供貨。

七、 本協議經甲乙雙方簽字蓋章後生效，工程竣工建設單位組織驗收合格後，除質保金外，全部費用結算後終止。

八、 本合同一式兩份，雙方各執一份。

九、 合同訂立時間

年 月 日。

甲方：

法定代表人：

電話：

年 月 日

乙方：

法定代表人：

電話：

年 月 日

工程承攬合同6

承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

定作方:哈爾濱振陽建築工程有限責任公司（以下稱甲方）

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓

b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹國小、天恆小區地段

c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、 承攬方式：包工不包料。

e、 承攬價格：

以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

f、 工程量計算方法：

每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、 承攬工程內容：

窗台SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衞生間防水層。

3、 質量標準：

a、 材料由甲方自行進場。

b、 施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

4、 付款方式：

工程完工驗收後 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。

5、 驗收方法：

工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。

6、 工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的. %保脩金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、 工期：根據定作方的要求而定。

8、 安全施工條例：

1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9、 糾紛的處理：

發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、 期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定 作 方：

承 攬 方：

定作方代表：

承攬方代表：

20xx年 月 日

工程承攬合同7

發包方：____________________________(以下簡稱甲方)

承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本着真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

一、工程概況

1、項目名稱：____________________________

2、工程地點：____________________________

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效後，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。

2。計人民幣(大寫)元整，元整。

3、驗收款：乙方將剩餘未安裝的門安裝完畢，並全部調試完畢後，經甲方驗收合格後，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格後計算)，保修期滿後一週後，甲方支付元整。

5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具開工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的`食宿，並協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與座標控制點(水平線)告知乙方安裝人員並進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、牴觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切後果均由乙方承擔，並賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求並保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售後服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿後乙方收取成本費用。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認後，工期相應順延：

1、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為製作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規範及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

2、驗收方法：工程安裝完成後，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本着友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同8

建設方：___(以下簡稱甲方)

承包方：___(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本合同。

一、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場

(3)工程範圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

(4)建築外包面積：___平方米。

(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

二、鋼結構施工準備

(一)甲方：

(1)做好建築紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

三、鋼結構工程期限

(1)根據需要，商定工程總工期為天(日曆天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定範圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、鋼結構工程價款的支付與結算

(1)本合同的總造價經雙方約定後，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯繫單形式可作調整，將調整後的金額以書面形式通知對方。

(2)本合同簽訂後，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的`___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場後甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收後甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，

(3)工程竣工驗收後，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

(5)本合同結算方式：___。

五、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後即生效。

(3)本合同簽訂後，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委託代理人：___

委託代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日

工程承攬合同9

甲方：

乙方：

經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委託乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。

一、 承攬範圍及方式

1、承攬範圍： 珍珠泉花園裝飾 。

2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。

二、 工期及進場時間

本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脱節，甲方將給以一定的經濟處罰。

三、結算方式

1、按定額標準，以工日單價計算：

分項合格： / 元/工日

分項優良： / 元/工日

2、按施工圖上建築面積單價結算：

一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規定計算建築面積，

3、其他計算方式：

4、定額外用工結算：

根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。

四、承攬工作範圍

圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外牆貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其餘機械及小型工具由乙方自備。

五、付款方式

1、自備一個月生活費，以後按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;

2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，餘下部分作預留保修費，竣工後一年付清。

3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;

4、其他付款方式：

六、雙方責任

(一)甲方

1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯繫;

2、負責各工種之間的協調工作，並對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;

3、對乙方做好安全生產教育;

4、負責乙方施工人員食宿安排;

5、按預算用量做好材料、設備的供應;

6、根據本協議按時撥付月度生活費;

7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;

8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。

(二)乙方

1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的'要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(複印一份交甲方備案)，並報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。

2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。

3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場後再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。

4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工後必須經甲方檢查後方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。

5、負責僱工患病及意外事故處理費用及其他費用。

6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的一切經濟損失。

7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。

8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。

9、乙方委派 方勝茹，樑建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。

七、安全生產及保安規則：

1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。

2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻幹的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規範。

3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。

4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衞生，維護施工區域的正常秩序。

5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時採取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

6、對打架、鬥毆的有關人員，除處於必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。

八、材料及工具

1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定後，甲方給予必要的獎勵。

2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。

3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工後如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。

4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理後施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委託其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衞生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。

九、其他

1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。

2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

甲方： 乙方：

工程承攬合同10

承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)

定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)

根據《_____》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱：_______________

a、承攬項目名稱：_______________

b、承攬項目地點：_______________

c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：包工不包料。

e、承攬價格：

以實際粘貼面積_______________元計算。

f、工程量計算方法：

每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、承攬工程內容：

窗台SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衞生間防水層。

3、質量標準：

a、材料由甲方自行進場。

b、施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

4、付款方式：

工程完工驗收後天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。

5、驗收方法：

工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的.漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保脩金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、工期：根據定作方的要求而定。

8、安全施工條例：

1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9、糾紛的處理：

發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定作方：_______________承攬方：_______________

定作方代表：___________承攬方代表：_______________

_______________年_______________月_______________日

工程承攬合同11

委託單位（甲方）：___________________________

承攬單位（乙方）：___________________________

為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《________________》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：__________________________________

2、工程地點：__________________________________

3、承包範圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

（1）承包人包工、包料。

（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料。

（3）承包人包工、發包人包料。

5、施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）

6、施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7、甲方自願將項目委託給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）

二、施工時間：

工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作：

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

四、乙方工作：

1、參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2、施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3、未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5、對於施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的.，應當及時並給予其必要的準備時間。

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間：________________

付款百分比：________________

金額：________________

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

八、保質期：

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式____份，

2、本合同自雙方代表籤、蓋後生效，需辦理鑑（公）證的，自辦理鑑（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向________________委員會申請_____。

委託方（甲方）：________________

承攬單位（乙方）：________________

代表人：_________________

代表人：_________________

簽約日期：_______________

簽約日期：______________

工程承攬合同12

甲方：______________________ 聯繫電話：______________________

乙方：______________________ 聯繫電話：______________________

甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

2、付款方式

乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。

以上付款方式均為現金付款。

3、甲方責任

(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

(4)壹年以後甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。

4、乙方責任

(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

(3)由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的'費用全部由乙方負責。

5、其他事項

(1)不得對軟件加以仿製 ;對軟件權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。

(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。

6、違約責任

雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7、本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經複印或塗改後無效!

甲方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

乙方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

系統設備工程承攬合同工程承攬合同（3）

委託方：_____________（以下稱甲方）

承接方：_____________（以下稱乙方）

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1、合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）

2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3、1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。

3、2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。

3、3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。

3、4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。

3、5 其它事項

________________________________________________

4、合同雙方責任

4、1 甲方責任

4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4、1、4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4、1、5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4、2 乙方責任

4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。

4、2、4 向甲方提供及時的售後服務支持。（響應時間為全天24小時）

5、安裝及調試

5、1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5、2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________ 乙方：___________________

地址：________________ 地址：___________________

電話：________________ 電話：___________________

傳真：________________ 傳真：___________________

簽約代表：____________ 簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________ 指定聯絡人員：___________

附件一：物料清單

序號

名稱

型號

數量

單位

單價

總價

備註

1

2

3

4

5

6

7

其它零配件

a

器材總造價

b

施工安裝費=器材總造價×12％

c

税金=（a＋b）x6%

d

工程總價=a＋b

工程承攬合同13

甲方：

乙方： 住址：

身份證號碼：

甲方承建的 成都富園物流商業中心 工程，經協商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工，並就有關事宜達成如下協議：

一、工程概況：

框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建築面積約? 90000? 平方米。

二、工程地址：

雙流縣文星鎮物流大道

三、承包形式：

1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務工程，以分項包乾的形式承包給乙方。

2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。

四、承包工作內容及勞務承包單價：

1、工作內容：

（1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；

（2）、根據主控線放（彈）砌體線；

（3）、現場所有二次構造砼澆築（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑，零星等；

（4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格後方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；

（5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，並將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；

以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範，同時按項目部的具體要求進行施工。

2、承包方式：採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包範圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降温費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包乾承包方式。

3、承包單價：

4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。

5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。

6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，餘款在主體驗收後三個月內付清。

五、工期要求

1、按項目工期進度要求進行；

2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；

3、甲方確定的'工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行；

4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。

5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。

六、質量要求：

1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工；

2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用户滿意工程”為質量目標；

3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。

5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為合同的附件。

6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。

7、由於乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除；

8、本工程質量等級為“優良”工程。

七、安全生產要求及安全責任：

1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50週歲以上的人。

2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。

3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。

4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒後上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。

5、安全防範：乙方要認真搞好安全防範措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。

甲方：

乙方：

時間：

工程承攬合同14

甲方：

乙方：

根據，《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建築工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本着雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

一、工程地點：

迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。

二、承包範圍及內容：

場區土方挖運。

三、承包方式：

挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

四、工程承包價格及計算方式

按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：

按照國家驗收規範施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：

土方挖運完成支付3萬元人民幣，餘款________年____月____日末支付。

七、施工工期

八、甲方責任

負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由於挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關於安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，並對發包人承擔賠償責任。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

5、乙方應配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的`挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時採用法律訴訟解決

十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字後生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日________年____月____日

工程承攬合同15

甲方：蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司

乙方：

乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的`工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米

2、乙方完工後經甲方驗收後付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方： 乙方：

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：