建築工程施工合同精選15篇

在人民愈發重視法律的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？以下是小編為大家整理的建築工程施工合同，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

建築工程施工合同1

建設單位（以下簡稱甲方）：

承包單位（以下簡稱乙方）：

工程名稱：工程

為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《施工現場臨時用電安全技術規範》（JGJ46-88）、《建築施工安全檢查標準》（JGJ59-99），雙方本着平等、自願的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協議書規定的權力、責任和義務，確保施工現場的安全生產和施工現場臨時用電的安全。

一、甲方的權利、責任和義務：

1、貫徹落實國家有關施工現場安全生產、文明施工的法規和管理規定，對施工現場進行全面的安全生產管理和監督檢查並對施工現場臨時用電進行安全檢查與指導。

2、對乙方施工區域進行安全生產和文明施工檢查；及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業行為，並按照有關規定予以查處。對乙方施工區域內的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。

3、要求乙方提供施工現場《生產安全事故應急救援預案》。

4、建立健全施工現場各項安全生產管理制度。

5、對乙方的安全生產培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，並監督落實情況。

6、對乙方提出的安全生產要求積極提供幫助。

7、向乙方提供電源時，應與乙方辦理交接驗收手續。

8、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備設施進行監督和檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。並監督整改落實情況。

9、對乙方特種作業人員的名單、操作證複印件及培訓記錄進行存檔備案。

二、乙方的權利、責任和義務：

1、遵守國家有關施工現場安全生產的法規和管理制度，建立健全安全生產責任制和安全生產管理制度。嚴格執行國家施工現場臨時用電及機械設備使用有關技術規範和安全操作規程，對施工區域內自行管轄的臨時用電負全面管理責任。

2、服從甲方安全生產管理。

3、乙方必須為施工作業人員參加人身意外保險。

4、乙方造成生產安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經濟責任。

5、未經安全生產教育培訓和無證人員，不得上崗作業。

三、安全用電

1、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時，必須重新辦理用電申請手續。

2、保證B級配電箱以下管轄區域內各種用電設備、設施完好，臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品，嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品，加強維護保養工作，嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。

3、執行臨時用電安全技術交底制度，對施工區域內自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底，避免違章指揮、違章操作和誤操作，確保安全用電。

4、在使用甲方提供臨時電源時，對不符合臨時用電標準的電源，向甲方提出整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標準的電源的上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關於臨時用電方面存在的問題或隱患，必須按要求認真落實整改。

5、對特種作業人員進行上崗前的職業技能、安全生產等方面的培訓，未經安全生產教育培訓及培訓不合格和無證人員，不得上崗作業。特種作業人員必須依照有關規定持上崗。向甲方提供特種作業人員花名冊、操作證複印件和培訓記錄。

四、機電設備使用

1、乙方應向甲方提供機械設備相關的技術文件和出廠説明書，還必須提供具有專業資質的檢測、檢驗單位出具的安全技術檢測證明，否則，不得投入使用。

2、起重機械設備的安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業人員進行，並應有專人定期進行維修和保養，對達不到安全要求又不能修復的機械設備，必須即停用，撤離施工現場。

五、人員安全

1、參加施工作業的一切人員，必須遵守安全生產紀律，必須佩帶工作證（卡）並戴好安全帽進入施工現場，在作業中嚴格遵守本安全技術操作規程的有關規定，安全上崗，不違章作業，不擅離工作崗位，不亂串工作崗位，嚴禁酒後作業，並按規定穿衣着鞋，正確使用、保管個人安全防護用品。

2、必須按規定使用安全帶，安全帶必須高掛低用，掛設點必須安全、可靠。

六、違反安全管理規定處罰辦法

1、對嚴重違規操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的，處予罰款500元，造成損失或影響的，除承擔所造成的全部經濟損失及責任外，處予罰款1000元～5000元。

2、進入施工現場乙方人員必須佩帶安全帽 未佩帶安全帽進入現場罰款10元。

3、不允許施工人員酒後作業 酒後進入現場罰款100元。

4、高空作業不繫安全帶罰款500元。

5、非專業操作人員嚴禁使用各種機械設備，違反罰款100元～1000元。

6、施工現場嚴禁打架鬥毆、聚眾賭博，違反罰款100元。

7、罰款發生後，在下一次撥付工程款時，全額扣除。

本協議書一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

本協議與雙方簽定的施工合同時效相同。簽定施工合同的同時，簽定本協議。施工合同到期後，本協議同時終止。

甲方單位（章） 乙方單位（章）

代表人：項目負責人：

年月日

建築工程施工合同2

發包人（全稱）：

法定代表人或其委託代理人：

承包人（全稱）：

法定代表人或其委託代理人：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：___________________________。

2、工程地點：___________________________。

3、工程立項批准文號：__________________。

4、資金來源：___________________________。

5、工程內容：___________________________。

6、工程承包範圍：__________________________。

二、合同工期

計劃開工日期：_________年_________月_________日。

計劃竣工日期：_________年_________月_________日。

工期總日曆天數：_________天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量符合___________________________標準。

四、簽約合同價與合同價格形式

1、簽約合同價為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

其中：

（1）安全文明施工費：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

（2）材料和工程設備暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

（3）專業工程暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

（4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

2、合同價格形式：__________________。

五、項目經理

承包人項目經理：__________________。

六、合同文件構成

本協議書與下列文件一起構成合同文件：

（1）中標通知書（如果有）；

（2）投標函及其附錄（如果有）；

（3）專用合同條款及其附件；

（4）通用合同條款；

（5）技術標準和要求；

（6）圖紙；

（7）已標價工程量清單或預算書；

（8）其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬於同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

八、違約、索賠和爭議

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

九、簽訂時間

本合同於_________年______月_____日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在___________________________簽訂。

十一、補充協議

合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份數

本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發包人執_________份，承包人執_________份。

發包人：

法定代表人或其委託代理人：

_________年______月_____日

承包人：

法定代表人或其委託代理人：

_________年______月_____日

建築工程施工合同3

甲方(委託人): 合同編號：

乙方(施工方): 簽訂日期：

一、裝飾施工地點：

二、根據國家有關法律規定，明確雙方的權利義務，特簽定以下協議，以便共同遵守。

三、工程概況：

1、工程總價：

2、裝修內容：

四、關於工程付款方式的約定：

1、自本合同雙方簽字生效後，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣 元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即 _元整。質量保修一年。

2、本合同生效後，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切後果由甲方負責。

3、乙方工程結束後、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。

五、工程施工變更：

1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。

2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切後果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。

3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。

4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款後，乙方再施工。

六、違約責任：

1、合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。

2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。

3、甲方未辦理任何手續，需要乙方拆改原有建築手續結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。

七、合同的終止：

1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。

八、合同的生效：

1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章後生效。

2、補充合同與本合同有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

九、解決合同糾紛方式：

本合同履行期間，雙方發生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築工程施工合同4

發包方： （甲方）

承包方： （乙方）

甲乙雙方就麗景金城二期建築工程總承包事宜，在平等協商一致的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，結合工程實際情況，訂立如下協議以便共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱： 。

2、工程地點：。

3、施工工程的土建、給排水、供暖、電氣等施工內容。詳見施工圖和預算編制説明書。

4、工程面積：約

二、承包方式：工程總承包。

三、工程質量：合格。乙方要嚴格按照國家頒發的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量應達到國家專業的質量檢驗評定標準的條件，竣工後由質量監督部門評定等級。單項工程、隱蔽工程的驗收應由甲方會同建設單位、工程監理、質檢站和乙方共同驗收評定質量等級。

四、工程承包總價

本工程承包總價確定為 元（大寫整）。承包範圍（見工程內容）內綜合單價一次性包死（附合同價款預算，本預算缺項、漏項、多項的，決算時相應增減）鋼筋、混凝土價格變動超過預算價5%，可進行相應調整（價格必須由甲、乙、監理三方簽證）。

五、工程款撥付方式

1、施工至0。00後撥付至已完工程量價款的75%（可單工程計算）。

2、進度付款每七層封頂後付至已完工程量價款的75%。

3、主體封頂後撥付至已完工程量價款的75%（不足五層單體工程，按此執行）。

4、進度付款每個月25日以前，乙方實際進度報表經由監理簽字確認，並經甲方項目經理審核後，報房產預算部審定，撥付該月已完成工程量價款的75%。

5、竣工驗收合格後撥付工程款至工程總價的85%。

6、竣工驗收合格結算後10日內付至工程總決算價的95%，剩餘5%作為工程保脩金，保脩金支付自竣工驗收合格之日起一年後無委託保修的，28日內撥至保脩金的80%，剩餘的20%，在五年後的28日內付清。

六、甲方權利和義務

1、派駐現場代表 按照本合同約定代表甲方行使各項職責；

2、施工前現場具備開工條件，即三通一平，包括水通、電通、路通、場地平整。

3、將施工所需的生活用水（不含施工用水）、電接至施工場地圍牆以內並掛錶；

4、為乙方提供全套施工圖紙六套；

5、根據工程需要，甲方有權提供建築材料及製品，甲方提供材料的費用從預算中扣除，但不付給乙方材料保管費等其他費用。

6、甲方暫定價部分需經甲方認可後方可購買或施工；暫定部分的材料價格需經甲方、乙方、監理三方簽證，以備決算時作為調整依據。

7、對乙方違反甲方現場管理制度的行為甲方有權進行管理、經濟處罰；

七、乙方權利和義務：

1、派駐現場代表 按照合同約定代表乙方行使各項職責；

2、提供滿足甲方、監理管理人員正常辦公和管理需要的辦公室及宿舍（根據現場情況，如甲方提供，須扣除乙方相應費用）；

3、每月按甲方水電錶數及時、足額繳納水電費，電費單價計算時綜合考慮用電損耗；

4、需乙方辦理的有關施工場地交通、環衞管理、安檢及施工噪音管理手續均由乙方辦理並承擔費用；

5、嚴格遵守甲方現場的管理制度及監理指令；

6、因乙方原因，本工程如有政府相關部門及建築監管部門的書面停工通知，因此出現的施工困難、拖延工期及因停工所造成的所有損失及責任由乙方負責；

7、乙方要做到規範、文明施工並承擔與現場環境有關的環境衞生、生活污水糞便排放建築垃圾外運等費用；如乙方未按甲方要求及時清理施工現場施工材料及建築垃圾影響下步施工工序的，甲方有權安排其他隊伍清理，發生的相應費用在乙方進度款中雙倍扣除。

8、因乙方原因造成質量事故、安全事故，人員生命財產損害和經濟損失，由乙方承擔全部責任，並賠償甲方因此受到的經濟損失；

9、施工場地周圍地下管線和鄰近建築物若因乙方原因發生損壞，由乙方承擔由此發生的全部費用；

10、乙方要嚴格履行合同，有效完成施工任務，保證施工質量、安全及進度，有效配合甲方的協調管理。否則，如因乙方原因工期滯後影響使用，或存在質量、安全及管理違約行為，甲方有權扣除違約金，違約金可自工程款中扣除；

11、在乙方施工期間，乙方應做好甲方另行專業分包單位的協調、管理、配合工作。在施工時負責預留孔洞和預埋配件的工作，並符合質量要求（不符合質量要求的返工及整改費用由乙方承擔）。在乙方施工期間，所有由甲方另行專業分包的工程，乙方應做好配合及成品保護工作，承擔總包管理責任；

12、竣工驗收一個月內向甲方提供竣工圖一套；

八、質量、安全指標

1、質量指標：施工過程中，乙方要服從甲方、監理方的管理和安排，嚴禁獨斷專行。施工中所使用的建築材料應為各證件齊全的合格材料，杜絕不合格材料進入施工現場。工程的施工工藝要符合施工質量驗收規範規定，所承建施工的工程要達到一次驗收合格率100%。

2、安全指標：施工工程中乙方應做好施工人員的安全教育、抓好安全生產管理工作，進場後必須為施工人員辦理職工工傷保險或意外傷害保險，施工過程中要與甲方、監理單位駐現場人員密切配合，做好施工現場的安全防護工作的實施與驗收，做到文明施工，杜絕重傷、死亡事故的發生。如果在施工過程中因安全防護、文明施工等工作未做到位，扣除相應安全文明措施費用；因乙方管理不善及施工問題等造成的安全事故，其責任及費用均由乙方承擔。

3、進度指標：滿足總承包合同的要求。

4、其他約定：工程開工前乙方向甲方提供完整的施工組織設計並經監理審核通過，施工中各施工資料要與工程進度同步。

九、工期：

1、開竣工日期：依照國家頒佈的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：全部工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。

2、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議。

（1）由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；

（2）因甲方或建設方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；

（3）因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。

十、竣工驗收、結算與保修

1、乙方在工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，竣工工程驗收合格之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。

2、竣工工程驗收，甲方分包工程乙方負責收集竣工資料，以國家頒發的施工驗收規範、施工圖為依據，工程量不調整（變更除外）。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：

（1）增減變更文件和其他洽商記錄；

（2）隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

3、工程竣工後，應提交竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以説明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位。

4、工程竣工驗收後，質量保修期自工程驗收合格之日起計算，根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程質量保修期：地基基礎工程、主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限；裝飾裝修工程為2年；電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年；採暖工程保修兩個採暖期；屋面防水、有防水要求的房間、牆面防水為5年。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。

5、發生質量缺陷乙方應立即到達現場修正，如乙方未能在規定時間內修正某項質量缺陷，發包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此產生的費用由承包方承擔，在維修保證金中扣除。

十一、工程決算價按如下確定：

1、執行河北省消耗量定額（HEBGYD—A、B 、C —20xx）。

2、取費按相應的取費標準。

3、有綜合單價執行綜合單價，執行綜合單價的不再下浮15%，無綜合單價按20xx年第一期造價信息材料價格執行。

4、綜合用工單價執行冀建質〔20xx〕195號，税金費率執行冀建質〔20xx〕462號計入，機械台班執行冀建價〔20xx〕47號。

5、不再執行其他有關文件及定額。

6、工程預算造價：根據以上1至6項據實計算工程預算造價。

7、變更總價=工程預算造價下浮15%（有特殊説明的不再下浮15%）。 除以上所列內容外的費用由乙方自行承擔。

十二、結算總價

第四項和第十一項之和為結算總價。

十三、違約責任

1、由於甲方原因，經監理、建設方簽證後方可順延工期。

2、由於乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方應向甲方支付違約金。違約金按工程承包總價1/天延期天數計算，違約金總數不超過工程承包總價的30%。

3、如果乙方未能按監理審核的《施工組織設計》中的進度計劃如期完成工程，連續三個時段未按時達到中間控制工期要求的，將撤換項目部，且延期的期限達到30日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行；整個工程延期的期限達到60日的，甲方有權解除本合同，並且有權請求乙方給予相應的賠償。

4、乙方在承包工程期間，如果未經甲方同意擅自停工或人員太少、不出活超過10日的，甲方有權解除本合同，並對乙方進行清場處理，由此造成的一切損失由乙方承擔。

5、在承包工程期間，乙方不得拖欠工人（包括農民工）工資。如乙方在承包工程期間拖欠工人工資，視為乙方違約，甲方有權將其拖欠的工人工資數額在應付乙方的承包工程款中扣除，直接支付給乙方工人或將扣除的款項交由有關部門用以支付乙方拖欠的工人工資。如乙方屢次拖欠工人工資或拖欠工人工資數額超過50000元，甲方有權解除本合同。

十四、爭議解決方式

凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方可通過協商解決，如雙方不願協商或協商不成，由本合同簽訂地人民法院管轄，雙方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十五、其他條款

在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協商確定。

合同簽訂地：衡水泰華房地產開發有限公司會議室。

十六、合同文本和效力

本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式八份，甲方執伍份、乙方執叁份。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築工程施工合同5

發包方：以下簡稱甲方

承包方：以下簡稱乙方

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築工程承包合同條例》以及建築工程承包合同的有關法律法規，甲方現將常青花園二小區35#樓部分項目工程以包工不包料的形式委託乙方施工。為了明確雙方各自的責任，本着公平、公正、誠信守則的原則，經雙方協商一致同。意簽定以下施工合同條款，保證信守執行。

一、承包範圍及工作內容

1.本工程所含所有抹灰、鑲貼、屋面(防水工程除外)、樓地面及室外散水台階工程;

2.本工程所需砂漿、墊層砼的拌制和運輸;釘鋼板網、濕水、刷;膠、樓面基層處理、落地灰的清理;

3.承包範圍內所有成品及半成品的養護、維修;

4.乙方自備承包範圍內所需小型工具如：鐵鍬、泥桶、尺條、鋁合金、線、安全帽等;

5.乙方負責返工所需材料及人工費用。

二、結算方式約定

1.本工程人工費按設計圖紙及有關規範一次性包乾，包乾總價為人民幣肆拾萬元整，不再存在其它費用;如一次性驗收通過，甲方獎勵乙方人民幣壹萬元。

2..甲方每人每天支付乙方生活費貳拾元，乙方所屬項目全部完工,經驗收達到優質標準後付至總價95%，餘款作為本工程維修保證金，待工程交付使用後付清;

3.甲乙雙方協商包乾價中，已包括質量創優價格、確保工期價格和工完料淨價格。

4.分包價格均為包乾價，不存在其他任何費用。

三、質量要求

本工程質量等級為“楚天杯”。乙方在施工過程中應嚴格按設計圖紙、相關規範要求及施工技術交底施工，服從業主和甲方現場管理人員的指揮，如發現乙方有違背質量要求的施工情況，甲方除責令停工整改外，其所造成的一切損失均由乙方承擔，情節嚴重的將追究其他責任，並且甲方拒付工程款。

四、施工工期要求：

1.工期主要按甲方形象進度執行，總工期為一百二十天。

2.乙方在施工過程中不得以任何理由推遲工期，若有延誤，乙方自願每天罰款500-1000元人民幣，屬甲方原因，工期順延。

3.工程完工指乙方所承包範圍內各分項工程全部完工。

五、安全生產和文明施工

1.為加強對所屬施工人員的安全教育與培訓，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，與每個職工都要有安全交底並簽定安全合同。

2.在施工前乙方必須派專人對腳手架、跳板、安全網、機具等，特別是腳手架的大、小橫杆、探頭跳進行全面的檢查，在檢查確保正常情況下方可安排作業人員施工，高空作業時乙方施工人員必須系安全帶，切實做好安全防範工作;

3.乙方人員發生工傷事故，經濟賠償在______元以內，乙方自理，經濟賠償超出______元，超出部分甲乙雙方各承擔50%，但具體善後工作乙方必須負責安排完畢，甲方不直接對乙方工人及家屬;

4.乙方工人進場後要做好各班組的協調工作，不準無理取鬧，打架鬧事，出現打架鬧事，甲方對承包人處以3000元的罰款，情節嚴重送公安機關處理;

5.年齡未滿18週歲、身份來歷不明的人員、家屬、小孩以及身體有缺陷人員等，均不得使用和進入施工現場，若乙方擅自將這些人員帶入現場所造成的安全事故及後果，由乙方負全部責任;

6.必須執行安全生產“十五”不準及安全生產條例，進入施工區戴安全帽、高空作業繫好安全帶，不得穿拖鞋、赤膊或酒後在現場活動及作業，在現場活動必須走指定的安全通道，否則，由此而發生的一切工傷事故，由乙方自行承擔一切責任及經濟損失;

7.乙方所有施工人員必須戴好安全帽，如有違反則每人每次罰款20元整;

8.當相關部門對乙方施工人員進行計劃生育管理檢查時，乙方須提供計劃生育證件，並認真接受檢查;

9.如乙方違反上述條例或未按安全、文明施工規範進行施工，不論發生任何安全事故或其它事故，由乙方承擔責任及全部費用，甲方概不負責;

六、其它約定

1.乙方在砂漿拌制過程中必須嚴格按配合比施工，如隨意更改配合比現象每次按100-500元處罰，若在施工中確有需要更改的，需經甲方現場管理人員同意;

2.乙方必須即時清理落地灰，重新拌制使用;如發現丟棄、不即時清理落地灰現象，將視情況處以50—400元處罰;

3.乙方責任人必須常駐本現場，如有特殊原因，需在徵得甲方同意下，另行委派專人履行本合同;

4.乙方在簽定本合同前，要充分認識甲方對該工程質量、進度要求，合同簽訂後或在施工過程中，乙方不得以任何理由中途退場，如屬乙方原因自行退場，甲方當時不予辦理結帳手續，待工程全部竣工後，按乙方實際完成工程量的70%結算;

5.乙方施工人員安全、進度、質量中一項，不能達到甲方要求，甲方有權終止合同或令其退場，結算按第上條執行;

6.乙方在施工過程中，應無條件服從甲方現場人員指揮管理，對甲方再三強調的事情，乙方不能或不及時完成，甲方將委派其他人員完成，工程量按每人每天100元人民幣或按完成總量的140%比例直接扣予乙方帳上。

7.本合同一式三份，乙方持一份，甲方持兩份，自簽訂之日起生效，任何一方不得隨意更改，若有未盡事宜經雙方共同協商處理。

付：承包人身份證複印件一份。

甲方代表(簽章)：

____年_____月____日

乙方代表(簽章)：

____年_____月____日

建築工程施工合同6

發包人(全稱): 國家鹽化工產品質量監督檢驗中心

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：國家鹽化工產品質量監督檢驗中心場坪綠化工程 工程地點：自貢市板倉工業集中區

工程內容：場坪綠化工程(具體內容詳見工程量清單) 工程立項批准文號：自發【200 】項批新號 資金來源：財政投入

二、工程承包範圍

承包範圍：施工圖及工程量清單所含範圍內的全部施工內容

三、合同工期

開工日期： 20xx年 10 月日 竣工日期： 20xx年 11 月 日計劃工期：日曆天

四、質量標準

工程質量標準：符合國家現行《工程施工質量驗收規範》合格標準

五、合同價款

金額(大寫)：壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ￥ ：1660000元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括： 1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議中有關詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：20xx年10 月 日

合同訂立地點：自貢質量技術監督局六樓會議室

本合同雙方約定：發包人承包人雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋公章或合同章後生效。

發包人：(蓋章)

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

承包人：(蓋章) 住所： 法定代表人： 委託代理人： 電話： 傳真： 開户銀行： 帳號：

建築工程施工合同7

發包方(以下稱甲方)：__________________

承包方(以下稱乙方)：__________________

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條 工程項目

1、工程名稱：__________________.

2、工程地點：__________________.

3、承包方式：__________________.

第二條 工程期限

合同工期總日曆天數______天。

第三條 工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。

4、費用支付，施工結束後，甲方10日內支付相關工程費用。

第四條 甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條 安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第六條 獎懲責任

1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條 糾紛解決辦法

因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條 附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

建築工程施工合同8

甲方：_________________

乙方：_________________

現甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓，由乙方負責承包室內外裝飾工程施工。經雙方協商，本着平等自願原則，簽訂以下小型建築工程施工合同條款：_________________

一、工程概況

外牆貼磚、屋面蓋瓦、室內牆裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衞生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內外裝飾工程。

二、承包形式

幹包，包工不包料。

1.整個工程甲方提供所需的建築材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。

2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供，並負責安裝、拆除和拖運。

3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。

4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。

三、承包價格

1.按實際施工建築面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包乾價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。

四、付款方式

開工預付壹萬元，餘款在工程完工驗收後一次結算付清。

五、質量要求

乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工，按國家現行的施工規範操作，每道工序必須經甲方同意後，才能進行下一道工序施工。裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。經雙方認可，竣工驗收後半年內出現施工質量問題，乙方負責無償為甲方返工維修。

甲方：_________________

乙方：_________________

________年____月____日

建築工程施工合同9

第一部分協議書發包人（全稱）：__________________________________________________________________承包人（全稱）：__________________...

第一部分協議書

發包人（全稱）：__________________________________________________________________

承包人（全稱）：__________________________________________________________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：______________________________________________________________________

工程地點：______________________________________________________________________

工程內容：______________________________________________________________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：___________________

資金來源：______________________________________________________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：______________________________________________________________________

三、合同工期：

開工日期：______________________________________________________________________

竣工日期：______________________________________________________________________

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：__________________________________________________________________

五、合同價款

金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

１、本合同協議書

２、中標通知書

３、投標書及其附件

４、本合同專用條款

５、本合同通用條款

６、標準、規範及有關技術文件

７、圖紙

８、工程量清單

９、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點： _________________________________________________________________

本合同雙方約定_________________________________________________________後生效。

發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________

住所：_______________________________住所：______________________________________

法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

委託代表人：_________________________委託代表人：________________________________

電話：_______________________________電話：______________________________________

傳真：_______________________________傳真：______________________________________

開户銀行：___________________________開户銀行：__________________________________

賬號：_______________________________賬號：______________________________________

郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。

建築工程施工合同10

答辯人：_________________

住所地：_________________

法定代表人：_________________

答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：_________________

被答辯人訴稱其承包的工程範圍與事實不符。

被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，並且將裝修項目列入結算範圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工範圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定：_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工範圍為土建，並不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包範圍，將裝修項目納入結算書，違背事實。

被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。

被答辯人在起訴狀中稱其於20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料，並稱答辯人並未提出異議，與事實不符。事實是，儘管答辯人於20xx年11月17日收到了相關結算資料，但並未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重複計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書，結算數額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元。可見，被答辯人提供的結算書嚴重脱離事實，核算的隨意性非常大。

三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。

被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩餘價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。

(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。

(二)20xx年5月11日的協議合同中約定：_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人並未在工程總造價中核減，與約定不符。

(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最後一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最後一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。

四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。

被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑑於對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。

五、答辯人認為應本着實事求是的原則，對工程範圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎上，明確雙方債權債務，維護雙方當事人合法權益。

在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應當對承包範圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上，雙方就承包範圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補，最終解決雙方爭議。

此致

太原市小店區人民法院

_____________年__________月__________日

建築工程施工合同11

合同編號：

需方(以下稱甲方)：簽訂日期：年月日供方(以下稱乙方)：簽訂地點：

根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就甲方委託乙方定做用於的不鏽鋼事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：

1：不鏽鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套

二、數量、單價及合同預算金額

備註：

1．以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工

圖紙為準，此圖紙將作為附件一附於此份合同後。

2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含税，如需含税則另加5％。

3．以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。

四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸

準確無誤並由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不鏽鋼材質按304執行，所有供貨不鏽鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝採用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收後，交由甲方負責保管。

五、驗收手續：供貨方貨到現場，甲方或其工作人員只對外觀可視

面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方後，乙方須在8小時內到達現場進行鑑定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。

六、乙方送到現場之貨物，甲方授權為指

定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式

（1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最後一批貨款衝抵結清。（2）乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認後簽字回傳給乙方，乙方在收到發貨單確認的當天發貨。貨到工地後經甲方抽樣驗收後，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那麼乙方需安裝完畢，甲方驗收合格後結算貨款。（3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳户為乙方指定帳户。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委託、收款並須加

蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。

九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提供產品質量合格

證及產品質量保證書，乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯後的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。

十、甲方責任及違約責任：負責工地現場的數量清點驗收。按合同

規定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；

十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由於不可抗力（如嚴重自然災

害、戰爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應儘快向對方通報理由，經有關主管機關證明後，可允許延期履行、部分履行規定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協商決定。十二、圖紙及責任：

1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委託人簽名方為有效。

2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。

3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙後二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承

擔一切相關經濟損失[包括但不限於更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任，由於乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。十三、雙方主要職責

(1)甲方：提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、並確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場後的驗收、保管和按合同約定付款等。

（2)乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不鏽鋼。

十四、產品的圖紙變更：在執行合同過程中，產品加工圖紙變更需

雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認後的不可變更的尺寸圖紙之日起計。

十五、爭議解決：基於本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決，

協商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。

十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、

甲雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。

甲方：（簽章）乙方：（簽章）

代表人：（簽章）代表人：（簽章）

開户銀行:開户銀行：

帳號：帳號：

十七、其他約定：

建築工程施工合同12

一、詞語定義及合同文件

1、名詞解釋

2、合同文件及解釋順序

合同文件組成及解釋順序：執行《協議書》的相關條款。

3、語言文字和適用法律、標準及規範

3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。

3.2適用法律和法規

需要明示的法律、行政法規：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》。

3.3適用標準、規範

適用標準、規範的名稱： 國家頒發的工業設備、管道防腐絕熱規範、標準及《施工及驗收規範》。

發包人提供標準、規範的時間： 開工前五天

國內沒有相應標準、規範時的約定： 有特殊要求的標準或規範由發包人在工程開工前提供。

4、圖紙

4.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數： 在工程正式開工前五日內，向承包人提供安裝施工圖貳套，土建施工圖壹套。

發包人對圖紙的保密要求： 無 。

使用國外圖紙的要求及費用承擔： 無。

二、雙方一般權利和義務

5、工程師

5.2監理單位委派的工程師

姓名： 職務：

發包人委託的職權：

需要取得發包人批准才能行使的職權：

5.3發包人派駐的工程師

姓名： 職務：工程師

職權： 監督工程進度及工程施工質量

5.6不實行監理的，工程師的職權：

7、項目經理

姓名： 劉 慶職務： 項目經理(副總工程師)

8、發包人工作

8.1 發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：

(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間： 設備、管道的安裝滿足施工進度要求。

(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：承包方在施工中使用的水、電、電訊，發包方在施工場地內指定具體使用點。

(3)施工場地與公共道路的通道開通時間和要求： 在施工期間，發包方應保證施工運輸要道暢通。

(4)工程地質和地下管線資料的提供時間： 無

(5)由發包人辦理的施工所需證件、批件的.名稱和完成時間： 在承包人正式進場施工前，應辦理完施工許可等有關手續。

(6)水準點與座標控制點交驗要求： 無

(7)圖紙會審和設計交底時間： 無

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作： 無

(9)雙方約定發包人應做的其他工作： 無

8.2發包人委託承包人辦理的工作：無

9、承包人工作

9.1承包人應按約定時和要求，完成以下工作：

(1)需由設計資質等級和業務範圍允許的承包人完成的設計文件提交時間： 無

(2)應提供計劃、報表的名稱及完成時間： 按時發包人提供月進度計劃。每月25日前，提供每月完成工作量報表，一式兩份。

(3)承擔施工安全保衞工作及非夜間施工照明的責任和要求： 按照施工現場治安保衞管理辦法搞好現場安全保衞工作。

(4)向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求： 無

(5)需承包人辦理的有關施工場地交通、環衞和施工噪音管理等手續： 無

(6)已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔： 承包人有責任保護已完工程的成品、半成品;

某些產品發包人有特殊保護要求時，發包人承擔其所發生的費用。

(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護要求及費用承擔： 無

(8)施工場地清潔衞生的要求：按發包人有關規定，工程竣工做到工完場地清。

(9)雙方約定承包人應做的其他工作： 無

三、施工組織設計和工期

10、進度計劃

10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：按發包方要求提供進度計劃。

工程師確認的時間：收到施工進度計劃後五日內確認。

10.2羣體工程中有關進度計劃的要求： 無

13、工期延誤

13.1雙方約定工期順延的其他情況： 無

四、質量與驗收

17、隱蔽工程和中間驗收

17.1 雙方約定中間驗收部位： 執行《通用條款》的有關規定。

19、工程試車

19.5試車費用的承擔： 無

五、安全施工

執行《通用條款》第五條。按承包人的安全責任書執行。

六、合同價款與支付

23、合價款及調整

23.2本合同價款採用 按實結算 方式確定。

(1)採用固定價格合同，合同價款中包括的風險範圍： 無

風險費用的計算方法：無

風險範圍以外合同價款調整方法： 按實調整。

(2)採用可調價合同，合同價款調整方法：本工程採用可調價格。調整依據執行《通用條款》23.3條內容，以及發包人提出的較大功能性改變的設計修改。執行青海省相關定額及相應配套文件，按二級標準取費。

(3)採用成本加酬金合同，有關成本和酬金的約定：無

23.3雙方約定合同價款的其他調整因素：調整的條件：1、甲方代表確認的工程量增減;2、甲方代表確認的設計變更或工程洽商;3、工程造價管理部門公佈的國家對税、費等價格調整;4、雙方商定的增減或調整。調整的方式：若有設計變更、工程簽證、零星用工等，根據相關的收費標準，辦理追趕加預算，調整總造價。

24、工程預付款

發包人向承包人預付工程款的時間和金額或佔合同價款總額的比例：合同簽訂生效後七日內預付30%的工程費和全部材料費。

扣回工程款的時間、比例：工程決算後扣回。

25、工程量確認

25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：每月30日前向發包人提交已完工程量報告，發包方三日內確認，作為付款依據。

26、工程款(進度款)支付

雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：每月五日前按核實後的工程量支付進度款;竣工驗收決算後，扣除工程總價的5%作為質保金，其餘工程款發包人在決算辦理後7日內一次性付清。

七、材料設備供應

27、發包人供應材料設備(附材料設備清單)

27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：

(1)材料設備單價與一覽表不符：無

(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符： 無

(3)承包人可代為調劑串換的材料：無

(4)到貨地點與一覽表不符： 無

(5)供應數量與一覽表不符： 無

(6)到貨時間與一覽表不符： 無

27.6發包人供應材料設備的結算方法： 無

28、承包人採購材料設備

28.1承包人採購材料設備的約定： 承包人自行採購。

八、工程變更

執行《通用條款》第八條

九、竣工驗收與結算

32、竣工驗收

32.1承包人提供竣工圖的約定：在工程正式交驗後20日內，承包人向發包人提供竣工圖三套。

32.2竣工結算：在該合同範圍工程交驗後一月內，承包人向發包人提供竣工決算資料貳套。發包人在10日審批完畢，返回承包方，7日內辦理財務決算。

32.6中間交工工程的範圍和竣工時間： 按《條件》第32.6條執行

建築工程施工合同13

發包人： （以下簡稱甲方）

承包人： （以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建築幕牆及相關項目施工事項，經協商一致，訂立本合同。

一、 工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 承包內容：

4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。

5、 工程主體結構標高米，承包工程最高標高米。

二、 工程承包範圍

三、 合同工期

1、 開工日期：

2、 竣工日期：

3、 合同工總日曆天數天。

4、 總工期內容：包括施工圖紙設計、材料採購、加工製作、運輸、現場安裝、

中間驗收、自檢整改、工程清潔。

5、 工期延誤：如遇到以下情況，經甲方代表簽證總工期則相應順延。

①甲方未能按約定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。

②因設計變更和工程量增加。

③一週內非乙方原因造成停電累計超過8小時

④因颱風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。

⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進 行。

⑥乙方在施工中因甲方原因需變更設計及乙方認為需甲方確認的工程聯繫單、備忘錄，甲方在七天未答覆時。

6、 暫停施工：甲方和監理派出的甲方或監理代表認為：

①甲方或監理代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。

②乙方應當按甲方或監理代表要求停止施工，並妥善保護已完工程。乙方

實施甲方或監理代表做出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，甲方或監理代表應當在48小時內給予答覆。

③甲方或監理代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復工。

④因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

四、 質量標準

1、 施工圖設計：應符合國家標準和行業規範

①玻璃幕牆工程技術規範JGJ102-96。

②建築幕牆JG3035-1996。

③金屬與石材幕牆工程JGJ/T133.J-2001。

④建築結構荷載規範GB50009-2001。

⑤建築抗震設計規範GB50011-2001。

⑥其它：建築設計防火、防雷規範、鋁門窗標準、主要材料標準等。

2、 工程質量驗收：應符合國家標準和行業規範。

①質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準，乙方承擔返工損失和違約責任。

②雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

3、 檢查和返工：

①乙方應認真按照標準、規範、施工圖、施工方案以及計劃進度施工，隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

②工程質量達不到標準規範部分，甲方或監理代表一經發現，應要求乙方拆除或重新施工，乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款，由甲方承擔。

4、 隱蔽工程的中間驗收：

①工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，乙方進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方或監理代表在驗收記錄上簽字後乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改後重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，甲方或監理代表應承認驗收記錄。

③經甲方或監理代表驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字，視為甲方或監理

代表已經認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

④重新檢驗，無論甲方或監理代表是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔，並在檢驗後重新、覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的全部費用，工期不予順延。

五、 合同價款

1、工程總金額：（人民幣）2、工程付款方式：

（一）預付款：合同簽訂後一週內，向乙方支付幕牆門窗工程合同總價的35%預付款，以支票形式匯入乙方賬户。

（二）進度款：

1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。

2) 工程安裝完成後支付至合同總價90%.

3) 結算完成支付至結算總價的95%

3、工程量確認和結算規則：

①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。

②甲方提供的設計發生變更，經甲方以簽證作結算根據，調整合同價款。 ③建築結構有較大變化影響工程安裝，經甲方簽證作結算依據，調整合同價款。

④報價確認的材料，施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。

⑤門窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積。

建築工程施工合同14

甲方：____________________

乙方：____________________

_____________（以下簡稱“業主”）與_____________（以下簡稱監理單位）經過雙方協商一致，簽訂本合同。

一、業主委託監理單位監理的工程（以下簡稱“本工程”）概況如下：

工程名稱：________________

工程地點：________________

工程規模：________________

總投資：__________________

監理範圍：________________

二、本合同中的措詞和用詞與所屬的監理合同條件及有關附件同義。

三、下列文件均為本合同的組成部分：

①監理委託函或中標函；

②工程建設監理合同標準條件；

③工程建設監理合同專用條件；

④在實施過程_____同簽署的補充與修正文件。

四、監理單位同意，按照本合同的規定，承擔本工程合同專用條件中議定範圍內的監理業務。

五、業主同意按照本合同註明的期限、方式、幣種，向監理單位支付酬金。

本合同的監理業務自_______年_______月_______日開始實施，至_______年_______月_______日完成。

工程建設監理合同標準條件

詞語定義、適用語言和法規

第一條下列名詞和用語，除上下文另有規定外，具有如下含義。

（1）“工程”是指業主委託實施監理的工程。

（2）“業主”是指承擔直接投資責任的、委託監理業務的一方，以及其合法繼承人。

（3）“監理單位”是指承擔監理業務和監理責任的一方，以及其合法繼承人。

（4）“監理機構”是指監理單位派駐本工程現場實施監理業務的組織。

（5）“第三方”是指除業主、監理單位以外與工程建設有關的當事人。

（6）“工程建設監理”包括正常的監理工作、附加工作和額外工作。

（7）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜的時間段。

（8）“月”是指公曆從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段。

第二條工程建設監理合同適用的法規是國家的法律、行政法規，以及專用條件中議定的部門規章或工程所在地的地方法規、地方規章。

第三條監理合同的書寫、解釋和説明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。

第四條向業主報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃，完成監理合同專用條件中約定的監理工程範圍內的監理業務。

第五條監理機構在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為業主提供與其監理機構水平相適應的諮詢意見，認真、勤奮地工作。幫助業主實現合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。

第六條監理機構使用業主提供的設施和物品屬於業主的財產。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩餘的物品庫存清單提交給業主，並按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。

第七條在本合同期內或合同終止後，未徵得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。

第八條業主應當負責工程建設的所有外部關係的協調，為監理工作提供外部條件。

第十條業主應當在約定的時間內就監理單位書面提交併要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

第十一條業主應當授權一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表，負責與監理單位聯繫。更換常駐代表，要提前通知監理單位。

第十二條業主應當將授予監理單位的監理權利，以及監理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，並在與第三方簽訂的合同中予以明確。

第十三條業主應為監理機構提供如下協助：

（1）獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產廠家名錄。

（2）提供與本工程有關的協作單位、配合單位的名錄。

本合同正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執一份。副本份，各執份。

甲方（簽章）：________________乙方（簽章）：________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

建築工程施工合同15

原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

繫個體户佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，註冊號：_________________。

被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，註冊號：_________________。

法定代表人：______________。

案由：_________________建設工程合同糾紛

訴訟請求：_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：_________________

_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後，被告一隻向原告支付了部分工程款，其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係，這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人：_________________

_____________年__________月__________日