建築工程施工合同通用15篇

在人民愈發重視法律的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的建築工程施工合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

建築工程施工合同1

甲方：中國XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙雙方本着“互利互惠、共同發展”的原則，共同開展_______________行業市場，就______（包括手機、筆記本d）業務系統，乙方通過合作利用甲方的通信網絡為乙方用户提供技術服務的相關事宜達成如下協議：

一、合作內容

1、甲方根據公司總體運營思路制定終端銷售政策，乙方負責“_______________”專用終端的引進和銷售。

2、乙方通過對甲方進行業務分成的方式來收回投入成本。

二、甲方權利及義務

（一）甲方的權利

1、根據____________行業市場的發展需要，甲方有權與乙方共同選定____________專用終端型號；

2、甲方對訂購終端制定銷售政策；

3、甲方有監督乙方完善售後服務體系的權利，包括：

（1）提供終端備機；

（2）在________________區至少設有一個售後服務站；

（3）要求制定詳盡的售後服務流程，嚴格按照產品相關三包規定處理終端售後問題；

（4）如經售後服務維修站確認為手機故障並在可提供換機服務時間範圍內的，乙方必須為用户提供換機服務。

4、甲方有權要求乙方完善其終端進銷體系，包括：

（1）車輛要求：自有貨車至少______輛，送貨人員至少______人；

（2）終端管理：要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度，並配備相應崗位負責人員；

（3）財務管理：具有完善的財務核算體系及管理制度，配備相應財務人員；

（4）業務聯繫人員：配備相關業務聯繫人員，用於發展用户、日常業務交涉、貨物供應聯繫、市場銷售監控等；

5、對於乙方自行訂購的非電信公司集採終端，甲方有權要求出示廠家直供證明，否則不予掃串

（二）甲方的義務

1、對於乙方掃串號終端，甲方根據cda移動業務社會化運營總體思路，有義務制定符合市場發展的終端銷售政策；

2、對經甲、乙雙方共同協商後訂購的移動終端，甲方有義務申請將終端串號錄入系統；

3、根據市場發展需要，在終端型號上，甲方有指導乙方進行採購的義務；

4、在乙方完備售後服務及終端進行銷體系過程中，甲方有義務提供部分指導意見協助實施；

5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算，甲方有義務協助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款；

三、乙方的權利及義務

（一）乙方的權利

1、乙方根據市場發展需要，有自行上報進貨終端型號的權利；

2、乙方訂購終端過程中，在滿足入圍條件前提下，對訂貨終端型號有選擇的權利；

3、對於甲、乙雙方共同協商確定後進貨的終端，乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統且制定相關銷售政策；

4、對於通過自身能力滲透末端銷售渠道，甲方不做具體規定，乙方有權利選擇滲透目標；

5、乙方在完備售後服務及終端進銷體系過程中，在符合電信公司相關要求的前提下，有權利提出個性化建設方案；

6、乙方有權利要求甲方協助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款，知道乙方收到相應款項後為止。

（二）乙方的義務

1、根據市場發展情況，針對甲方提出的終端訂購需求，乙方有義務部分或全數訂購；

2、乙方有按甲方要求完善自身售後服務及終端進銷體系的義務；

3、甲方根據市場發展實際情況，對天翼終端市場進行宏觀調控過程中，乙方有義務按照甲方要求經營天翼終端業務；

4、終端進貨，出貨及銷售過程中，乙方有按照甲方要求進行規範操作的義務。

四、資費標準

1、短信費：______元條（按條）；

2、功能費：______元月（自治區內不限流量費，區外流量費和超出部分按照標準資費收取）；

3、d上網業務包月資費套餐：______元月人，區內不限流量，____________外流量按：______元分鐘計算；

4、如開通其他業務，按現行資費標準收取

五、分成方式

1、乙方於甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本；

2、在功能、短信等費用上進行分成

3、分成比例為：甲方佔50%，乙方佔50%

六、結算週期

1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結算；

2、每月____日前提供上個月的業務出賬單，雙方進行對賬；

3、賬單核對無誤後，____日乙方開出與賬單等額的發票送至甲方處；

4、甲方依據乙方開具的發票在每月2____日前將上月結算款匯至乙方結算賬户

七、乙方結算賬户公司名稱：__________________公司地址：__________________郵編：__________________開户行名稱：__________________賬號：________________________

八、違約責任

1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協項下有關義務時，可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應與不可抗力發生或清除後____日內將情況告知對方，並提供有關單位的證明文件。在不可抗力影響消除後，一方或雙反應繼續履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時，雙方應重新協商合同的履行問題；

2、因不可抗力事件影響協議履行是，則延長履行協議的期限，這一期限相當於不可抗力影響的時間；

3、因不可抗力時間導致的費用由雙方自行承擔。

九、爭議的解決對於因為本協議履行而發生的爭執，甲乙雙方可協商解決，協議不成的，由呼和浩特仲裁委員會依據規則仲裁。仲裁判決是終局的，對雙方均有約束力。

十、合同期限本協議自雙方代表簽字蓋章之日起生效，合同有效期限為________年。合同到期後，如雙方無反對意見，有效期自動順延；如任何一方有反對意見，在本協議到期後前一個月書面通知對方，以反對意見書面送達為標誌，則本協議到期自動終止或重新談判簽訂新協議。

一、保密甲乙雙方決定就該協議相關內容保密性採用如下防範措施：

1、甲乙雙方對合作內容及協議條款嚴格保密，不得給甲方其他競爭者透露；

2、如發現因甲方或乙方過失造成協議內容或約定條款泄密的，由責任方採取相應措施承擔責任，並承擔相應損失。

二、協議的生效、變更、終止

1、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力，經雙方代表簽字並蓋章後生效。

2、在本協議有效期內，雙方可以通過友好協商，對本協議相關條款進行變更或者解除本協議。任何一方欲變更或者解除本協議，應提前____日向另一方面提交書面説明。單方面解除協議的一方，應對另一方因此遭受的損失承擔全部賠償責任。

3、如果甲方不能按時付款，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付未付金額的千分之三的違約金。

4、協議中其它未盡事宜由雙方友好協商解決。

三、合同的生效本合同由各方授權代表簽署後即生效，簽署如下：

甲方：中國XX公司________________________分公司

法定代表人（或授權代表）簽字：______

蓋章：____________

簽約日期：____________

乙方：____________

法定代表人（或授權代表）簽字：______

蓋章：______

簽約日期：____

建築工程施工合同2

建設工程施工合同管理是規範建築市場的重要內容之一。近十年來，經過建設行政管理部門的積極努力，合同備案工作取得了很大成效。但是，由於目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決，部分施工合同的內容不夠詳細，管理不到位，履約效果不甚理想。現結合我市合同備案善，就當前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對策的思路談一些認識。

一、強化建設工程施工合同的備案管理是市場經濟發展的客觀要求：

隨着我國加入WTO後建築市場的規範發展，施工合同必將成為維繫發承包雙方經濟活動的重要法律依據。強化建設工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要，更是市場經濟發展的客觀要求。

首先，從社會制度和企業性質看，我國目前是以公有制為主的多種經濟形式並存的經濟結構，生產力水平不高，法制不健全，不正當競爭行為時有發生，建築市場承發包雙方的合同自律行為還比較差。現階段必須依靠政府有關部門的宣傳、監督和管理，發揮政府職能部門的作用，才能使建築市場不斷規範和完善。

其次，從當前經濟秩序的狀況看，舊的體制雖然已被打破，但新的體制還沒有完全建立起來，人們缺乏市場經濟所必需的法制觀念和行為規範，經濟交往的隨意性和盲目性很大，加之投機和趨利的心理作用，使建築市場交易秩序經常處在一個不穩定的狀態，如果版面地強調施工合同簽約自由和企業自律，只會加劇建築市場經濟秩序的混亂，使企業付出更加學生的代價。

其次，從企業經營管理的現狀看，一些企業的合同意識比較薄弱，廢止籤合同，不會用合同保護自身的合法權益，不知如何管理合同的現象仍很普遍。如：大連水陸工程局由於簽訂施工合同的隨意性，短短兩年時間就遺留了47起合同糾紛，花80多萬元，先後打了五年官司，造成直接經濟損失400多萬元。沉痛的教訓，使他們認識到加強合同管理的重要性。此後，由於他們主動申請備案鑑證，完善了合同內容，使企業的合法權益得到了保障，經營狀況越來越好。

最後，我國加入WTO後，建築市場將全面放開。國外建築承包商

將進入我國市場，如果我們業主不是以平等主體來進行交易，仍然盲目地壓價、壓工期和要求墊資，就有可能被外國承包商援引“非歧視原則”而引發貿易糾紛。這就要求我們必須加強施工合同的規範化管理，樹立國際化意識，以適應加入WTO引發的新形式、新變化和新要求。

二、當前建設工程施工合同備案面臨的幾個共問題：

1、法律意識淡薄。一是有相當部分企業對履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性，承發包雙方簽訂了施工合同後，不按規定辦理備案手續，迴避建設行政主管部門的監督管理；二是個別單位不採用國家統一的施工合同示範文本而自訂條款；三是部分發包方不執行國家的法律、法規，而各行其是，甚至個別單位自定章程代替法規，有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方；四是個別承包方不具備法人資格，超越權限對外簽訂合同；五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產生的原因，是由於某些領導及合同承辦人員的法律意識淡薄，對建設工程施工合同簽訂和改造應具有嚴格的法定程序的重要性和必要性認識不足。

建築工程施工合同3

發 包 人：(以下簡稱甲方)

承 包 人：(以下簡稱乙方)

説明：本合同根據____省建設廳推行的《____省建設工程標準施工合同》編制而成，作為發包人和承包人的合同簽訂的版本，合同條款須根據招標文件的要求及承包人的投標文件內容適當調整補充;

第一部份 協議書

一、工程概況

工程名稱：拘留所遷建工程

工程地點：石鼔鎮原知青場

工程規模及內容：辦公樓4層，監房2層，高度16.5米，總建築面積6849.22平方米

結構形式： 框架

工程立項、規劃批准文件號：高發改審函【】16號

資金來源：爭取上級支持，不足部分由地方財政配套資金解決

二、工程承包範圍

承包範圍: 施工總承包(包括建築及安裝工程)

三、合同工期

工程合同工期總日曆天數：235天。

擬從________年____月____日開始施工，至________年____月____日竣工完成

四、質量標準

工程質量標準：要求達到國家建設工程質量驗收標準 (GB50300-)合格以上。

五、合同價款

合同總價(大寫)：(小寫)： 7 元。

項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);

詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。

六、組成合同的文件

組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同

第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致。

七、詞語含義

本協議書中有關詞語含義與本合同

第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。

八、承包人承諾

承包人向發包人承諾已閲讀、理解並接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成並 保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務。

九、發包人承諾

發包人向承包人承諾已閲讀、理解並接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。

十、合同生效

訂立合同時間：________年____月____日

訂立合同地點： 公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章後，於 即時 生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建築工程施工合同4

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

經＿＿＿建設局批准，本工程於＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，依據建設部和國家工商管理局頒發的（gf--96--0205）《建築裝飾工程施工合同》示範文本，並結合XX市有關規定及本工程的具體情況，簽訂本合同。

一、詞語含義及合同文件

第一條詞語含義

在本合同中，下列詞語具有本條所賦予的含義：

1.1合同：是指發包方和承包方之間為實施工程達成的明確相互權利和義務關係的協議，以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。

1.2發包方（簡稱甲方）：合同約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

甲方的具體身份、發包範圍、權限、性質均需在合同條款中約定。

1.3承包方（簡稱乙方）：合同約定的具有工程承包主體資格並被甲方接受的當事人。

1.4甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：合同約定甲方在相應條款內指定的履行合同的負責人。

1.5乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：合同約定乙方在相應條款內指定的履行合同的負責人。

1.6社會監理：合同約定甲方委託具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

1.7總監理工程師：合同約定工程建設監理單位委派的監理總負責人。

1.8設計單位：甲方委託的具備與工程相應資質等級的設計單位。

本合同裝飾工程，甲方委託乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

1.9裝飾工程：是指為使建築物、構築物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建築物、構築物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建築物及其設施表面的裝飾處理。

1.10工程造價管理部門：XX市建設工程造價管理站。

1.11工程質量監督部門：按《深圳經濟特區建設工程質量條例》執行。

1.12合同價款：甲、乙雙方在合同相應條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格、措施費、工期補償費等。

1.13追加合同價款：在施工中發生圖紙及措施以外的工程量，經甲方確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1.14費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

1.15工期：按國家有關規定，甲乙雙方在合同相應條款約定的、按總日曆天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

1.16開工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程開工日期（約定期不能開工的，由責任方負責）。

1.17竣工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程竣工日期。

1.18圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套説明和有關資料）

1.19分段或分部工程：在合同相應條款（或補充條款）約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

1.20施工場地：由甲方提供，並在合同相應條款（或補充條款）內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。

1.21施工設備和設施：按雙方協議約定，由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設備或設施。

1.22工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按XX市的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

1.23書面形式：根據合同發生的手寫、打印、複寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

1.24不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災，以及相應條款約定的自然災害等。

1.25利息：合同中所指的利息，為單位向銀行貸款利息。

1.26合同條款中，部分甲方職責由其甲方委託的社會監理機構代為行使的，應在補充條款中明確其代為行使的內容、範圍。

　第二條合同文件組成及解釋順序

合同文件應能互相解釋，互為説明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

2.1協議條款；

2.2合同條件；

2.3建設工程施工合同，補充合同；

2.4洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

2.5合同約定的標準、規範和有關的技術經濟標準、資料；

2.6招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

2.7工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

2.8監理合同

當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解決，協商不成時，按第三十六條約定的辦法解決。

　第三條合同使用標準及法律

合同必須首先約定使用國家標準、規範。其次約定使用行業標準、規範；再次約定使用地方的標準、規範。甲方應按約定的

時間向乙方提供一式兩份標準、規範。

國內沒有相應標準、規範時，設計方應提供施工工藝，經甲、乙、丙三方代表批准後執行。設計要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。所發生購買、翻譯的費用，均由甲方承擔。

適用於合同文件的法律、法規是國家的法律、法規和XX市的地方法規及規章。

XX市建設主管部門的有關規定對雙方也具有約束力。

第四條工程概況

4.1工程名稱：____________________________________

工程地點：____________________________________

承包範圍：________________________

4.2承包方式：____________

4.2.1按定標（或邀請協商議標）價及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質量、包安全。

4.2.2按國家規定由乙方繳納的各種税收已包含在本工程造價內，由乙方向税務機關繳納。

4.2.3招標工程除涉及變更外，總價、單價均以定標價為準，一次包定，結算時按4.5條的約定辦理。

4.3工期：

⑴開工日期：______年____月____日

⑵竣工日期：______年____月____日

總日曆工期天數：______天。

4.4質量等級：______

4.5合同價款：人民幣（幣）__________元，大寫：__________________其中含措施費______元。

4.5.1上述造價為固定價格加風險係數之和。其中，甲方給予乙方的風險金額為：______元，或合同價款％的金額。風險承擔的範圍：

4.5.2上述造價為可調價格合同。調整的方式為：________________________

4.5.3全部工程造價按下列規定計算：________________________________

第五條圖紙

5.1甲方於合同簽訂後三日內向乙方提供完整的裝飾施工圖紙單套（包括標準圖及有關資料兩套）。乙方需要超過雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

5.2甲方提供國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，甲方應負責複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用。

5.3本合同的裝飾工程施工圖紙，甲方委託乙方部分或全部設計，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

二、雙方一般責任

第六條甲方代表

6.1甲方代表姓名：____________；職稱（職務）：____________

6.2甲方代表可委派有關具體管理人員，對本合同約定的工程，行使自己部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

6.3甲方代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時後不予答覆，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告後24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

6.4甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的追加合同價款，並賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。

甲方代表易人，甲方應於易人前7天通知乙方，後任繼續履行合同約定的前任的權利和義務。

第七條監理單位及總監理工程師

7.1本工程甲方委託______監理。

7.2總監理工程師姓名：____________；職稱：____________

7.3總監理工程師職責：______________________________

非經甲方代表同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應做出公正的.處理。

總監理工程師易人，甲方代表接到監理單位通知後同時通知乙方，後任繼續履行甲方賦予前任的權利和義務。

第八條乙方駐工地代表

8.1乙方駐工地代表姓名：____________；職務：____________

8.2乙方任

命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

8.3乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名及收到時間後生效。

8.4乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

乙方代表易人，乙方應於易人前7天通知甲方，後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　第九條甲方工作

甲方按該裝飾工程合同約定的內容，一次或分階段完成以下工作：

9.1合同開工日期前天，提供施工所需的場地，並清除場地內一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內施工採取的相應措施所發生的費用，均計入合同價款內；

9.2合同開工日期前______天，向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至條款約定的地點，並保證乙方施工期間的需要；

9.3負責本工程涉及的市政配套部門及當地各有關部門的聯繫和協調工作；

9.4甲方進行分部工程招標，施工中甲方應協調施工場地內交叉作業及施工單位之間的關係，保證合同按約定順利施工；

9.5合同開工日期前天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續；

9.6合同開工日期前天，組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；乙方負責設計的，組織由設計人員向施工人員進行技術交底。

9.7向乙方有償提供的施工設備和設施有：

甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，並賠償乙方有關損失，工期相應順延。

第十條乙方工作

乙方按約定的時間和要求做好以下工作：

10.1甲方委託乙方設計的，在其設計資格證書允許的範圍內，按合同約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批准後使用；

10.2向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統計報表和工程事故報告；

10.3在騰空後單獨由乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衞。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用；

在新建工程或不騰空的建築物內施工時，上述設施和人員由工程發包單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。

10.4遵守XX市政府和有關部門對施工場地交通、施工噪音、施工現場環境衞生等管理規定。經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責；

10.5遵守XX市政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；

10.6按約定保護好建築物結構和相應管線、設備；

10.7已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。要求乙方採取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發生損壞的修理費用，由甲方承擔。由於乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。

三、施工組織設計和工期

　第十一條施工組織設計及進度計劃

乙方在合同簽訂生效後日內，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設計後日內予以批准或提出修改意見，逾期不批覆，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批准。乙方必須按批准的施工組織設計（或施工方案）和進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施，甲方代表批准後執行。

　第十二條延期開工

乙方不能按時開工，應在條款約定的開工日期3天前，向甲方代表提出延期開工的理由和請求。甲方代表在3天內答覆乙方，甲方代表3天不予答覆，視為已同意乙方請求，工期相應順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據不足，不同意延期請求或乙方未在規定時間內提出延期開工請求，竣工工期不予順延。

甲方徵得乙方同意並以書面形式通知乙方後，可要求乙方推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

第十三條暫停施工

甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見後，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後

48小時內未給予答覆，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

第十四條工期順延

14.1以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

14.1.1由於設計變更、工程量變化，引起施工程序變化；

14.1.2一週內非乙方原因停電、停水造成停工累計超過八小時；

14.1.3甲方不能按約定期限交出（騰空）施工場地、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、電；

14.1.4由於戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。

14.1.5甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

14.1.6甲方分包或分部招標的工程，拖延了工程進度。

14.1.7甲方提供的設備、材料等，未按乙方計劃進場或交驗時發現缺陷，需要更換而耽誤施工進度。

14.1.8其它非乙方原因的停工。

14.2上述情況發生後七天內，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出，向甲方代表提出書面報告，甲方代表在收到報告後兩天內予以確認、答覆。

14.3非14.1列出的原因造成的工期拖延，乙方承擔違約責任；或每延期天，由乙方付給甲方罰金元。罰金不超過合同總造價的％。

第十五條工期提前

15.1工程若需提前竣工，雙方協商一致後簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批准。甲方在三天內給予批准，併為趕工提供方便條件。提前竣工協議內容包括：提前的時間、乙方採取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。

15.2乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前______天，甲方獎給乙方______元。

四、質量與檢驗

第十六條工程樣板

16.1根據裝飾需要，甲方可要求乙方製作樣板間。乙方製作的樣板間，經甲方代表檢驗合格後，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。製作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

16.2乙方報價時提供的樣板，由甲乙雙方封存，作為工程驗收樣品。

第十七條檢查和返工

乙方應認真按照標準、規範、設計和樣板間（樣品）標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

以上檢查檢驗合格後，又發現由於乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔返工的全部費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

第十八條工程質量等級

18.1工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗評定的標準。

18.2工程質量經驗收評定為優良標準，並按合同工期竣工，增加工程費用元。

18.3工程質量不符合規範、標準和設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

18.4雙方對工程質量有爭議，按照職能分工由市（或區）建設行政主管部門進行裁決，因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

第十九條隱蔽工程和中間驗收

19.1工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格後，於驗收前24小時通知甲方代表。經驗收合格，甲方代表簽字後即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知後24小時內未到場驗收，則視為驗收合格，甲方必須補籤驗收手續。

19.2隱蔽工程質量符合規定要求，驗收24小時後甲方代表不簽字，視為甲方代表已批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。甲方驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。

第二十條重新檢驗

無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新隱蔽或修復後隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

五、合同價款的支付方式

第二十一條合同價款之調整

合同價款為有條件之可調價款，發生下列情況之一的可作調整：

21.1甲方代表確認的工程量增減；

21.2甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

21.3甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換；

21.4合同雙方確認的市工程造價管理部門公佈的價格調整文件；

21.5雙方約定的其它增減或調整。

雙方在約定的調整合同價款的範圍內，需要調整合同價款時，乙方在上述情況發生後天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批准後通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知後7天內不作答覆，視為已經批准。

　第二十二條工程預付款

22.1合同生效後五天內，甲方付給價款的％預付款，計人民幣（幣）萬元。

22.2乙方在完成合同價款60％時（以甲方代表簽證的工程量為準），甲方開始按比例每月抵扣預付款的______％，在完成合同總造價的______％時抵扣完。

甲方不按協議條款約定預付工程款，乙方在約定預付時間7天后向甲方發出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知後仍不能按要求預付工程款，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款當時的利息並承擔違約責任。

第二十三條工程量的核實確認

23.1乙方於每月二十五日後三天內向甲方代表遞交已完工程量報表，甲方接報表後三天內按圖紙核實已完工程量，並提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件並派人蔘加。

23.2乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。甲方代表收到乙方報表後三天內未進行計量，從第四天起，乙方報表中的工程量視為已被確認，作為支付工程款的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果乙方不同意時作為無效。

23.3甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予計量。

23.4不符合工程質量標準的工程量，不計入工程量統計範圍。

　第二十四條工程款支付

24.1甲方根據核實確認的工程量，並按構成合同價款相應項目的綜合單價計算的款額，經甲方代表簽字後支付。

24.2乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表後，甲方在六天內未核實完畢及未支付工程進度款，乙方可向甲方發出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發生通知七天後停止施工，甲方承擔違約責任。

24.3經甲乙雙方同意並簽訂延期付款協議，甲方可延期付款。

24.4工程款支付達工程總造價的95％時，不再按進度付款，其餘工程款待竣工驗收後辦理竣工結算時支付3％，剩餘2％價款作為質量保脩金驗收半年後付清。

六、材料供應

第二十五條材料樣品和樣本

本裝飾工程除大型和特殊設備外，其它設備、材料由乙方採購。

不論甲乙任何一方供應材料都應事先提供材料樣品或樣本，經雙方驗收後封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。

　第二十六條甲方提供設備

甲方按照協議提供的設備型號、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供設備及其產品合格證明。甲方代表在所提供設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人蔘加驗收，驗收後由乙方妥善保管，甲方並按“深建字[1991]234號”文的規定，另付設備價款_____％的管理費給乙方發生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收，非合同約定的設備乙方不負責設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。

甲方供應的設備與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：

26.1設備的型號、規格、質量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接受保管，由甲方運出施工現場並重新採購；

26.2到貨地點與約定不符，甲方負責倒運至約定地點；

26.3供應數量少於清單約定數量時，甲方將數量補齊。多於清單數量時，甲方負責將多餘部分運出施工現場；

26.4供應時間早於約定時間，甲方承擔因此發生的保管費用。

因以上原因或遲於約定時間供應而導致的追加合同價款，由甲方承擔。工期相應順延，並由甲方賠償乙方由此造成的損失。

乙方檢驗通過之後仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況，甲方還應承擔重新採購及返工的追加合同價款，並相應順延工期。

第二十七條乙方採購材料設備

　第二十八條材料試驗

七、設計變更

第二十九條甲方變更設計

甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程，甲方應及時通知乙方，乙方在接到通知後立即停止施工。

由於設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，並承擔全部處理費用。

由於設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。

第三十條乙方變更設計

乙方提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的代換，必須經甲方代表及有關部門批准。合理化建議節約的金額，甲乙雙方協商各按_____％和_____％分享。

第三十一條設計變更對工程的影響

所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更後，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：

31.1增減合同中約定的工程數量；

31.2更改有關工程的性質、質量、規格；

31.3更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

31.4增加工程需要的附加工作量；

31.5改變有關工程施工時間和順序。

　第三十二條確定變更合同價款及工期

發生設計變更後，乙方在接到變更天內，按下列方法提出變更價格，送甲方代表批准後調整合同價款：

32.1合同附件中報價單已有適用於變更工程的價格，按合同附件已有報價單的價格變更合同價款；

33.2合同附件中報價單只有類似於變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；

33.3合同附件中報價單沒有適用和類似的價格，由乙方按修改時的XX市信息價或市場價變更價格，送甲方代表批准後執行。

設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批准後調整竣工日期。

甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期可以修改，修改後7天內將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時，可按第三十六條約定的方法解決。

八、竣工與結算

　第三十三條竣工驗收

工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工天內向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告後，在天內向所屬建設行政主管部門提交驗收申請，由甲方組織、建設行政主管部門主持進行驗收，並在驗收3天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告天內無正當理由不申請驗收，或驗收3天內不予批准且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批准，即可辦理結算手續。

竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。

甲方不能按期申請驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算，每天按承包工程造價的_____分之_____計算。

建築工程施工合同5

發包方(甲方)：__________________

承包方(乙方)：__________________

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監督管理辦法》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第1條工程概況

1.1工程名稱：__________________

1.2工程地點：__________________

1.3承包範圍：__________________

1.4承包方式：__________________

1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，於_________年_________月竣工。

1.6工程質量：合格

1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預算清單作為合同附件)

第2條甲方工作

2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，並説明使用注意事項。

2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線等不受損壞，並承擔相應費用。

2.4如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

第3條乙方工作

3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條關於工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意。

4.2非因甲方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。

第5條關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73—91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.2隱蔽工程驗收：

(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格並於驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。

(2)經驗收合格，甲方代表簽字後方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知後48小時內未到場驗收，則視為合格。

(3)無論甲方代表是否參加驗收，當提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求剝露，並在驗收後重新隱蔽或修護後隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執行處罰。

(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。

5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

5.4工程竣工後，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可後，辦理移交手續。

第6條關於工程價款結算及付款方式的約定

6.1雙方商定本合同價款：

(1)暫定價格：_________(見預算)

(2)竣工結算：按預算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協商定價，以實際發生工程量結算。

(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格後付至_________%，質保期為一年，一年期滿後一次性結清。

6.2工程完工後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，並結清工程款。

第7條有關質保期內的維修約定

7.1、保修範圍：凡屬乙方施工質量原因及驗收後移交前乙方保管不利造成工程範圍內各部位、部件的損壞、脱落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任範圍。

7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知後在約定時間24小時內給人修理，否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發生費用從乙方保修費中扣除，並按甲方的工程制度進行相應處罰。

7.4材料採購與檢驗：

a甲方採購的材料或設備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格後由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔賠款。

B乙方採購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環保證明文件(一份原件三份複印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規範及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應重新採購並報驗，並承擔由此發生的一切費用。

第8條有關安全生產和防火的約定

8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

8.2乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生，乙方承擔一切責任，甲方不負責賠償。

8.3由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第9條爭議或糾紛處理

9.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

第10條合同生效與終止

10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關約定事項，未經本合同確認的，一律無效。

10.2本合同簽訂後，有關合同條款的變更應訂書面補充協議，並報原審查、鑑證單位備案後生效。

10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容後即告終止。

第11條合同份數

本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執一份。

第12條其它約定

因現有施工圖部分節點及材質不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。

合同訂立時間：__________________

合同簽訂地點：__________________

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築工程施工合同6

甲方：________________

乙方：________________

按照《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經雙方友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況。

1、工程名稱：哈XX第18合同段。

2、建設單位：哈XX建設管理辦公室

3、工程地點：烏拉特前旗西XX

4、工程內容：橋樑(下述樁號的橋樑設計施工圖紙所包括的所有工程細目，以及施工過程中變更增加的項目)

5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284

6、開、竣工日期及要求：

開工日期：________年____月____日。 竣工日期：________年____月____日

具體為：________年度完成樁基礎，預應力空心板形成生產能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害(含地質變化)，工期順延。

7、乙方開工時必須進夠不少於台鑽機，其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求，甲方有權清退出場。

8、工程質量等級：優良。

9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款

第二條：工程承包方式及結算方法。

1、本工程一律不設預付款。

2、甲方承包給乙方施工的工程，均採用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預製場，工棚等的臨時徵地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險，個人所得税、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險，由乙方自負盈虧。

3、乙方所承包施工的工程，在未得到監理單位及建設單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。

4、經甲乙雙方協商後的綜合單價見附表。合同簽訂後，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。

5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協商的單價。

6、工程量清單是合同的組成部分，清單數量為暫定工程數量，業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務，即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據，也不能作為乙方拒絕施工的理由。

7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。

8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用於乙方。

第三條：工程計量及支付辦法。

1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款，甲方作相應延期。

2、業主計量款只能付至甲方專用帳户上，乙方可在甲方帳户內開設內部分户。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號,支付時採用轉帳的方式進行支付。

3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續，並提供其身份證複印件給甲方財務部備案。否則，甲方有權拒絕支付。

4、乙方申請的計量項目及工程數量，必須符合業主要求的手續，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準後，按技術規範中符合計量規則要求的工程數量據實計量。

5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進行支付，並且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則，因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。

6、甲方撥付進度款時，予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收併發放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，餘下5%作為工程質量保留金，保留金的期限以業主規定為準。

7、保修期間發生的缺陷修復及費用，由乙方承擔，如委託甲方修復，修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用後，將餘額返還給乙方。

8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。

第四條雙方職責 甲方職責:

1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作，並協助乙方解決工程施工中的技術問題。

2、乙方施工的工程質量，安全工作按照國家施工驗收規範，質量驗評標準，安全規範和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查，協助乙方處理好質量安全事故。

3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查並進行評定。根據評定結果進行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在

第二次警告後仍無改進者，甲方有權自行安排人員整改，其費用由乙方負責。

4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查，制止不合理的財務開支，以確保工程款專款專用。

5、乙方承包工程的質量，進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權對乙方承包的工程量進行調整，並要求乙方對已完工程不合格部分進行整改，費用由乙方負責。

6、由於乙方施工質量達不到甲方要求，質量低劣且在整改期限內無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方應立即退場並無權要求支付任何附加費。

乙方職責:

1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。

2、乙方進場7天內，應向甲方提交一份詳細的施工進度表

甲方：___________

乙方：___________

日期：___________

建築工程施工合同7

發包人：_______________(以下簡稱甲方)

承包人：_______________(以下簡稱乙方)

經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

一、工程項目

1、工程名稱：_______________

2、工程地點：_______________

3、承包範圍：_______________

4、承包方式：_______________

5、合同價款：合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工後以實際丈量面積為準進行結算)。

二、技術要求

1、路面為___釐米厚水泥混凝土路面，寬___米。

2、天然級配砂礫石墊層，厚度___釐米天然級配砂礫石，寬度________米。

3、___釐米厚灰土墊層。

三、施工及質量要求

1、路基處理

在原有路基的基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

四、雙方權利和義務

1、發包人的權利和義務

發包人委派的業主代表：

姓名：_______________

職務;_______________

職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

2、發包人主要工作：負責場地三通一平;

3、承包人的權利和義務

項目負責人姓名：_______________

項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。

4、承包人主要工作：

負責本工程施工範圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由於自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：

五、工程價款的支付

本合同簽訂之日付___%，工程竣工驗收完後分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的___%，質保期________年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿後一次性支付質保金。

六、安全文明施工

承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責並承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

七、竣工驗收

承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知後及時組織有關單位進行驗收，並在驗收後________天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，並承擔自身原因造成的整改費用。

八、本合同一式兩份

甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。項目工程有關款項全部計算完畢後自行失效。

發包人：_______________(簽章)承包人：_______________(簽章)

_________年______月___日_________年______月___日

建築工程施工合同8

發包人（全稱）：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

承包人（全稱）：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

工程立項批准文號：

資金來源：

工程承包範圍：

二、合同工期

合同工期總日曆天數__________天

開工日期：_____年_____月_____日

竣工日期：_____年_____月_____日

三、工程總造價

1、簽約合同價為：________________

人民幣（大寫）_________（_________元）；

其中：（1）安全文明施工費：

人民幣（大寫）____（____元）；

（2）材料和工程設備暫估價金額：

人民幣（大寫）____（____元）；

（3）專業工程暫估價金額：

人民幣（大寫）____（____元）；

（4）暫列金額：

人民幣（大寫）____（____元）。

2、合同價格形式：________________

四、工程質量標準

工程質量符合_______質量標準

五、材料的提供

承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

六、雙方一般權利義務

1、發包人派駐的工程師

姓名：____________________；職務：_____________________；

職權：___________________________________________________。

2、監理單位委派的工程師

姓名：____________________；職務：_____________________；

發包人委託的職權：_____________________________________；

需要取得發包人批准才能行使的職權：________________________________。

3、不實行監理的，工程師的職權：___________________________________。

4、承包人代表

姓名：____________________；職務：_____________________；

職權：_________________________________________________。

5、發包人代表

姓名：____________________；職務：_____________________；

職權：___________________________________________________。

七、工程價款結算

1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_____%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。

八、工程的驗收

1、各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成後，專職質量檢查員應進行檢查。

2、施工時對路基的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣，由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測，保證施工的準確性。

3、台背或牆後填土、路基填築碾壓完成規定作業遍數後，在平整度符合規定標準的基礎上，採用灌砂法進行檢驗路基壓實度，檢驗合格，並經監理工程師簽證後方可進行下一層填築。

4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查，特別注意一些較複雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成後應進行檢查驗收，鋼筋必須綁紮牢固，鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。

九、維修責任

1、屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到修理通知之日起7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理的，發包人可以委託其他人員修理。

2、發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。

3、對於涉及結構安裝的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

4、質量保修完成後，由發包人組織驗收

十、違約責任

發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償。

十一、爭議的解決

本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

發包人：（公章）

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

賬號：

郵政編碼：

______年___月___日

承包人：（公章）

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

賬號：

郵政編碼：

______年___月___日

建築工程施工合同9

建設單位：設計單位：

施工單位：

合同造價：

合同編號：

建設單位：（簡稱甲方）

施工單位：（簡稱乙方）

甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》

規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本着相互協作，確保

施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。

第一條：工程地點：

第二條：工程內容：（具體見施工預算）。

第三條：承包方式：包工包料包質量。

第四條：工程總造價：

第五條：付款方式

1、工程完成驗收合格後，甲方支付給乙方全部工程款。

第六條：合同工期

一、雙方商定總工期天。

開工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日

二、如遇下列情況，經甲方代表同意後，工期可以順延。

1、工程量變化和設計變更。

2、非乙方的原因超過4小時以上停水停電時。

3、不可抗力（如地震、颱風、火災、雨災等）。

三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增

加費用，相應順延工期。

四、乙方如無正當理由不得拖延工期。

第七條：工程質量要求：按設計規範要求，質量達到合格標準。

第八條：材料設備：材料採用國家標準合格產品。

第九條：工程施工前後雙方的工作和有關責任。

一、甲方：

1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。

2、負責本工程涉及有關部門的聯繫和協調工作。

3、組織工程竣工驗收工作。

二、乙方：

1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。

2、做好施工安全工作，否則，發生安全事故，由乙方負全責。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

4、參加工程竣工驗收工作。

第十條：工程完工後，質量保修年。

第十一條：合同生效與終止

本合同自向甲乙雙方法人代表或委託代理人簽字、蓋章後生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算後，其條款即告終止。

第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：乙方蓋章：

　　法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）：

　　年月 日 年 月日

建築工程施工合同10

發包方：（簡稱甲方）承包方：（簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商，甲方同意將社區維修及改造以包工包料形式發包給乙方施工，就此項目施工事宜，訂立本協議：

一、工程項目內容地點：易XX家墱社區內

1、工程名稱：室內維修裝飾2工程內容：室內維修裝飾，廚房，廁所牆面，天棚

2、承包付款方式：按乙方進場開工，預付工程款總額的30％，其後按工程進度付款：餘下3％驗收合格無質量問題一次付清。

二、工程價格：

1、廚衞牆面採用：250215；330內牆瓷片鋪貼。

2、衞生間、廚房地磚採用：300215；300防滑地磚。

3、鋁合金無煙灶台180元㎡。 4，內牆塗料立幫XX得麗600，23元㎡

4、其他未涉項目，按市場價格甲、乙雙方商定價結算。

三、甲方責任：、甲方負責現場施工質量監督。

2、甲方負責協調施工期間周圍居民與施工所產生的矛盾。

3、甲方負責辦理施工所需證件及協調相關執法部門的工作。

4、甲方負責施工中水XX供應，確保乙方施工所需水電供應。

5、甲方負責聯繫乙方施工人員住宿及材料堆放場地

6，若甲方更改項目，應承擔一切費用。

四、乙方責任：

1、乙方保證按合同工期完工（如遇特殊原因，工期順推）。

2、乙方施工必須保證質量。

3、乙方施工應儘量避免發生噪音，驚擾周圍居民。

4、施工期間，乙方應保證安全施工。

5、乙方必須服從甲方人員管理

五、施工工期：自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工，共計

六，付款方式：1，乙方進場後首付工程款總金額的30％

2，竣工驗收合格後，依據乙方決算表甲方據實結清

3、未列入預算，預算報價單則，按實際增加結算。

七，工程驗收：

1，乙方每項工程完工後，向甲方申報竣工驗收通知，三天內甲方組織人員進行驗收。

2，驗收標準以國家相關驗收評定標準為依據。

3，因乙方原因造成不合格的，由乙方承擔返工費用，工期不得順延，由甲方原因造成，由甲方承擔返工費用，工期順延。

七、合同期限：

1、本合同雙方代表簽字蓋章後生效，工程完工後並付清全部工程款，

2，合同執行期間，雙方如發生爭議，應協商解決，如協商無效，雙方均可向仲裁部門申請仲裁。

3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決；

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

立合同日期：_____年_____月_____日

建築工程施工合同11

原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

繫個體户佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，註冊號：_________________。

被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，註冊號：_________________。

法定代表人：______________。

案由：_________________建設工程合同糾紛

訴訟請求：_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：_________________

_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後，被告一隻向原告支付了部分工程款，其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係，這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人：_________________

_____________年__________月__________日

建築工程施工合同12

甲方：__________________公司

乙方：______________________

根據甲乙雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。

一、 租機範圍及內容

甲方租用乙方鑽機兩台，用於_______________________，乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工，保證質量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務。

二、 甲方責任

1.乙方進場前，做好場地的三通一平;

2.派___________為駐工地代表，負責現場簽證，並協調解決施工中遇到的問題，協調與業主、總包、設計及監理的關係;

3.協助解決工人住宿。

三、乙方責任

1.根據施工要求，保證質量、包安全，按甲方要求的工期完成鑽孔;

2.做好施工原始記錄;

3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理;

4.嚴格把好質量關，如因乙方施工原因造成工程質量不合格，乙方必須返工，費用自理;

5.嚴格按照操作規程進行作業，確保施工安全，如發生安全事故，乙方負責解決，費用由乙方承擔。

四、質量標準

按照現行有關規範要求及施工設計圖施工。

五、付款及結算方式

1.成孔按元/米計價，按實際完成工作量結算。該單價不含税，乙方只向甲方開具收據。成孔用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鑽孔穿導牆和舊樁基礎時，給予補償，補償原則為：甲方與業主協商後，其補償金額的全部支付給乙方。

2.乙方全部鑽機進場開鑽後，甲方按每台鑽機________元支付預付款。

3.錨杆施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經完成工作量的________% 支付進度款。

4.工程完工後，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。

5.乙方不負責施工用的水、電費用，但水、電錶由乙方提供並按甲方的要求安裝。

6.未盡事宜，雙方協商解決。

本合同自簽訂之日起生效，至工程結清款項之日失效。

本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協議：

第一條：工程概況

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：

第二條：承包範圍

一、範圍內

所有建築物：（拆除範圍詳見附圖）

二、拆遷上訴所列房屋至地坪，拆除至室外地坪為±0

第三條：工程工期

一、進場日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日

二、總工期為 月，工程進程按甲方所動遷騰房情況，騰空一間拆除一間，為使拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂後一個月內交付乙方總拆除建築物 %，兩個月內交付乙方總拆除建築物的 %，剩餘需拆除的建築物在 年 月份之前交付給乙方。

第四條：合同價款、工程款支付及結算

一、方向甲方支付 元/㎡。

二、合同簽訂 日內，乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。

三、當工程進行到 %，剩餘需拆除的建築物在 年 月份之前交付給乙方。

第五條：甲乙方工作職責

一、甲方責任：

1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。

2、配合乙方做好各方面協調工作。

3、保證擬拆除房屋建、構築物的完整性。

4、負責對拆遷施工現場的監督、檢查。

5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。

二、乙方責任：

1、按甲方要求按時進入拆遷現場，保證工期的順利完成。

2、負責對本協議所列拆除範圍內所有建築物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。

3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。

4、編制拆除環保方案及安全施工方案，在拆除現場堅持文明施工，對出入施工現場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。

第六條：違約責任

一、若甲方按照合同規定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規定時間完成拆除仍任務，則按每延期一天罰款5000元/天。

第七條：安全施工

一、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

二、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價會考慮，甲方不另行支付。乙方應遵守現場的一切規章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。最新房屋拆遷合同範本最新房屋拆遷合同範本。

三、發生重大事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。

四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業人員配合。

第八條：爭議

甲乙雙方發生爭議時，應該本着友好合作的宗旨，協商解決。

本合同一式四份，雙方各執二份，簽字蓋章同具法律效力。

本合同訂立時間：年 月 日

發包方： 包方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本着友好、誠信、自願的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：

第一條工程概況

1.工程名稱：_________

2.工程地點：_________

第二條承包範圍：

第三條工程承包方式：_________

第四條合同工期

開工日期：_________

竣工日期(工程經消防部門驗收合格，並出具消防驗收合格證的時間)：_________

第五條工程造價、付款方式及價款調整

工程造價：_________

付款方式：_________

價款調整：_________

第六條工程質量及驗收標準

1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計説明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規範為標準共同驗收。

2.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx.《火災自動報警系統施工及驗收規範》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統施工及驗收規範》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設備安裝工程施工及驗收規範》gb50231-1998.《建築電氣工程施工質量驗收規範》gb50303-20xx.《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業現行的相關標準、規範。

第七條安全施工

1.乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規範要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

2.乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

第八條質量保修

1.本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養。

2.乙方在接到甲方維修通知後4小時內到達現場並及時處理。

3.在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。如乙方更換保修人員或聯繫電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

4.保脩金支付方法

4.1質量保脩金在規定的質保期滿後，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知後，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，並由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除後，乙方負責補足質保金。

4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由於乙方原因，甲方無法同乙方取得聯繫，按照上一款執行。

第九條雙方的權利和義務

1.甲方負責為乙方協調施工用水、用電，由乙方承擔費用。

2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。

3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。

4.乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，並且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格後，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續並主動做好工程的後期維護保養工作。

第十條違約責任、索賠

1.甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知後在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

2.工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。

3.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。

4.由於乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

5.工程未達到合同規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。

6.乙方在工程竣工後七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

第十一條爭議的解決

本合同發生爭議，雙方協商解決;協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

第十二條其他約定

1.本合同正本兩份，雙方各執一份;副本四份，甲方執三份，乙方執一份。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關説明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

委託代理人：_________ 委託代理人：_________

合同經辦人：_________ 合同經辦人：_________

電話：_________ 電 話：_________

傳真：_________ 傳 真：_________

開户銀行：_________ 開户銀行：_________

帳 號：_________ 帳 號：_________

通訊地址：_________通訊地址：_________

郵政編碼：_________郵政編碼：_________

簽訂時間：_________年___月___日簽訂時間： _________年___月___日

協議簽訂地：_________協議簽訂地：_________

建築工程施工合同13

發包人(甲方)：________________________

承包人(乙方)：________________________

雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____________________________

工程地點：____________________________

工程內容：____________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：_____________________面積為準。

三、合同工期

開工日期：______年______月______號

坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往後推遲一天)

竣工日期：______年______月______號

合同工期總日曆天數：______天

四、工期延誤：因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

1.設計變更和工程量增加;

2.一週內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;

3.不可抗力自然條件;

五、工程竣工：乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)

七、合同價款

金額：建築面積每平方米￥______元________建築面積的總平方米。

工程預支款：￥______萬元。

竣工日付款：餘下總金額的______%。

工程款結算：檢測工程竣工日後______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

八、組成合同的文件

1.本合同協議書。

2.標準、規範及有關技術文件。

3.圖紙

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

九、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建築不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

十一、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

十二、本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

十三、合同生效

合同訂立時間：____________年_______月______日

合同訂立地點：_______________________________

本合同雙方約定_______________________________後生效。

發包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________

承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________

建築工程施工合同14

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建築法》及其有關法律，行政法規，遵循自願、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就 工程施工事宜達成協議並形成如下條款，協議雙方共同遵守。

一.工程概況

1.工程名稱：

2.工程地址：公園道西側

3.結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡.

4.合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。

5.施工場地條件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件)。

6.工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。

7.工程質量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。

二.承包範圍及承包方式

1.工程承包範圍：全部施工圖紙範圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限：

a.基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。

b.電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。

2.甲方要求： 本工程合同(協議)簽訂後，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，並由有關部門依據相關規定實施處罰。

三.付款方式

乙方收到工程款同時提供正式收款發票。

1、乙方墊資施工至正負零後7日內撥付已完成工程量價款的80%，以後每月撥付一次，每月的26日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內審核並支付已完工程量價款的80%，如果甲方沒有審核完畢，按乙方上報的工程量計算並撥付。

2、工程全部完工驗收合格後支付至合同總價款的90%，結算完成後30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。

3、剩餘工程結算款的5%作為工程質量保脩金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年後28日內一次性付清。

4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。

四.結算方法：

1.工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。

2.執行《全國統一建築工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建築裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建築安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。採用經甲方確認的市場價格調整(輔材及週轉、攤銷材料不做調整)：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算並調整。

3.甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣後支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程税收由分包方承擔。

4.採購價格的認定：採用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，採用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期，但材料價格上漲時，以批准的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。

五.工程設計變更

1. 工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的範圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬於工程計劃(或變更)範疇的工作內容，必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表籤蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件彙總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。

2.設計變更、工程洽商發生後一個月內因乙方責任不辦理籤手續將不增加價款調整(如果屬於減項則調減工程價款)。

六. 材料進場要求及計價

1. 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方採購，範圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、塗料、牆磚、花崗巖、隔牆板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水採暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團

2.指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃並負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格後，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。

3.進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，並由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。

七.工程管理

1. 甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關係並代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。

2. 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。

3. 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、捲揚機、上料架場地要按照施工總平面圖佈置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。

4. 工程竣工後(以質監站驗收日期為準)90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場並終止合同，按乙方已完成的合同範圍內的實際工程量並執行河北省定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。

6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方籤認後才能進場，並執行合同約定的

建築工程施工合同15

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國勞動法》《民法典》的相關規定，（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場建築工程承包給（以下簡稱乙方），經雙方協商，達成如下承包協議：

一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：

2、圈舍主體建築：圈舍總面積20平方米，包工包料600元平方米，合計120萬元。

3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。

4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，乾草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。

5、院牆及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。

二、施工期限 工程建設自________年____月份開始，________年____月____日前交工驗收。

三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用於園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付後由甲方從乙方施工費中一併扣除。餘款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。

四、雙方權利和義務

（一）甲方：

1、認真履行協議要求，按合同要求支付乙方施工費用。

2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。

3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序，保證乙方正常施工、

（二）乙方：

1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。

2、施工所用原材料應按甲方建築要求選擇，嚴格執行採購制度，保證原材料質量。

3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。

4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當於正常生產收入數額的違約金。 甲乙雙方各執一份，協議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協商解決。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日