建築工程施工合同(集合15篇)
- 建築
- 關注:2.61W次
在人們越來越相信法律的社會中,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。你知道合同的主要內容是什麼嗎?下面是小編幫大家整理的建築工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建築工程施工合同1
甲方(委託人): 合同編號:
乙方(施工方): 簽訂日期:
一、裝飾施工地點:
二、根據國家有關法律規定,明確雙方的權利義務,特簽定以下協議,以便共同遵守。
三、工程概況:
1、工程總價:
2、裝修內容:
四、關於工程付款方式的約定:
1、自本合同雙方簽字生效後,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣 元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即 _元整。質量保修一年。
2、本合同生效後,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切後果由甲方負責。
3、乙方工程結束後、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
五、工程施工變更:
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切後果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款後,乙方再施工。
六、違約責任:
1、合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續,需要乙方拆改原有建築手續結構及設備管線,乙方有權拒絕施工。
七、合同的終止:
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章後生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式:
本合同履行期間,雙方發生爭議,雙方協商解決,協商不成時,雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁,若未達成,仲裁協議交當地法院裁決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建築工程施工合同2
發包人(全稱): 國家鹽化工產品質量監督檢驗中心
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:國家鹽化工產品質量監督檢驗中心場坪綠化工程 工程地點:自貢市板倉工業集中區
工程內容:場坪綠化工程(具體內容詳見工程量清單) 工程立項批准文號:自發【200 】項批新號 資金來源:財政投入
二、工程承包範圍
承包範圍:施工圖及工程量清單所含範圍內的全部施工內容
三、合同工期
開工日期: 20xx年 10 月日 竣工日期: 20xx年 11 月 日計劃工期:日曆天
四、質量標準
工程質量標準:符合國家現行《工程施工質量驗收規範》合格標準
五、合同價款
金額(大寫):壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ¥ :1660000元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括: 1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議中有關詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:20xx年10 月 日
合同訂立地點:自貢質量技術監督局六樓會議室
本合同雙方約定:發包人承包人雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋公章或合同章後生效。
發包人:(蓋章)
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
傳真:
開户銀行:
帳號:
承包人:(蓋章) 住所: 法定代表人: 委託代理人: 電話: 傳真: 開户銀行: 帳號:
建築工程施工合同3
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依據甲方在本次土地整理項目中所承攬的施工內容,其中六角板工程部分,對照圖紙測算,初步彙總價格,經甲、乙雙方反覆磋商,意見達成一致,甲方原則上同意將本合同段內六角板(按六角板圖紙施工)的工程分段分包給乙方施工,為方便管理,互相制約,特訂立本合同。
一、承包範圍:按照設計圖紙本分項工程為包工不包料,施工內容含基礎開挖、砌築、回填(保證水溝暢通)、勾縫、壓頂、排水孔等圖紙所含內容。施工後的六角板必須滿足設計要求,線形順、直、平,完成後達到設計所需效果,工程數量為經監理及業主驗收後合格的數量為結算依據。
二、承包價格及付款方式:六角板元每方,結算依據按實做方數結算。上述單價已綜合基礎開挖、六角板、回填、勾縫、壓頂、排水孔,以及雨季施工抽水、防雨措施等。為保證工程質量,付款方式為業主驗收合格後付%,省級驗收合格付%,餘下部分作為質量保證金,待質保期________年到期後付清。
三、自合同簽定之日起,計劃工作日為________年____月____日至________年____月____日完工。逾期未完成按總承包價格的千分之五每天計算處罰。
四、質量要求:施工必須嚴格按業主的有關技術標準,施工規範及施工設計圖紙進行施工,確保工程質量達合格標準。在施工過程中每道工序必須有甲方施工人員及監理到場,施工工序的監理程序及分項驗收表格必須現場填寫同時得到監理許可。如因質量出現問題而發生的一切損失均由乙方自行解決及返工重做。
五、安全生產:乙方在施工的全過程中,必須把安全生產放在首位,必須做到文明施工、安全生產,在施工場地按規範要求,全方位設立明顯的安全標誌(包括用電)施工人員和外請小工必須按工作性質的區別穿戴安全帽和安全標誌服,杜絕一切安全事故的發生。如發生一切不安全事故,一切責任和經濟損失均由乙方負責,甲方概不負責。
六、文明施工:鑑於本項目施工面大,管理分散,無論是甲乙雙方,堅持做好文明施工,塑造良好形象,做到工完場清、冰留隱患,並妥善處理好周邊關係。
七、此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協議自簽字之日起生效,並具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建築工程施工合同4
發包方:
承包方:
為了順利地保質、保量地完成施工任務,本着平等、自願、互惠、互利的原則,依據《建設法》《民法典》等相關法律、法規,經雙方共同協商,達成如下協議:
一、工程內容:XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式:實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。
三、質量要求:基礎預埋鐵件,由乙方負責;立柱用直徑100,壁厚1.5,圓管; 檁條長4米,最小頭不小於60;頂板用30的隔熱板,0.37的彩鋼單瓦。牆板用50隔熱夾心板,窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價:185元㎡,以滴水面積收方準。
五、付款方式:屋架搭建完工後付工程總造價的50%,即萬元;總工程完工後付清全部工程款項。
六、本協議一式兩份,甲乙雙方執一份,協議經雙方代表簽字後生效,具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
建築工程施工合同5
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國勞動法》《民法典》的相關規定,(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮升弘養殖場建築工程承包給(以下簡稱乙方),經雙方協商,達成如下承包協議:
一、建設物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:
2、圈舍主體建築:圈舍總面積20平方米,包工包料600元平方米,合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,乾草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
5、院牆及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限 工程建設自________年____月份開始,________年____月____日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元,用於園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付後由甲方從乙方施工費中一併扣除。餘款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和義務
(一)甲方:
1、認真履行協議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序,保證乙方正常施工、
(二)乙方:
1、嚴格按甲方圖紙,在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建築要求選擇,嚴格執行採購制度,保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理,保證施工安全,無責任事故。
4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當於正常生產收入數額的違約金。 甲乙雙方各執一份,協議自簽訂之日起執行。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建築工程施工合同6
甲方(發包方):(以下簡稱甲方)
乙方(承包方):(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,本着相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:王XX天佳XX
2、工程地點:清浦區XX
3、施工範圍:
4、合同價款:安裝,税金由乙方承擔,材料檢測費用由甲方承擔,若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實計算。
第二條、關於材料供給的約定
乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。要求電線為大廠生產的無錫品牌,另所購的開關插座盒配件必須先提供樣品經公司領導同意後再購買,其他材料檢測必須合格。
第三條、關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《建築水電工程質量驗收規範》G並參照其他地方標準、質量評定驗收標準。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見,並在甲方限定的時間內整改至符合要求,乙方拒絕或拖延整改,甲方視情節輕重有權對乙方作出處罰。
3、乙方對現場所有已完成施工成品負有保護義務,凡因乙方施工安排不善,在結構已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設的磚牆面包刨槽及設計變更除外),均乙方自費修補恢復原狀,造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由於乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
5、工程竣工:乙方應提前通知建設單位、監理驗收,並辦理驗收手續。
第四條、關於安全生產文明施工現場治理的約定
1、乙方嚴格遵守工地上的一切規章制度。
2、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閒雜人員進入現場。
3、乙方必須服從管理,保持現場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料,做到工完料盡場地清。保持現場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結算的預定
付款進度:一層屋面板澆好後付總價的10%,主體成功付總價的20%,竣工驗收後付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保脩金,保脩金返工還按國家相關規定執行。
第六條、糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決,當事人不願意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向人民提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見的因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
2、執行項目部安排的工期時間,每延遲一天執行甲方與業主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負責施工期間施工範圍內的人身設備安全事項,乙方對各種安全措施事故承擔完全責任,甲方有權監督和指導乙方及時排除安全隱患,杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建築工程施工合同7
發包單位: (甲方)
法人代表;
承包單位: (乙方)
法人代表;
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程的具體情況,經甲乙雙方多次協商,並達到雙方同意,有甲方在 開發的工程發包給乙方施工,而乙方同意承包本項工程,為了雙方在承包工程施工期間內責、權、利,經雙方同意按照合同法、建築法及國家有關相關的法律條款之規定,特定立如下本合同條款:
一、工程名稱:
二、工程座落位置
三、工程概況和結構;
四、承包方式:甲方是以包工包料、包質量、包安全、包各項設備和各項週轉材料給乙方施工;
五、乙方承包本工程範圍和內容:(按本工程原設計和變更的水電、土建、門窗、消防、內外裝飾屋面和衞生間防水、土方等項工程在內);
六、 質量與工期:乙方在本工程施工中,必須按照國家建築
收規範標準和地方有關強制標準施工,必須達到合格工程,爭取優良工程;乙方在本工程施工中,必須按照甲方下達的工期要求完成, 施工工期為 天,自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
七、工程造價:
經雙方確定,本工程合同造價暫定 元,作為撥付工程款的依據。按20xx版《河南省建設工程工程量清單綜合單價》及相關配套解釋和有關文件,自行計算承包範圍內的工程量、材料價格按《信陽市建設工程材料基準價格信息》為準計入合同總價,人工費按20xx年第三季度河南省標準定額站發佈的人工指導價66 元/工日計入固定合同總價,此部分材料及人工價差計入税前。
八、甲方工作:
1、甲方在乙方進入工地時,保證三通一平;組織技術交底,向乙方提供施工圖十套
2。負責辦理施工前、後的有關所有手續;
3、各職能部門和四鄰關係協調;
4、按本合同支付工程款如期如數付給乙方;
5、交户結算和決算按本合同規定如期辦理決算;
6。派出駐工地代表 同志負責與乙方的日常工作聯繫,及時辦理工科濟、技術簽證,並對工程質量進行監督、檢查、處理工程技術問題,按國家的驗收規範進行竣工驗收。
7。負責協調處理乙方與其他施工單位之間的矛盾。
九、乙方工作:
1、乙方在承接本工程時,必須按時支付工程保證金 元;開工前10天認真細緻地做好施工組織設計,並報有關部門及甲方審核批准。
2、乙方在承包本工程在施工期間,必須嚴格按照國家工程驗收標準和安全標準執行,如果乙方達不到者造成一切後果,均有乙方全部負責包括刑事責任在內;
3、乙方在本工程施工中,所進的各種材料必須要有合格證和部分確認書,同時必須有甲方監理人員現場取樣標準,經信陽市質檢站檢測報告乙方可使用,如沒有者乙方使用在本工程,一切經濟損失均有乙方全部負責承擔;
4、乙方在本工程施工中,一切機械設備和各項週轉材料必須滿足本工程所用;另外工程技術人員和施工人員也必須達到工程所用
5、乙方在本工程施工中,搞好施工現場的管理工作,做到文明施工,不準亂堆亂放,同時工人絕不準在本施工區內打架鬧事和偷盜,如有者一切後果與甲方無關;
6、工程保證金在乙方基礎工程到正負零時甲方如數退給乙方保證金;
7、乙方在本工程施工期間必須嚴格按照國家安全規範標準和信安檢站的有關標準,如不按標準者一切責任均有乙方負責;
8、嚴格按設計圖紙、驗收規範進行施工。所有隱蔽工程項目必須經甲方及質監部門驗收,及時辦理經濟、技術簽證。
9、嚴格施工遵守操作程序,做好施工成品的保護工作。
10、工程竣工後乙方按規定對工程實行保修,保修時間自通過驗收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工驗收資料一套。
11、乙方委派 同志為現場代表。負責工程的施工質量、安全施工,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
十、工程款支付及結算方式:
1、經雙方確定按本工程實際完成的工程據實結算(變更工程按工程量多少增加和減結算)隱蔽工程以甲方或監理簽字認可的方可進入結算;
2、經雙方確定本工程從基礎到二層主體完工,甲方應支付實際完成的工程款60%,主體工程按每二層支付均同1—2層,主體工程全部完成後經有關部門驗收合格後,甲方應按主體工程總款支付到60%,進入內外粉刷完成後,經驗收合格甲方支付15%,進入水電、門窗和消防安裝完畢,甲方支付總款15% ,主體裝飾安裝全部完成後經有關部門驗收合格後甲方按工程總造價支付到95%,下餘5%作為保脩金待工程保修期滿後,再全部無利息清付給乙方。
十一、本合同經雙方同意而定,望雙方共同遵守本合同各項條文;
十二、本合同未盡事宜經雙方協商增加補充協議,補充協議與本合同有同等的法律效力;
十三、工期變動:對以下原因造成竣工日期的變動,經甲。乙雙方代表確認,工期相應增減。
1、工程量變化和設計變更;
2、一週內,非乙方原因連續停水、停電每次二小時以上累計8小時以上;
3、由於甲方資金和安裝工程影響的時間;
4、人力不可抗拒的自然災害
十四、本合同一式六份,雙方各執三份,本合同經雙方代表簽字和蓋章後生效,本合同在生效期間內有一定的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建築工程施工合同8
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
繫個體户佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建築工程施工合同9
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經協商一致,甲方同意將石壩國小操場西面60米5米直跑道交予乙方施工。為明確甲、乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任,特簽訂本合同共同遵守執行。
一、工程情況
工程名稱:60米5米直跑道
施工地點:石壩國小操場西
二、工程範圍及內容
按照甲乙雙方可確認的設計方案及協定的內容進行施工,工程承包主要內容:
60米5米直跑道的施工。
三、合同工期:
1、本工程工期從收到甲方通知後起計,5個工作日完成。
2、有以下原因之一者,由甲方或監理簽證確認後工期可以順延:
a.甲方在施工期間修改設計,並相應增減乙方施工的`工程量或影響乙方下道工序的施工;
b.因不可抗力的自然災害等事件影響;
c.因甲方原因造成的工期延誤;
d.風雨潮濕天,不宜施工的。
四、工程質量要求:合格。
五、合同價款
1、施工過程中,甲方根據材料款及用工數進行付款。
2、工程費用:
路基石160塊
13.5元2160元石子4車800元3200元水泥8包20元160元沙子一車250元石粉2車550元1100元人工:大工5250元1250元小工5150元750元
總計大寫:捌仟捌佰七十元整小寫:8870元
六、付款方式與工程結算
工程結束後轉賬
七、工程驗收
1、材料進場,乙方須提塑料材料的出廠合格證及質檢報告。
2、在工程施工進程中,乙方所使用的材料、人力技術、施工程序、施工質量必須按照合同及承諾、行業標準要求執行。
3、乙方必須按照雙方確認的要求進行施工。
4、工程施工完畢,乙方提前兩個工作日書面通知或口頭通知甲方驗收;如甲方在約定驗收時間內未能驗收或投入使用或進行下一道工序,則雙方同意視為自動驗收合格處理。
八、竣工交付後服務
乙方為本工程向甲方提供________年保修。如因地震及人力不可抗力的自然災害,或因原地基及認為破壞、不正當使用等原因而引起的問題不屬於乙方保用範圍。
九、甲方責任
1、甲方負責提供工地上的用水、用電、臨時倉庫、材料堆放地點及其它與施工相關事宜,費用由甲方負責。
2、在乙方進場施工前,甲方必須提供已完成符合要求的基礎,如因原基礎原因造成面層損壞(例如原基礎沉降引起面層的質量)與乙方無關。
十、乙方責任
1、委派為現場管理代表,按施工安全、質量規範做好文明施工、安全施工。
2、乙方有責任為所有現場施工人員購買人身保險,在施工過程中乙方施工人員發生人身安全事故,由乙方負責。
3、乙方進場後必須接受管理人員及現場監理的監管並予以積極配合。
4、若出現質量爭議,應提交質檢部門裁定。
十一、爭議的解決
1、在合同執行中,若發生未盡事宜,雙方經協商,可簽訂補充合同。
2、在執行本合同中如發生爭議,應通過友好協商解決,如協商不能解決,可提請主管部門調節,調節不成,則提交____市仲裁委員會提請訴訟。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,本合同雙方簽署後生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建築工程施工合同10
發包人:________大學(以下簡稱甲方)。
承包人:________建設公司(以下乙方)。
甲方委託乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:____大樓。
工程地點:____市____路____號。
施工面積:____m2
工程造價:____萬元。
第二條工程按設計圖紙施工,其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。
第三條工程期限為:________年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結算和付款辦法為:自本合同生效之後五天內,甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款,以後按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格後,甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其餘l%,即________仟元,作為保修期一年的預留款。保修期滿後,甲方在十天內付清給乙方。
第五條工程驗收:乙方工程竣工後,由市質量監督部門負責驗收,簽收合格即交付甲方。
第六條違約責任:由於工程質量問題造成的損失,由乙方負責;乙方如未按期完工,每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工,則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失,則由甲方負責。
第七條其他條款:甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故,由乙方負責,甲方概不負責。
第八條本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份。副本一份,送交監證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發包人:________________
____大學(公章)___________
法定代表人:________(簽章)
地址:____市____路號
承包人:________________
建築公司(公章)__________
法定代表人:(簽章)_____
簽約時間:____年____月____日
建築工程施工合同11
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程範圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日曆 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:
達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規範。
五、合同價款:
本工程採用總價包乾形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協議所涉及工程款的支付:採用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務後,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,並通
過相關程序審批後,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作後,再支付工程款30%,餘下10%工程款作為質量保脩金在工程保修期滿後無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
(一)發包人
1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,並由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,並要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
(二)承包人
1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬於承包人辦理的各項手續,並承擔其税費。
2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及説明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工後清運建築垃圾及多餘土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。
5、工程完工後,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規範要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,併為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發包人帳户。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格並通過竣工決算完畢後無息退還餘下履約保證金。
八、質量要求:
參照主體工程合同條款執行。
九、違約責任:
參照主體工程合同條款執行。
十、本協議如與主體工程合同有相牴觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯繫函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委託代理人和公證人簽字蓋章後生效,履行完全部合同條款後失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。
發包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
建築工程施工合同12
第一部分協議書發包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________...
第一部分協議書
發包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包範圍
承包範圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總日曆天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點: _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________後生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委託代表人:_________________________委託代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開户銀行:___________________________開户銀行:__________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
建築工程施工合同13
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本着平等自願、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建築工程)。
二、該土地位於 ,四至為:東至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建築工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批准,甲方保證手續齊全並獲得批准。
四、甲方對建成後的建築工程享有所有權。
五、該建築工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建築公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建築公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建築工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建築工程應在本合同生效後10天內動工,180天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建築工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)、該建築工程竣工驗收合格後30日內,甲方以不低於實際建設成本的15%支付乙方投資回報。
(二)、該建築工程竣工驗收合格後,甲方每年支付乙方20%的實際建設成本,每年的12月30日前一次性全額支付,餘款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的12月30日前一次性全額支付,所有款項在20xx年12月30日前付清。
十、該建築工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建築工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建築工程驗收合格後,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格後,如工程被閒置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的 20%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委託的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計後確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格後30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《山東省高級人民法院關於各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由濟寧市中區人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方:某市開發區管委會(蓋章,法人簽字)
乙方:某公司(蓋章,法人簽字)
建築工程施工合同14
委託方(甲方):_____________身份證號:_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號:_________________________________
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1。工程地址:__________________________________________。
2。施工內容:___________________________________________。
3。委託方式:___________________________________________。
5。工程開工日期:______年_____月______日
6。工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1。合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2。在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條:爭議解決
1。本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2。當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1。本合同雙方蓋章,簽字後生效。
2。本合同甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
建築工程施工合同15
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建築施工有關事項,雙方協商達成如下協議:
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建築工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經協商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含税金,如需要發票税金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
三、甲方責任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由於乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關係。
4、在施工過程中如出現阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建築、彩畫)。
3、在施工中,出現一切人身傷亡事故由乙方自負並文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由於涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構件製作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其餘款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flhy/jianzhu/3egjv6.html