建築公司合同(彙編15篇)

隨着人們法律觀念的日益增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的建築公司合同，希望能夠幫助到大家。

建築公司合同1

甲方

乙方：

根據《中華人民共和國勞動法》和甲方有關合同制聘用人員管理規定，在雙方平等自願協商一致的基礎上籤訂本合同。

第一條合同期限

本合同期限為自______年______月______日起到______年______月______日止。合同期滿勞動關係自動解除。甲方應當在本合同期限屆滿30日前，就終止或續訂勞動合同的意向書面通知乙方。續訂合同的，雙方協商辦理續訂手續。

第二條工作內容

乙方同意按甲方工作需要，在_______崗位工作，在完成該_______崗位所承擔的各項工作任務的同時，服從統一調配，共同完成工作任務。

第三條勞動報酬、社會保險和福利

乙方勞動報酬、社會保險和福利根據甲方有關文件和規定執行。

第四條勞動保護和勞動條件

甲乙雙方都必須嚴格執行國家有關工作時間、生產安全、勞動保護、衞生健康等規定。甲方應為乙方提供符合規定的勞動保護設施、勞動防護用品及其他勞動保護條件。乙方應嚴格遵守各項安全操作規程。

第五條勞動紀律

甲乙雙方應嚴格遵守法律、法規、規章和政策。甲方應依法制定各項具體的內部管理制度。乙方應服從甲方的管理。

第六條勞動合同變更、解除、終止的條件

一、具有下列情形之一，甲方可隨時解除勞動合同：

本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法繼續履行的，如甲方職能改變而導致乙方所從事的_______崗位撤消等;

1乙方不能從事或者不能勝任_______崗位工作的.;

2乙方嚴重違反醫院規章制度，如連續曠工5日或______年累計曠工超過10日等違章行為;

3乙方嚴重失職、瀆職或營私舞弊，造成責任事故，給甲方利益造成損害的;

4被依法追究刑事責任的。

除上述情況外，與乙方解除勞動合同甲方應當提前三十日以書成形式通知乙方。

二、乙方解除勞動合同，應當提前三十日以書面形式通知甲方;

三、經甲乙雙方協商一致，可變更、終止本合同。

第七條違反勞動合同的責任

一、由於甲乙任何一方的過錯造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有過錯的一方承擔法律責任;如屬雙方過錯，根據實際情況，由雙方分別承擔各自的法律責任;

二、甲乙任何一方違反本合同，給對方造成經注損失的，應當根據後果和責任大小，向對方支賠償金。

第八條其它事項

一、在國家和省有關政策允許的情況下，甲方同意乙方參加職稱評聘。

二、如遇國家法律法規及政策調整，確定本單位編外用工為非法，則本合同自動終止。

三、乙方的人事檔案由市人才中心統一管理，費用由乙方自行承擔。

四、本合同自雙方簽字後生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方：__________乙方：__________

______年______月______日______年______月______日

建築公司合同2

甲方：

乙方：

依照《中華人國共和國建築法》、《中華人民共和國招投標法》、《監理法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程承包合同條例》及其它相關法律、行政法規，遵循誠實信用的原則，以甲方與建設單位簽定的總合同有關條款為準則，甲乙雙方經過友好協商，甲方同意將部分工程給由乙方承包施工。現將有關事項，訂立以下合同，雙方共同信守：

第一條：工程概況：

1.工程名稱：

2.工程地點：

3.施工範圍：

4.工程數量：

第二條：開竣工時間：

開工時間：月 日

竣工時間：年月日

(如延誤工期按每延期壹天扣罰工程款的總額的 %處罰，建設單位同意順延除外。)

第三條：質量等級：

第四條：合同價款：以建設單位和施工單位(甲方)的最終決算為準。

第五條：承包方式及核算原則，與工程款支付方法

1. 乙方實行內部獨立核算，履行完納税義務後確保上繳，自負盈虧，超收全留，欠收自補。

2. 乙方上繳額以建設單位與甲方最終形成的工程決算為基數，由乙方向甲方繳納 %的利潤。

3. 凡工程款必須由甲方統一直接向建設單位收取，扣除應繳各項税費後，由乙方支配使用，嚴禁乙方假借甲方或自己名義收取建設單位工程款，如發現未經甲方授權擅自向建設單位收取工程款時，發生一次按收取工程款的5%作為甲方的賠償金。

第六條：甲方駐工地代表及其被授權範圍 (附授權委託書)

第七條：質量安全要求：

1、乙方須按設計文件、甲方技術交底和甲方技術指導下進行施工。

2、乙方承包的工程必須以滿足甲方施工條件為準。

3、乙方對所承包工程的施工質量承擔全部責任。如果甲方技術交底不到位、技術指導不到位造成質量或其他由甲方失職造成的返工由甲方承擔。

4、乙方須嚴格按《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及甲方的技術要求下施工，採用專項安全設施和防護措施，確保人身及機械設備的安全，若發生安全事故，一切經濟及法律責任均由乙方承擔。

第八條：甲方的權利和義務

1、負責履行建設工程施工合同中的各項義務，要求乙方嚴格按照建築工程施工規範及質量要求進行施工，監督，檢查，控制工程質量進度，發現問題要及時處理，對於乙方違反相關安全、質量規範的，甲方有權依照公司制度進行經濟處罰。

2、配合建設單位做好開工和竣工工作。

3、協助乙方做好施工安全防護，施工場地周圍建築物和地下管線的保護及其它工作。

4、督促乙方提供施工方案及進度計劃並審核批准。

5、甲方不定期對工程進度、安全、質量進行檢查、監督，甲方必須在技術上給予支持和指導，甲方技術員必須到場配合乙方施工。

6、如果乙方拒絕接受甲方的監督或拒不執行甲方監督整改的通知，或直接從建設方結算工程款，在外擅自以公司名義賒欠材料，拖欠工人工資，使公司受到損失者，或有充分的事實表明，乙方已無能力繼續組織施工，以及不具備施工條件或違章不止或連續2次達不到業主進度要求，甲方有權終止合同，乙方無條件撤出工地，並賠償由此造成的一切損失。

7、在乙方施工過程中，當進度、質量、安全無法滿足合同規定要求時，甲方有權直接根據現場施工進度、質量和安全等情況對乙方的人員、機械、材料作出調配安排，乙方必須服從調動。

8、在工程驗收完工後，積極促使建設單位完成工程決算工作，決算款項到位後，在提取應繳的一切税費後，將剩餘工程款支付乙方。

9、因工程問題發生糾紛後，甲方可向建設單位主張權利和義務，也有權依照本合同規定的責任範圍向乙方主張權利和要求其承擔義務。

第九條：乙方的權利和義務

1、認真貫徹執行《建築法》、《行業各項施工規則》以及公司的各項管理制度及措施。甲方對建設單位的承諾，乙方必須無條件執行。

2、在確保工程施工安全的前提下，乙方必須按設計文件、甲方要求和規範組織施工，乙方應在甲方的技術指導下進行施工，確保工程按期、保質、保量完成。

3、無條件執行甲方所派質檢、安全技術人員對工程安全質量所提出的意見，嚴格執行公司的質量技術安全管理制度，嚴格按照設計圖紙和施工規範進行施工，保證工程質量，對建設單位負責。

4、乙方應嚴格製作工程質量檢驗評定、工程自檢、材料送檢，隱蔽工程驗收記錄及工程有關的一切技術資料，負責按月上報工程量，並經建設單位簽證後交甲方存檔，乙方負責所承包工程相關竣工文件資料的收集、積累、整理交由甲方裝訂成冊備案。

5、在施工中認真做好安全質量管理，服從工程質量安全管理制度，施工期間杜絕重大傷亡事故，一般事故率控制在千分之六以內，如發生重大質量和安全責任事故和人身傷亡事故，所造成的一切法律責任和經濟損失，均由乙方自行承擔，並全額承擔上級部門對公司的罰款及產生的相應的費用。

6、堅持文明施工，做好施工現場的環境保護工作，施工引起造成環境污染或破壞，賠償費用由乙方承擔。

7、隨時接受甲方、建設單位和監理的檢查和檢驗，有缺陷或不合格的.部位按規定整修或返工直至達標。乙方必須派遣有資質的施工員、安全員駐現場對施工及安全生產進行檢查、監督並做好相關技術、安全資料。

8、建設單位的處罰，全部進入項目，最終落實到乙方，由承包方無條件承擔。乙方須支付自己所承包工程項目的一切費用。

9、嚴禁擅自以甲方的名義對處簽訂協議或工程轉包，以及賒欠任何材料、物品，否則一切後果自負，甲方概不承擔任何責任。

10、乙方施工的隊伍，必須依照相關的法律規定與勞務公司簽訂勞務分包合同，不允許乙方私自用工，也不允許乙方及乙方聘用的任何人，以甲方或乙方的名義對外出具欠據。否則，按其出具欠據金額的15%由乙方向甲方支付賠償金。

11、項目承包人在施工期間應確保分工種按時結算民工工資，不得拖欠。為此，在本項目第二次工程款到帳後，項目承包人在提取工程進度款時，應在甲方帳户內預留20%的預發工資款，在各工種完成本工種工作量後，由承包人列出工人名單及所發放的工資數額，在公司財務人員或甲方駐工地代表的監督下，由項目承包人將工資給民工發放到位，項目承包人不得以甲方名義向任何人出具欠款憑證，如有發生，每發現一次，將按照其出具欠款額的15%對項目承包人給予處罰，可從工程款中直接扣除。

12、在本協議履行期間，乙方必須嚴格按照行業部門規定的標準給其參加施工人員提供食宿、施工條件、勞動保護，否則，甲方有權解除合同。

第十條：建築材料、構配件和設備的供應及採購

1、對用於建築工程的建築材料、構配件和設備必須進行檢驗，驗明三證，未經檢驗或檢驗不合格的、無證的不得使用，並嚴格執行材料出入庫制度，確保所購材料全部用於本項目，否則經發現甲方有權終止合同。

2、建築材料、配構件的供應和採購應依照建設單位與甲方的施工合同中的具體約定執行，如由建設單位供應全部或部分的，則甲方協助乙方對所供材料及構配件進行聯合驗收，未經檢驗或檢驗不合格、三證不全的不得使用。

3、依照建設單位與甲方的施工合同，如由施工單位(甲方)供應及採購全部或部分的，則所供材料由甲方負責檢驗。

4、建設單位未能如約支付工程款，則工程又不能停建或緩建的，如由甲方採購材料，則由甲乙雙方負責檢驗，並由乙方簽字後計入項目成本。

5、乙方自行採購的材料，必須是國家認可的三證齊全的合格產品，並經過甲方駐工地代表同意後方可自購材料，所購材料必須由甲方駐工地代表進行檢驗後在購貨憑證(發票)上簽字方可確認，履行財務手續並計入生產成本。

6、工程承建過程中，如需乙方墊支的，應由甲方簽字確認後履行財務手續方可實施，並在結算時計入工程成本。

第十一條：竣工驗收和結算

1、由乙方按施工合同約定時間提交竣工資料、驗收報告及竣工圖，並於竣工日前會同甲方、建設單位及質檢部門按照國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準及時驗收。

2、驗收之後符合合同規定的質量等級的，由建設單位和甲方對工程予以結算，工程結算乙方必須會同甲方持單位證件、收據進行結算，嚴禁乙方私自從建設方結算工程款，否則，甲方對結算工程款不予認可，並視乙方違約，其結算時間和價款為甲乙雙方內部核算的依據。

第十二條：保修

1、保修內容、範圍、期限按照《新疆維吾爾自治區建築市場管理條例》第四十條執行。

2、保脩金及支付辦法;保脩金按5%總造價預算，在保修期滿後，根據實際保修情況予以結算，乙方不得私自收取保脩金，如有發生將以違約論處。

3、保修期間乙方必須及時履行保修義務，經甲方通知後，乙方仍不履行的，甲方可派人員進行保修，由此產生的費用由乙方承擔。 第十三條：特殊約定條款：

1、保證金：乙方向甲方提供 萬元的質量保證金，作為其履行合同的保證，如乙方全面履行合同，按時竣工驗收交付使用並不出現任何經濟糾紛的，甲方如數將保證金退還乙方。

2、乙方經甲方同意後自購的部分材料，如確需出具欠條的，應由甲方出具委託書並由駐工地代表和乙方共同採購負責人共同簽字，乙方擅自以甲方名義出具的欠條，甲方概不認可，由乙方承擔一切經濟責任。

第十四條：爭議的解決

如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十五條：違約責任

1、乙方須嚴格按甲方與建設方簽訂合同規定的工期交工驗收，逾期交工的，由乙方按工程總造價的日萬分之四承擔逾期交工的違約金。

2、乙方不聽從甲方人員指揮或違規施工造成質量問題，除依法承擔返工、重作、賠償損失的責任，還應承擔總工程款的5%的違約金。

3、甲方違反合同約定，未履行約定義務的，承擔乙方因此而停工、窩工、倒運、機械設備調運、材料和構件積壓等損失和實際費用。

4、乙方必須嚴格履行甲方同建設單位簽訂的建設工程施工合同和本協議，如乙方不履行、不完全履行或無能力履行合同時，甲方有權單方終止合同，因此造成的一切損失由乙方承擔。

第十六條：合同生效和終止

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，最終決算後雙方無爭議即終止。

第十七條：不可抗力

非雙方故意或過失，而因雙方不能預見的客觀原因而致工作停建、緩建的，除工期予以順延外，其它損失雙方及建設單位均不承擔，不可抗力的事由須由建設單位及甲乙雙方共同認可，並以書面形式予以確認。

第十八條：本合同未盡事宜，另行商榷，達成協議的，與本合同具有同等法律效力。

本合同一式五份，雙方各執一份，其它留存。

與本項目有關的，以及其它的材料，如和本協議牴觸的，以本協議為準，授權委託書和保證書作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人：

或委託人(簽字或蓋章)

年 月 日

(項目承包人) 年 月 日 乙方：

建築公司合同3

甲方：

乙方：

簽訂日期：20__年3月5日

根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和有關法律、法規,甲乙雙方經平等自願、協商一致簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。

一、勞動合同雙方當事人基本情況

第一條甲方

法定代表人：

註冊地址：

經營地址：

第二條乙方姓名：性別：

居民身份證號碼：

在甲方工作起始時間：20__年3月5日

郵政編碼：

二、勞動合同期限

第三條本合同為無固定期限勞動合同。

本合同於20__年3月5日生效。

三、工作內容和工作地點

第四條乙方同意根據甲方工作需要，按能力按需分配工作。

第五條根據甲方的崗位特點，乙方的工作為技術顧問。

第六條乙方工作應按工作崗位責任制做好本職工作。

四、工作時間和休息休假

第七條甲方安排乙方執行全日工制度。每週休息日為星期日

甲方安排乙方執行綜合計算工時工作制度或者不定時工作制度的，應當事先取得勞動行政部門特殊工時制度的行政許可決定。

第八條甲方對乙方實行的休假制度為春節7天

五、勞動報酬

第九條甲方每月5日前以貨幣形式支付乙方工資，月工資為1000元加工作量執行。

第十條甲方生產工作任務不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活費為600元。

六、社會保險及其他保險福利待遇

第十一條甲乙雙方按國家和達州市的規定參加社會保險。甲方為乙方辦理有關社會保險手續，並承擔相應社會保險義務。

第十二條乙方患病或非因工負傷的醫療待遇按國家及達州市有關規定執行。甲方按支付乙方病假工資。

第十三條乙方患職業病或因工負傷的待遇按國家和達州市的有關規定執行。

七、勞動保護、勞動條件和職業危害防護

第十四條甲方根據生產崗位的需要，按照國家有關勞動安全、衞生的規定為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

第十六條甲方根據國家有關法律、法規，建立安全生產製度;乙方應當嚴格遵守甲方的.勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

第十七條甲方應當建立、健全職業病防治責任制度，加強對職業病防治的管理，提高職業病防治水平。

八、勞動合同的解除、終止和經濟補償

第十八條甲乙雙方解除、終止勞動合同應當依照《中華人民共和國勞動合同法》和國家及達州市有關規定執行。

第十九條甲方應當在解除或者終止本合同時，為乙方出具解除或者終止勞動合同的證明，並在十五日內為乙方辦理檔案和社會保險關係轉移手續。

第二十條乙方應當按照雙方約定，辦理工作交接。應當支付經濟補償的，在辦結工作交接時支付。

九、當事人約定的其他內容

十、勞動爭議處理及其它

第二十一條雙方因履行本合同發生爭議，當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

第二十三條本合同未盡事宜或與今後國家、達州市有關規定相悖的，按有關規定執行。第二十四條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)乙方(簽字或蓋章)

法定代表人：

簽訂日期：20__年3月5日

建築公司合同4

發包方：

承包方：

按照《中華人民共和國建築法》，《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律、行政法規的原則，經發包方承包方雙方友好協商。特制定以下條款：

一、工程概況：

1.工程名稱：___工程。

2.工程地址：

3.建築面積：___平方米。

4.結構類型：框架。

5.工程造價：

二、承包方式：

承包方對___工程項目勞務人工費總承包。

三、承包範圍：

1.本工程承包範圍為甲方發出的施工圖中地樑面以上鋼筋工，模板工，泥工三大工程所屬的勞務工作。

四、承包工期：

1.開工時間：________年____月____日

2.竣工時間：________年____月____日

五、費用標準：

1.勞務費按實際施工建築面積+─0.000以上/每平方米 元

2.甲方委託乙方完成承包範圍以外的工作雙方以現場市場價進行協商處理。

3.工程在施工過過程中若發生設計變更，勞務整體在人民幣元以內，甲方不另外補份，變更量在元以上，甲方將變更的勞務費按實調增。

六、工程質量

在甲方工程技術人員的安排下，工程質量必須達到合格標準。

七、履行保證金及勞務人工費及支付：

1.乙方進場施工在一週內向甲方繳納勞務履約保證金人民幣 元整。

2.甲方在工程主體封頂五日內一次性返還乙方履約保證金人民幣 元整。

3.本工程主體框架結構到五層樓面完，甲方按總價的 %支付乙方勞務費，以每本月____日進行工程量的結算，次月五日內支付 %人工工資。

4.該現場除合同包乾外的另外用工，每日平均 元，技工為每日 元。

5.甲方應將乙方的人工工資打入乙方的賬户，乙方向甲方提供人工費收據。

6.工程完工後一個月內付清全部勞務工程款。

八、甲、乙方的職責：

1.乙方只提供對焊機一台以及該項目施工工程中所需用的.“扎絲，元釘鉛絲，”其餘均由甲方負責。

2.甲方提供乙方人員的辦公室和住宿用房，食堂的設備及鍋具。

3.乙方免費提供甲方現場管理人員工作用餐。

九、由於甲方原因造成現場停工、待料甲方按現場人員每人每天補貼人民幣 元。

十、現場安全：

1.現場按甲方要求，乙方人員應遵守現場的規章制度，做到安全生產、文明施工。

2.乙方人員違反操作規程發生的安全事故，由乙自行負責。

甲方：乙方：

負責人：負責人：

電話：電話：

________年____月____日________年____月____日

注：本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份，本協議具有法律效力

建築公司合同5

建設單位：

總承包單位：

承包單位：xx管材經銷部

合同編號字第

合同書

建設單位（甲方）：xx工程有限公司

需方（乙方）：********************************

供方（丙方）：晉城市城區志魁管材經銷部

依照國家有關法律、法規和本工程的特點，本着誠實守信、平等互利的原則，甲、乙、丙叁方經充分協商，就蘭花·濱河家園小區排水管達成以下供貨協議：

一、供貨產品、規格、數量：

1、本合同供貨產品為“天鋭牌”PVC管及管件。

2、本次採購的產品為PVC管材、管件。價格見附表。

二、交貨時間、地點：

1、交貨時間：合同簽訂後丙方接到乙方通知後二日內交貨。

2、交貨地點：************。

3、貨到工地時有甲、乙雙方負責及時組織驗收，如對所收產品質量有異議，至收貨起試驗室複試後3日內書面提出，否則視為合格。

三、質量標準：

符合中華人民共和國國家標準及行業標準。

四、供貨價格：

各種供貨產品的管材、管件價格以建設單位和供方確定的`價格為準，見附表。

五、檢測標準及費用

貨到工地後，由乙方、監理、丙方現場取樣，複試報告合格後，由乙方開具入庫單，試驗費由丙方承擔。

六、結算辦法：

參照建設單位和乙方所簽訂的建設工程合同。

七、違約責任：

由丙方原因造成的違約，甲、乙雙方損失由丙方賠付，由乙方原因造成違約，甲、丙雙方損失由乙方賠償，由甲方原因造成違約，乙、丙雙方的損失由甲方賠償。

八、管材由乙方和甲方結算，税金4.345%由丙方支付，採保費由甲方支付。

九、本合同一式陸份，甲、乙、丙叁方各執兩份。

十、未盡事宜，三方協商解決。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）丙方（蓋章）

單位名稱：單位名稱：單位名稱：

單位地址：單位地址：單位地址：

法人：法人：法人：

委託代理人：委託代理人：委託代理人：

電話：電話：電話：

帳號：帳號：帳號：

開户銀行：開户銀行：開户銀行：

建築公司合同6

甲方：

法定代表人或委託代理人：

乙方：

身份證號碼：

甲乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定，就勞務合作一事達成一致，自願簽訂本勞務合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動合同期限

第一條 本合同期限為_____年，自_____年____月____日始至____年____月____日止。

二、崗位職務及工作內容

第二條 乙方同意按甲方工作需要，從事_______工作。

第三條 乙方應按甲方所訂《制度》有關規定按時保質保量完成相應的工作任務。

三、勞動保護和勞動條件

第四條 乙方實行________工作制。

第五條 甲方為乙方提供必要的工作條件，制定有關工作規範。

第六條 甲方負責對乙方進行必要的職業道德、業務技術和有關法律法規教育和培訓。其費用由甲方承擔，若乙方違約解除合同，應賠償甲方此項費用。

四、勞動報酬

第七條 甲方應遵循按勞分配原則對乙方進行薪酬分配。

第八條 甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資，工資為_____元。並視經營情況和乙方貢獻大小向乙方發放相應數量的獎金。

第九條 甲方因特殊原因需乙方延長工作時間或在節假日加班的，應依法安排乙方換休或支付加班加點工資。

第十條 由於甲方原因致使乙方臨時下崗待工的，甲方應保證乙方每月生活費不低於_____元。

五、保險、福利待遇

第十一條甲乙雙方約定，甲方為乙方購買_________意外傷害保險卡，用於乙方在為甲方提供勞務過程中發生意外傷害的補償。保險期間與本合同期限相同。

第十二條 乙方患病或負傷，其工資及醫療保險待遇按國家和_____省有關法律、法規和規定執行。

六、勞動紀律

第十三條 乙方應嚴格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項規章制度和工作規範，嚴格遵守甲方的勞動紀律。

第十四條 乙方應遵守職業道德，保守甲方的商業祕密，不做有損客户和甲方利益的事。

第十五條 乙方應積極參加甲方組織的有關培訓，努力提高自身業務素質和工作能力。

第十六條 未經甲方許可，乙方不得私下銷售甲方所經營產品以外的其他類似產品。

第十七條 乙方違反本合同第十三、十四、十五及十六條規定，甲方可給予其相應紀律處分，直至解除合同，並追究其相應經濟責任及其他法律責任。

七、勞動合同的變更、解除、終止和續訂

第十八條 訂立本合同所依據的法律、行政法規、規章發生變化，本合同相應變更相關內容。

第十九條 訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的.，經雙方協商同意，可以變更合同相關內容。

第二十條 因乙方工作任務完成情況在合同期內甲方需對乙方作升（降）職的，雙方應另行訂立合同，本合同自然終止。

第二十一條 經甲、乙雙方協商一致，本合同可以解除。

第二十二條 乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同：

1、有違反本合同第十三、十四、十五及十六條規定情節的；

2、嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

3、被依法追究刑事責任的。

第二十三條 有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但應在三十日前以書面形式通知乙方：

1、乙方患病或非固工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作，也不能從事甲方另外安排的工作的；

2、乙方不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、雙方不能依據本合同第十九條規定就變更合同達成協議的。

第二十四條 本合同期限屆滿，合同即行終止。當事任何一方在本合同期滿前三十日向對方表示續訂意向的，雙方經協商同意，可以續訂勞動合同。

八、勞動爭議處理

第二十五條 因履行本合同所發生的勞動爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成，合同一方或雙方向法院提起訴訟。

九、其他

第二十六條 本合同一式____份，甲、乙雙方各執_____份。雙方簽字、蓋章生效。

甲方：

法定代表人或委託代理人：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

建築公司合同7

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本着平等、互利的原則，並在實際運作時嚴格遵守四法三條例 (即《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國安全生產法》、《國務院建設工程質量管理條例》、《國務院安全生產管理條例》《福建省建築管理條例 》)，經協商一致，達成如下條款：

一、承包經營範圍及期限

1.乙方的業務經營範圍為：市政工程、房屋建築、裝修裝飾、消防設施、土石方工程等業務。

2.承包經營期限：自協議簽訂之日起暫定為三年 。

3.合同承包期滿，履行本協議，乙方的承包權可優先 。

二、上繳甲方管理費

1.暫定從 20xx 年 6 月 15 日起至 20xx 年 6 月 15 日止，每年 月 日聯單前由乙方一次性向甲方繳納一週年包乾管理費共計貳拾萬元整，未按時繳納管理費的視為自動放棄分公司承包權;甲方有權收回乙方所管轄區內的承包經營權及甲方提供的各種有效證書、證件和公章及財務專用章。

2. 乙方在一年承包期內必須完成20xx萬元以上的經營產值 。若未完成規定產值，甲方有權自行收回乙方的分公司承包權，乙方亦無任何索賠權;若超出20xx 萬元經營產值 ，甲方不另增加乙方的管理費 ，並優先獲得下一年度承包權。

三、工程質量、安全及現場文明施工管理

1.乙方對其管轄地區內的施工項目實行工程質量終身負責制 ，確保工程質量滿足施工合同需要。

2.乙方對其管轄地區內的業務負有安全生產及現場文明施工管理責任，必須符合國家及當地行業行政主管部門的規定，預防和杜絕發生安全事故。

3.因乙方在其管轄地區內出現的工程質量及安全事故而引發的返修、賠償、罰款等均由乙方承擔，每發生一起並向甲方一次性賠償企業名譽損失費壹拾萬元整。

4.甲方有義務對乙方轄區內的'業務進行質量、安全指導，提供技術支持，同時甲方有權對乙方轄區內的業務進行質量、安全監督。

5.當地行業主管部門開展的各類檢查由乙方負責迎檢，必要時可要求甲方參加。

6.若乙方管轄地區內當年有三個以上在建項目的，必須創質量、安全優良工程獎各一項。

四、工程款、税費繳納及資金管理

1.乙方管轄區內的工程項目，工程款轉入乙方在當地設立的賬號。

2.乙方必須按國家及地方規定繳納各項應繳税、費，不得有偷税、漏税違法行為。

3.乙方有義務自覺接受當地税務部門的合法檢查。

4.因乙方承接業務需出具的投標保證金、銀行保函，由乙方自行辦理。特殊情況可同甲方協商，但必須由乙方承擔一切費用。

5.乙方承接的工程項目，工程款進入乙方賬號後，乙方必須確保專款專用，不得挪用、拖欠，凡遇到與承建工程相關的資金糾紛一概由乙方承擔。

五、公章、介紹信及各類證書的使用

1.為便於乙方開展業務，甲方向乙方提供分公司營業執照、資質證書、安全生產許可證、體 系認證證書各壹本，公章、財務專用章各壹枚，介紹信壹本。項目經理證書及五大員證書視業務情況由甲方提供。

2.乙方在使用公章時必須嚴格遵守與甲方簽訂的公章使用協議書 。

3.甲方向乙方提供的介紹信僅限於在乙方管轄區內承接基建業務使用，不作它用。

4.因證書年檢換證，乙方必須按甲方通知如期將相關證書交至指定部門。

5.因乙方原因導致相關證書損毀、遺失的，其補辦費用一概由乙方承擔。

六、項目管理

1.乙方負有對其管轄區內承接項目的管理職責，有義務對所管轄內所承接的工程項目應即時簽訂內部管理合同，明確雙方管理責任，若項目出現經濟糾紛，分公司的對外債務由乙方承擔並進行清償，甲方不承擔任何經濟責任。

2.乙方應確保所轄項目不得出現拖欠民工工資現象。

七、編制工程預(結 )算及標書

1.乙方可自行編制工程預(結)算和標書，經甲方審查後蓋章。

2.若乙方委託甲方編制預(結)算和標書，按甲方的相關規定收費。

3.甲方有義務協助乙方進行投標決策、諮詢，有權利監督乙方的市場行為。

八、分公司開支

1.甲方不承擔乙方的任何開支，乙方的管理人員工資自負。

2.甲方不向乙方提供任何設備、儀器、交通、通訊工具等。

九、獎罰機制

1.為加強在建工程項目的監督與管理，乙方應向甲方繳納在建工程監督管理費 。5000萬元經營產值以內不另繳納監督管理費;若經營產值超過5000萬元的 ，每超出1000萬元乙方須交納甲方在建工程監督管理費5萬元，依此類推。

2.若乙方在承包期內管理完善，完成本協議的經營、質量、安全任務，獲當地行業主管部門好評的，甲方將超出部分收取的監督管理費的50%給乙方作為獎勵;如未完成協議約定的工程優良獎，甲方不予獎勵。

3.乙方承建的工程因工程質量、安全、市場行為違規導致被行業主管部門通報處罰，停止招投標的，在停止招投標的期限內必須繼續繳納承包管理費， 且每出現一次乙方必須賠償甲方名譽經濟損失費10～20萬元。

十、其它

1.乙方必須服從甲方的各項規章制度、配合甲方的各項質量 、安全檢查。

2.本協議如有未盡事宜，雙方協商解決，涉及違反本協議的 ，可訴諸法律。

3.本協議壹式陸份，正本貳份 ，雙方各壹份 ，副本肆份 ，甲方叁份，乙方壹份，簽字蓋章後具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築公司合同8

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住址：

身份證號碼：

甲乙雙方在平等自願的基礎上，按照《民法典》等法律規定，就甲方招用乙方一事，經協商一致達成本合同，供雙方遵照執行：

第一條、勞動合同期限：

本勞動合同為：

有固定期限勞動合同：__年__月___日至__年__月___日;

無固定期限勞動合同，自__年__月___日起。

以完成工作為期限。

2、本合同包含___個月的試用期。

第二條、工作地點：省市路號。

第三條、工作內容：

1、乙方同意在甲方部門擔任職務，乙方具體工作內容按照甲方的崗位職責要求執行。

2、若因乙方不勝任該工作，甲方可調整乙方的崗位並按調整後的崗位確定一方的薪資待遇;如乙方不同意調整，甲方可以提前30日通知乙方解除勞動合同，經濟補償金按照國家規定發放。

3、在工作過程中，因乙方存在嚴重過失或者故意造成甲方損失的，甲方有權向乙方追償。

第四條、工作時間和休息休假：

1、工作時間：標準工時制，甲方保證乙方每天工作不超過8小時，每週工作不超過40小時。具體工作時間由甲方根據生產經營需要安排，乙方應當服從。

2、休息休假：甲方按照國家的規定安排乙方休息休假。

第五條、勞動報酬：

1、乙方月工資標準為人民幣元，其中試用期內工資為人民幣___元;

2、因生產經營需要，甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日或者法定休假日工作的`，甲方按國家規定的標準發放加班費。

3、甲方保證按月發放工資，具體發放日期為___。

第六條、社會保險：

1、甲方按照國家的規定為乙方辦理各項社會保險，繳納社會保險費;

2、依法應由乙方個人負擔的社會保險費，甲方從乙方應得工資中扣繳，乙方不得有異議。

第七條、勞動保護、勞動條件和職業危害防護：

甲方為乙方提供勞動所必需的工具和場所，以及其他勞動條件;保證工作場所的符合國家規定的安全生產條件，並依法採取安全防範措施，預防職業病。

第八條、甲方依法制定和完善各項規章制度，乙方應當嚴格遵守。

第九條、乙方應當保守工作期間知悉甲方的各種商業祕密、知識產權、公司機密等任何不宜對外公開的事項，否則造成甲方損失的，應當承擔賠償責任。

第十條、乙方承諾在簽訂本協議時，未與其他任何單位保持勞動關係或者簽訂競業限制協議。否則，給其他單位造成損失的，由乙方單獨承擔責任，與甲方無關。

第十一條、勞動合同解除或終止：

1、若乙方需解除勞動合同書，應當提前30日以書面的形式通知甲方，書面通知以送達甲方為準;

2、有關解除或終止勞動合同的事項，按照《民法典》等法律、法規有關規定執行。

3、在解除或者終止勞動合同時，乙方應當將正在負責的工作事項以及甲方交付乙方使用的財物與甲方指定的工作人員進行交接。因乙方原因未辦理交接造成甲方損失的，由乙方賠償。

4、因解除或者終止勞動合同，乙方依法應獲得經濟補償金，但乙方未與甲方辦理工作交接前，甲方暫不支付經濟補償金。

第十二條、因履行本合同發生的爭議，雙方本着合理合法、互諒互讓的原則協商處理;協商不成的，任何一方可依法向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

第十三條、本合同未約定的事項，按照法律、法規、行政規章以及地方性法規等規定執行。

第十四條、本合同自雙方簽字或蓋章後生效，一式二份，雙方各執一份，本合同的任何條款的變更，應當以書面形式經雙方簽字或者蓋章確認。

甲方：乙方：

簽約代表：

日期：__年__月___日日期：__年__月___日

建築公司合同9

需方單位：供應單位：

為了規範產品交易行為，保護供需雙方合法權益，本着平等互利的原則，根據《民法典》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關係，保證正常交易秩序，經甲、乙雙方友好協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

一、產品供應要求

1、材料名稱、規格、單價及產地上表中材料單價為砂礫石運到甲方指定交貨地點的價格，含材料出廠價、裝卸費、運雜費及税金等。在本合同有效期內，該單價為不變合同價。如遇特殊情況，必須經雙方協商解決。合同執行期間任何一方不得擅自調整單價，否則視為違約，承擔違約責任，由違約方承擔因此給守約方帶來的所有損失。

2、供貨數量：甲方實際施工需求數量。

二、質量要求：

1、乙方所供應的級配砂礫石粒徑控制在010內,砂礫石含泥量不大於5%。其它指標滿足甲方與本工程項目業主所籤工程合同文件以及本合同中對材料質量的要求。

2、乙方須向甲方提供開採許可證等各類證明。

三、數量、計量單位及計量方法：

1、供應數量以甲方電話或書面通知為準。

2、計量方法：、乙方將材料運送至甲方指定卸貨地點後，由甲方指派專人按實際方量驗收，出具驗收票具。、以甲方實際簽收的合格數量作為結算數量。

四、供貨期限及交貨地點：

1、級配砂礫石供貨期限由甲方決定。

2、交貨地點：卸貨到甲方工地指定地點。

五、結算方式

1、乙方交貨後，經甲方驗收合格並簽發入庫單後在每月最後五天內，甲方憑乙方提供的銷售發票、入庫單及相關證明等資料結算。

2、貨款支付按每月已結算的材料貨款的65%支付，餘款在停止供貨後________年內付清。

3、支付貨幣形式為人民幣。

六、甲方權利和義務

1、甲方負責按本合同第五款支付乙方已結算貨款。

2、甲方在每月____日前，將下月供料計劃提供給乙方。

3、甲方應指定人員簽收乙方送至工地經抽檢合格的材料，不得故意拖延收貨時間。

4、甲方有權拒收或退回賣方送至工地的不合格材料，其退場費用由乙方自行承擔。

七、乙方權利和義務

1、按照甲方的供貨計劃，按時提供本合同規定的合格材料，滿足甲方施工要求。

2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時間和供貨質量要求時,甲方可要求解除合同。

3、乙方必須保證所供材料整車規格、質量的一致性，否則甲方有權終止收貨並可追究相關責任;甲方若發現卸料過程中摻有不合格品，乙方必須停止卸料，經抽檢合格後方能卸貨。

4、乙方在材料運輸途中或中轉過程中發生的.安全事故或其他損失，概由乙方負責。

5、乙方未經甲方同意單方面終止本合同，所造成的經濟損失，概由乙方承擔。

八、合同生效後，甲乙雙方不得因單位名稱、產權、法定代表人、負責人、承辦人的變更、變動而不履行合同義務。否則，違約一方應向守約方支付十萬元的違約金。

九、違約責任

1、乙方應按甲方提供的用料計劃生產材料，確保工程需要。若因乙方責任未能按用料計劃生產或達不到質量要求，給甲方造成的損失由乙方承擔。

2、乙方未按甲方供貨計劃供應材料，致使工期延誤，除承擔相關損失外，每延期一天，向買方支付五仟元的違約金。同時，甲方保留另行選擇供貨商的權利。

3、其他違約責任按國家現行《民法典》有關條款解決。

十、爭議解決方式如果本合同產生爭議，甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1、本合同一式四份，雙方簽字後生效。甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。如有未盡事宜，雙方應協商解決;如需簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2、本合同有效期：供貨完畢並付清所有款項後即自動終止。

甲方：法定代表人：委託代理人：開户行：賬號：聯繫電話：________年____月____日

乙方：法定代表人：委託代理人：開户行：賬號：聯繫電話：________年____月____日

建築公司合同10

出租方：

承租方：

根據相關法律有關規定，本着雙方自願、互惠互利的原則簽訂，為了保護雙方的利益，特定下列條款雙方共同遵守。

第一條本鋼管、扣件、絲槓等租賃物品所有權屬於甲方，乙方只有使用權，在使用期間不得轉借、轉租或將租賃物品變賣、抵押，如有上述行為，甲方有權解除合同，限期如數收回租賃物和租金外，乙方應向甲方償付違約期違約物品價值的`3倍的違約金。

第二條計費標準：租賃費自乙方提貨日開始計費，到送回位止。使用不足60天按60天計費。甲乙雙方進出庫物品，以雙方經辦人簽字確認的單據為準。

第三條租賃物品由乙方自提、送回，運費及費用由乙方承擔。

第四條租賃物品損壞、清理不潔、有雜物，雙方一律不發或不收，扣件出現裂縫、缺柱、少帽、擰不動的，絲槓扣件螺絲未抹油的不發或不收，乙方正確使用，妥善保管，維修保養，送回與提貨原樣。

第五條租賃物品如有損壞或丟失，按市場價格賠償，賠償款付清時停止收取租賃費，賠償款未付清繼續收取租賃費。

第六條租賃費：架管每米每天____元，扣件每套每天___元，絲槓每支每天___元。

第七條、押金：架管押金每米元，扣件每套元，絲槓每支元。

第八條租賃數量：甲乙雙方不簽訂租賃數量，甲方不承擔乙方因租賃工具的提貨時間和租賃數量造成的任何損失。

第九條租賃費每月一結，次月一日為上月結算日，一週內付清，否則向甲方每次賠償違約金____元人民幣。貨物交回，租賃費結清後本合同失效。

第十條乙方經理負責人、材料員身份證複印件擔保。

第十一條雙方發生糾紛可協商解決，協商不成由當地人民法院裁決。

第十二條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字之日生效。

甲方：乙方：

甲方代表：項目經理

甲方負責人：材料員

電話：電話：

____年____月____日____年____月____日

建築公司合同11

聘用單位(甲方)：___________________________

受聘人(乙方)：_____________________________

身份證號碼：_______________________________

受聘人的擔保人(丙方)：_____________________

身份證號碼：_______________________________

茲有聘用單位(甲方)_________決定聘用乙方(受聘人)_________從事相關工作，經甲、乙雙方協商一致，達成如下協議：

一、聘用期限：

自________年_______月_______日至________年_______月_______日止，共________年_______月，其中試用期自________年_______月_______日至________年_______月_______日止，共_______月。

二、乙方應服從甲方工作安排，在聘用期內履行以下義務：

1.工作崗位：__________________。

2.職責範圍和要求：__________________。

3.遵守國家的法律法規、甲方的各種規章制度，接受甲方的安全教育、遵守安全規章制度和操作規程，確保安全生產。

三、乙方完成本合同規定的崗位工作職責後，甲方應向乙方支付以下待遇：

1.甲方以現金的形式按月支付乙方工資，月工資標準為人民幣_________元;

2.甲方支付乙方的其他待遇;

3.甲方支付乙方必要的勞保用品和工作工具。

四、出現以下情況之一，甲方可以提前解除本合同。

1.乙方在試用期內不符合聘用條件的;

2.乙方違反國家法律法規和甲方規章制度，情節較為嚴重的;

3.甲方因工作原因必須撤崗，又無法重新安排工作的;

4.乙方因病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原崗位工作的;

5.照國家有關規定和《________________________》有關條款可以解除勞動合同的。

五、有關乙方聘用期間的因病、非因工負傷、因工負傷等保險福利待遇按相關法律法規執行。

六、有關因本合同的履行而產生的爭議由甲方人事部門和工會組織共同負責調解;調解不成，任何一方可提請__________________仲裁機構進行仲裁。

七、甲、乙雙方違反本合同，按國家現行有關規定承擔違約責任。丙方自願為乙方提供擔保，並對乙方因本人原因給甲方造成的經濟損失承擔連帶賠償責任。

八、其他甲、乙雙方商定的事項：__________________。

九、本合同經甲、乙、丙三方籤(章)後生效，合同期限屆滿，合同即行終止，甲乙雙方自然終止勞動關係。

十、本合同一式四份，甲、乙、丙三方，勞動服務公司各一份。

甲方(蓋章)：_______________________ 乙方(簽字)：_______________________

________________年________月_____日 ________________年________月_____日

丙方(簽字)：_______________________

________________年________月_____日

建築公司勞動用工合同3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動合同期限

第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)

1、有固定期限勞動合同

本合同於 年 月 日生效，於 年 月 日終止(如有試用期，則試用期從 年 月 日到 年 月 日)

2、以完成一定的工作任務為期限的合同

本合同生效日期為 年 月 日;以乙方完成 工作任務為合同終止時間。

二、工作內容和要求

第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱)工程中擔任 崗位(工種)工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為 .

第三條 乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。

三、勞動保護和勞動條件

第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由於生產經營需要，經乙方同意後，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。

第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓(或書面交底)後，方可上崗作業。

第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衞生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產製度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

四、工資保險待遇

第八條 乙方在試用期間的工資為每日(或每月) 元，試用期滿後工資為每日(或每月) 元;按工作量計算工資的，每 (工作量單位)支付工資 元。雙方約定的工資不得低於施工地行政區域內最低工資標準。甲方應在每月 日前計發乙方的工資(不得交由包工頭代發)，並由乙方簽字確認。甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。合同甲方如為分包方，工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付。甲乙雙方對工資支付的其他約定。

第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會保險，並按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除後，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。

五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂

第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。

第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)有打架鬥毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的;

(三)嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的;

(四)嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的;

(五)被依法追究刑事責任的。

第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

(一)在試用期內的;

(二)甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的`手段強迫勞動的;

(三)甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。

第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。

六、違約責任、勞動爭議處理及其它

第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發[1994]481號文件規定的，應支付經濟補償金。甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發[1995]223號文件給對方以賠償。

第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，60日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起15日向人民法院起訴。

第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。

第十七條 本合同未盡事宜或與國家、四川省有關規定相悖的，按照有關規定執行。

第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案，一份留在乙方務工的建築施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。

第十九條 雙方約定的其他事項。

甲方(公章)_________　　　　　　　　乙方(公章)_________

法定代表人(簽字)_________　　　　　法定代表人(簽字)_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建築公司合同12

原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區三林路494號。

法定代表人王珊妹，總經理。

委託代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。

委託代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。

被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。

法定代表人孫健，董事長。

委託代理人楊肅，男，23歲，武漢凌雲建築裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。

原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院於XX年11月26日受理後，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，並於XX年7月24日、XX年8月28日公開開庭進行了審理。原告委託代理人張根興、王童愚，被告委託代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。

原告起訴稱：原告與被告北京辦事處於XX年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行合同義務，被告接收。後被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實際給付之日）並承擔本案訴訟費用。

原告向本院提交以下證據予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發票接收單、明細。

被告辯稱：對於鋁型材加工費無異議，但是對於pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關係，原告應當另行起訴。即使法院合併審理，被告對於其加工量無異議，對於價格有異議。由於被告與原告並未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。

經本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯性、合法性予以確認，對於原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯性部分確認，對於其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對於發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對於其關聯性不予確認。

經審理查明：XX年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最後一批產品出廠前付清所有餘款。合同簽訂後，原告為被告加工鋁型材，並另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最後一次供貨時間為XX年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。

本院認為：原、被告自願建立的定作合同關係，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規的規定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關於pvc板材加工價格，無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定，對於原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規定程序申請鑑定，故本院不予支持，對於被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最後一次收到原告加工物的時間為XX年3月16日，按照合同約定，其應當在最後一批產品出廠前付清所有餘款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續給付並賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對於原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自XX年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的.利息損失，其餘部分證據不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予採信。綜上，依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決如下：

一、被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司給付原告上海上豐船務工程有限公司加工費二十六萬六千九百零九元九角一分，於本判決生效之日起七日內執行清；

二、被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司賠償原告上海上豐船務工程有限公司利息損失，自XX年三月七日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算，於本判決生效之日起七日內執行清；

三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。

被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，於判決生效之日起七日內交納。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴於北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿後七日內未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。

　　審 判 長 李士剛

　　代理審判員 李 丹

　　代理審判員 翟新忠

　　二oo八 年 十 月 十 日

　　書 記 員 李雪蓮

建築公司合同13

甲方(贈與人)：

乙方(受贈人)：

甲乙雙方就贈送XXXXXX事宜達成協議如下：

一、甲方將其所有XXXXX贈送給乙方，其所有權證明為：車輛行駛證、車輛合格證、機動車登記證書、車輛購置税完税證明。

二、贈與物的交割：甲方將XXXX商務車於XXX年XX月XX日在XXXXX交與乙方，並於當天配合乙方到長沙車管所辦理過户手續。

三、乙方應在簽字合同的一個星期內辦理所有權轉移的手續逾期不辦的.，視為拒絕贈與。

四、該車需辦理過户手續，過户手續由乙方辦理，過户費用由乙方負責。

五、該車自交車之日（XXXX年XX月X日）起所發生的交通事故或因違法而產生的責任均由乙方負責，與甲方無關。

六、本合同自XXX年XX月XX日起生效。

七、本合同一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。

甲方： (簽字、蓋章)

乙方： (簽字、蓋章)

年 月 日

年 月 日

建築公司合同14

發包方（簡稱甲方）：　　承包方（簡稱乙方）：　　根據《民法典》、《中華人民共和國建築法》等有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，經甲、乙雙方友好協商，根據本工程的具體情況，簽訂本合同如下，雙方共同遵守：　　

一、工程概況　　工程名稱：工程　　工程地點：位於　　

二、承包範圍　　完成基坑支護工程施工圖(水電工程勘察院設計20.0

6.18版)所包含的全部內容，包括但不限於型拉森鋼板樁、坡面噴射鋼筋混凝土、預應力錨索、錨管、灌注樁、鋼筋混凝土冠樑、腰樑、單雙軸混凝土攪拌樁、木樁、基坑頂底排水溝及集水井（坑）、基坑頂部1.5範圍內的硬地化、止水、排水、機械安拆及進出場，施工場地鋪築等，協助基坑支護工程監測、 完工後施工現場的清理、 施工資料編制、整理、裝訂成冊等，為完成施工範圍所有項目並達到規範質量要求必須採取的施工措施等所產生的全部費用。

三、施工內容　　

3.1 該工程分為兩個施工標段：　　

1）一標段： 地塊基坑支護工程；　　

2）二標段： 地塊基坑支護工程；　　

3.2 主要工作內容包括但不限於：　　

（1） 型拉森鋼板樁　　

（2） 坡面噴射鋼筋混凝土面層　　（

3） 預應力錨索　　（

4） ￠48錨管　　（

5） ￠1000灌注樁　　（

6） 鋼筋混凝土冠樑、腰樑　　（

7） 單、雙軸混凝土攪拌樁　　（

8） ￠80稍徑木樁　　（

9）基坑頂、底排水溝及集水井（坑）　　（

10）基坑頂部1.5米範圍內的硬地化　　（1

1）施工項目產生的止水、排水等一切其它所需的措施項目等。施工期間的排水工作，乙方必須採取一切措施保證抽水、止水、排水的及時性，否則，由此造成基坑泡水等而產生的經濟及工期損失均由乙方承擔,若不是由乙方原因造成的基坑泡水而產生的經濟損失不由乙方負責。

四、承包方式　　本工程採用核定單價、總價包乾的方式。

4.1 包乾總價中包括施工範圍內工程質量、工期、安全文明施工等工程達到驗收標準所必需的所有費用，其中包括但不限於人工費、材料費、機械費、調試費、試驗費、施工配合費、施工用電用水費、泥漿製備及清運費、成品保護費、驗收費（政府主管部門的檢驗、試驗及相關費用，但不包含基坑監測、沉降觀測的費用）、安全文明施工費、材料檢測、機械及機械安拆和進退場、抽水排水、工程保險及意外傷害保險、管理費、措施費及規費、利潤、税金、市場價格波動風險、政府標準合同文本規定的不可抗力以外的所有風險及其他一切可預見或不可預見因素等。

4.2本工程所需材料均由乙方負責採購，在採購前7天內通知甲方，經甲乙雙方共同考查品牌、質量確認符合要求後，再行採購，但因材料質量問題造成的工程質量不合格，其責任仍由乙方承擔。

4.3施工階段的臨建和產生的廢棄物，施工完成後於退場前應按甲方要求及時清理，不得影響後續施工，每拖延一天按拖延一天工期罰款。

五、付款方式　　

5.1本工程不支付工程備料款（預付款），工程正式開工後，按每月實際完成合　　格工作量的_ _％支付給乙方作為本月工程進度款，乙方在每月____日向甲方申報當月完成進度結算書和進度款申報表，甲方和監理應在下月____日前辦好審批手續，並且在辦好審批手續後10天內支付給乙方上月工程進度款。

5.2 在基坑土方開挖到位後，本合同全部工程竣工經甲方、監理、設計方等相關　　方驗收合格、竣工結算雙方核對完成；接乙方書面請款報告十二個工作日內支付至結算價的_ _％。

5.3 預留結算價款的%作為本工程的質量保證金，待基坑回填完成後，接乙方　　書面請款報告，九十個工作日內一次性無息付清。

5.4 符合以上付款條件後，乙方應先向甲方提供符合税法規定的發票，甲方收到　　乙方發票後付款，否則甲方有權拒絕支付工程款，乙方承擔違約責任。全部工程竣工驗收合格結算完成，甲方支付該期應付款時，乙方須開發票至本工程結算價款的100%。

六、合同價款及結算辦法　　

6.1 合同價款：本工程經雙方核定後的包乾總價 元（大寫：元人民幣）。

6.2 按核定後的單價總價一次性包乾，若實際施工無設計修改變更增減指令，結算時不做任何調整，乙方不得以任何理由提出結算調整的要求。

6.3 包乾總價是根據招標文件、合同、施工圖紙等文件並結合現場實際情況確定的，為施工範圍內表述的全部工作內容，即使並不明確，乙方均按合同總價一次包定，在完成合同範圍內工程時不得以任何理由提出結算調整的要求。

6.4 乙方投標報價清單中未列的項目，視為已包含在包乾總價中；各項綜合單價被視為完成該分項工程全部工序內容的'綜合單價；　　

6.5 甲方指令發出的變更增減，工程量按現場簽證據實計算，價格按以下結算原則執行：　　

① 變更增減的項目是《包乾總價清單》中已有的項目,則價格按《包乾總　　價清單》中甲方確認的核定單價及實際發生的變更增減數量計算，如《包乾總價清單》中存在相同項目但單價不同，則單價按《包乾總價清單》中的最低的核定單價執行。

② 變更增減的項目在《包乾總價清單》中無相同項目但有類似項目的，參照該類似項目的核定單價雙方協商確定。

③ 變更增減的項目在《包乾總價清單》中沒有的項目也沒有類似的項目時，單價按市場價或套用以下標準兩者取低者計算（計價軟件採用晨曦軟件），材料單價按施工期間《寧德建設工程信息》加權平均價計算：　　

1）20版《 建築工程消耗量定額》

2）20版《 市政工程消耗量定額》

3）20版《全國統一安裝工程預算定額 綜合單價表》

4）____省住房和城鄉建設廳________年____月____日前執行的相關配套文件及補充定額　　

5）按《包乾總價清單》的計算方法結算。

6.6 工程拉森鋼板樁實際打拔天數按5個月（從甲方要求的每一個施工段最後一根樁施打完畢之日起算，至甲方通知乙方拔樁之日止）包乾在總價中，實際天數超過5個月後，每超過一天按 元噸計算。計算天數以現場甲乙雙方確認的實際天數為準。

七、工期要求　　工程總工期為：地下室一層與地下室二層之間的水泥攪拌樁施工工期為 15個日曆天；所有水泥攪拌樁、灌注樁的施工工期為20 個日曆天；拉森鋼板樁、松木樁施工時間根據基坑土方開挖的先後順序分階段施工。具體開工時間以甲方書面通知為準。　　工期延遲處罰：合同工期每延遲一天，按合同總價2‰罰款。

八、工程施工：　　質量要求　　

8.1￠20的錨杆、￠48錨管、￠1000灌注樁成孔後，必須經甲方現場工程師檢查達到設計要求，土渣清理乾淨並辦好工程隱蔽記錄後方可進入下一步工序，否則甲方有權要求乙方重新鑽孔檢測；　　

8.2乙方負責做好現場安全施工管理工作，並對發生施工安全事故而造成的經濟損失、 法律責任和連帶責任負全責；　　

8.3必須遵守甲方的工程管理制度，如有違規，視為違約，按違規每條500元次人處罰；　　

8.4乙方有責任密切監測邊坡及周圍地表、建構築物的位移變形，制定落實搶險預案。發生險情時，要採取一切有效措施進行緊急處置，務必實行先搶險後查責任的原則；由乙方原因發生質量安全事故，所引起的經濟責任，法律責任和由此引起的連帶責任由乙方承擔；　　

8.5若因乙方未按設計圖紙、技術規程和技術規範施工，發生基坑邊坡倒塌而造成的一切損失由乙方負責，除修復倒塌的邊坡外，還需承擔由此引起的所有經濟責任和法律責任；　　

8.6認真審查設計圖紙，發現問題及時向甲方反映解決。若因甲方提供的圖紙有錯誤，乙方並沒有發現問題，而按錯誤的圖紙施工導致發生的工程事故使邊坡存在安全隱患，經有關專家認證屬圖紙的問題，則責任由甲乙雙方各承擔50%的經濟與法律責任。乙方有責任修復存在安全隱患的邊坡，修復的全部費用，甲乙雙方各承擔50%。

8.7工程竣工未交甲方之前，由乙方負責保護，乙方保護期間發生損壞由乙方出資修復；　　

8.8竣工後約定的保修期內，乙方應制定好應急預案，並於基坑開挖到地下室施工期間，派駐有施工經驗的工程師進行巡查，發現安全問題及時組織處理工作，產生的費用由乙方負責

建築公司合同15

發包人(全稱)：（以下簡稱甲方）

承包人(全稱)：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

資金來源：自籌資金

二、工程承包範圍

工程範圍：：多層（4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、8#樓，9#樓、10#樓、11#樓）

商品房土建及裝飾工程

(1)本工程建築面積：

多層（框架剪力牆結構）：5#樓：5135㎡，6#樓：8872㎡

多層帶地下室：19#樓：3781㎡，20#

多層（磚混結構）：4#樓：5860。4㎡，13#樓：3781。4㎡，16#樓：3784。9㎡，18#樓：3784。9㎡，21#樓：

別墅：7#樓：620㎡，8#樓：620㎡，9#樓：620㎡，

合計建築面積：㎡（以實際竣工結算面積為準）

(2)承包目標範圍：以甲方提供的施工圖紙、技術交底、圖紙會審、設計變更、技術核定單及其他説明所規定的土建、裝飾工程及散水的全部內容（土方開挖、降水、樁基礎施工由甲方另行發包，土建施工界面以剔，截樁頭為起始點）。

(3)甲方另行發包的範圍為：a、電梯工程，b、給排水工程，c、消防工程，d、強弱電工程，e、人防安裝工程，f、室外總圖，g、防水工程，h、外牆保温，外牆漆，i、塑鋼窗、陽台、樓梯欄杆。

三、合同工期

開工日期：年月日（以發包人簽發的開工日期為準）

竣工日期：年月日（竣工驗收合格通過之日）

合同工期：總日曆天數天（包括停電、停水時間），除不可抗力因素外（含地震、洪水、風災、雪災等自然災害），工期不得延長。

四、質量標準

工程質量標準：達到國家相關標準，規範，合格要求

五、承包價格

採用固定綜合單價承包（以房屋產權面積為準進行最終決算）。按四川省工程量清單計價定額（20xx定額）基價和《四川省建設工程安全文明施工措施費計價管理辦法》及《四川省施工企業規費計取標準》（按下限取費），在上述計算出總價後下浮13％作為承包總價。

六、安全承包目標

要求乙方所有員工必須持證上崗，自行解決上崗證事宜，安全、文明施工措施費須專款專用。按安全條文為規範進行施工，其現場檢查評價由建築安全監督管理機構實施，若評價不合格者，將扣出安全文明施工措施費，乙方開工前對工人進行系統的安全教育；做好安全防護，杜絕事故的發生。

甲、乙雙方採用建築施工內部承包方式，乙方使用甲方資質進行工程建設，但在施工中所發生的傷、亡、病、殘事故和工程質量事故所發生的一切費用及責任無條件由乙方負責，若發生重大質量安全事故，影響甲方的聲譽，甲方按照有關規定作出相應處罰。

甲方統一進行安全責任保險，在乙方的應付工程款中扣除。如甲方單獨分包項目，所產生的質量安全等問題，由甲方負全部責任，乙方概不負責。

七、綜合承包目標

乙方應教育工人嚴格按操作規範作業，文明施工，遵守國家法律法規、社會公德、行業規範、公司制度，若出現違法違紀、不按規範施工等行為給公司造成經濟和名譽損失，概由乙方負責承擔。

八、一般權利、義務

1、乙方自覺接受甲方監督管理，認真搞好項目施工管理；

2、該工程屬於固定綜合單價承包，風險費用及趕工措施費概由承包方承擔。

3、乙方權利與義務：

（1）、組織施工力量和機具設備進場，嚴格按國家頒佈的施工規範，圖紙設計要求和甲方認可的由設施部門書面出具的變更精心施工，保證工程建設的質量，按期竣工。

（2）、按規定提供施工過程中的用工計價表，做好的有關財務賬目，保管好一切財務憑證以及本工程的各有關經濟技術資料，在撥付工程款時，必須提供合法的'有效發票。

（3）、自行解決工程建設中各種招待費和工地辦公的零星開支，負責工程的環保噪音、渣土運輸等施工過程中的一切費用。

（4）、負責承擔工程的建安營業税。

（5）、負責按時向有關部門交納施工所耗的水電費用。

（6）、負責配合本工程其他分部工程的施工（不計取總包服務費），協調好與天然氣、自來水和電安裝、光纜安裝等專業隊伍的關係。

4、甲方權利與義務

（1）、負責做好“三通一平”。

（2）、無償提供公司的設計施工圖及修建過程中所需的各種批件。

（3）、除非乙方主動放棄或歸責於乙方的原因滯工和無法施工，甲方不得將該工程收回或轉包。

（4）、甲方負責項目的試驗和資料工作，協調項目辦理驗收和移交檔案館資料，甲、乙雙方分別承擔相應費用。

（5）、在乙方竣工驗收合格後90天內，完成工程結算。

九、施工組織設計和工期

1、乙方必須提供以下計劃，經甲方審查後作為指導本工程的施工和撥款依據。

（1）《施工組織設計》（包括安全施工設計、工程進度計劃），分項工程施工方案。

（2）成本控制措施

（3）本工程所需的圖集規範，若乙方不能準備，甲方可作有償提供。

2、本工程竣工時間認定，以工程竣工驗收報告為準。

3、因甲方其他原因影響工期時，憑甲乙雙方及監理工程師的書面簽證順延。

4、因施工質量不符合規定或設計要求，必須停工返工，所延誤的工期，以及因施工組織不當所延誤的工期，概由乙方負責。

5、乙方必須向甲方提交每月的進度計劃、材料計劃及資金計劃，否則，造成的不撥付工程款等損失，概由乙方承擔。

6、本項目每棟樓工程要求按期竣工，按合同工期每延誤工期一天，甲方按每天1000元向乙方收取罰金，在撥付的工程款中扣罰。

十、質量與檢驗

1、甲方組織對施工質量進行定期不定期的監督檢查，如發現違反操作規程和質量達不到規範要求時，乙方必須停止施工，採取有力措施補救或返工，由此造成的一切直接和間接損失概由乙方自行承擔。

2、乙方必須會同甲方現場負責人、施工技術人員、設計、質檢、監理人員等進行檢查驗收各分部、分項工程以及檢查驗收的工序，驗收按規定程序進行，各分部、分項工程以及每到工序完工，乙方必須提前通知甲方、設計、質檢、監理人員進行驗收；未經驗收，乙方不得進行下道工序施工，否則甲方將視情況對乙方實行處罰，一切所造成的損失全部由乙方負責。

3、乙方擬用於本工程的建材、構件等必須具備合格證和試拉、試壓、試驗等報告，在施工前現場相關人員隨機抽檢合格才能使用；如甲方提供的材料，由甲方負責出具報告。

4、根據甲方有關管理辦法，對項目出現的各種違章情況處以50-5000元的罰款，並要求整改。情況嚴重或累犯時甲方有權更換施工隊伍。罰款處罰款通知由甲方現場負責人直接遞交乙方和甲方財務部，在撥付工程款中扣除，並單獨立賬。

十一、工程款的撥付與質保金的預留

1。工程款撥付：每棟地下室完成並現澆至±0。000m後7日內付該棟工程約定總造價的20％。多層澆築屋面後7日內付該工程約定總造價的30％，安裝及裝飾完工後7日內付該工程約定總造價的30％，竣工驗收並決算後7日內按決算總造價付足％。

2。質保金：按工程分棟結算預留％，質保期滿，結算維修費後退還。質保金不計付利息。

十二、變更

若需要改設計圖（增加或減少設計內容），由甲方作出書面更改或技術核定單，價格按承包合同約定的固定綜合單價同一口徑核算。

十三、保修

1。乙方全面履行與甲方簽訂的施工保修合同。保修期按國家相關規定執行，以甲方認可的起始時間計算。

2。保修期內若出現工程質量問題，由甲方通知乙方，乙方必須於24小時內安排維修人員到現場維修，否則，甲方將動用保脩金自行安排維修，乙方不得有任何異議。

3。每次維修，乙方必須按甲方委託的物業管理部門提供的維修方法，維修程序，選用經認定的材料進行維修。維修完畢。必須經物業管理部門書面認可。按照相關規定應經鑑定的按規定進行。

4。若同類問題多次發生並維修三次都未徹底維修好，此後由甲方派人維修，所發生的費用從保脩金中支付。

5。若工程為出現質量問題，土建保修期滿，甲方退還乙方的保脩金，其他項目依次類推。

6。保脩金不計息。

十四、獎勵及處罰

1。在乙方順利完成施工任務時，甲方按實際工程量及時撥付工程款；工程完工後甲方將根據工期、質量、安全的完成情況，給予適當的獎勵。

2。若乙方在施工過程中有不按規範和設計要求施工，不接受甲方人員的監督管理或因施工組織管理不當，不能保證工程質量和進度，不能保證工程施工的順利進行，甲方有權處罰或單方解除施工承包合同，另行選定人進場施工，由此所造成的一切損失概由乙方負責。

十五、竣工驗收

工程竣工後乙方30日內必須辦理竣工驗收手續，並將工程竣工驗收資料存檔案館、建設局備案。同時，應將竣工資料提供一套給甲方技術部門。

十六、合同生效

1、本合同一經簽訂，雙方不得違約；若一方違約，由違約方承擔工程約定造價5％的違約金。

2、其他未盡事項甲、乙雙方協商解決，若協商不成可向人民法院起訴。

3、本補充合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，具有同等法律效力。

十七、附件一

*******建設工程有限公司歐洲新城項目安全文明施工處罰規定。

發包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開户銀行：開户銀行：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：