建築施工合同【熱】

在不斷進步的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關係，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？下面是小編精心整理的建築施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

建築施工合同1

建築工程施工合同 （以下簡稱甲方） 甲方： 乙方： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱： 地點：

二、承包方式

三、工程承包內容

四、合同價款

五、 付款方式

六、總工期要求 個工作日。

七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

八、乙方責任

1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，並符合驗收要求。

2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。

九、工程質量、安全及保修

1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

3.工程竣工驗收後，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁； 第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

代表: 代表：

年 月 日

建築施工合同2

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本着公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特訂合同如下：

一、工程概況

1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆築。

4、工程規模：大小住户約40户左右。

二、工程造價和付款方式：

1、砼的上料攪拌、運輸、澆築等全過程按70元/m(包括清理基礎餘土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。

2、付款方式：

①不予付金額;

②中途按工程進度的工程量可借支;

③月底按完成工程量付總造價的80%;

④工程竣工，經驗收合格後按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保脩金後，30日內付清餘款。

三、工程質量：

合格。

四、工程保脩金：

甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保脩金，等甲方竣工交付給業主後30日內退還給乙方。

五、甲方責任

1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

2、甲方向乙方提前將各種建築主要(水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。

3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

六、乙方責任

1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

2、合同簽訂後，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建築輔材進入施工場地。

3。乙方必須嚴格按建築質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，並嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工，嚴禁酒後上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。

4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規範規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

5、乙方如有偷賣、損壞甲方建築材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

6、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，並和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

七、

單方違約：按總造價的5%進行罰款。

八、

本合同一式同等的法律效力，待工程餘款付清後自動失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建築施工合同3

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）

第二條：工程地點_______。

第三條：工程範圍_______。

第四條：質量標準_______可依照工程施工詳圖、施工説明書及《安裝工程施工驗收技術規範》列出）。

第五條：承包人_______（如按預算實行包工包料，屬於總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細註明）。

第六條：工程總價

本工程包價計人民幣_______元整。

第七條：工程包價

本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值）。

第八條：付款辦法：_______。

第九條：工程期限

按本合同第三條的工程範圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。

第十條：本工程範圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開工於_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯繫制度及協作辦法_______。

第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發包人各一份）分包方收執_______份。

甲方：

乙方：

_______年________月_________日

建築施工合同4

甲方：________

乙方：________

應甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閒餐廳廣告牌製作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

一、工程範圍：________年________月________日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程製作與安裝。

二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。

三、新增工程量：

詳見附表：《德保休閒餐廳廣告牌後期增加項目一覽表》

四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。

五、付款方式：按原合同執行。

六、其它：施工合同補充協議

1、本協議其它內容仍按原合同執行。

2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

3、本協議經雙方簽字蓋章後生效，並與原合同享有同等法律效力。

甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)

法定代表人：________法定代表人：________

簽約日期：________年________月________日

建築施工合同5

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方在_____________，建築總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式

採用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建築技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

二、承建項目

乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房，同時作好防滲處理。

三、承包價格

______元

四、付款方式：

工程竣工驗收後全部付清。

五、質量要求

乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、注意安全

文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。

七、工期要求：

二十天

八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________

乙方簽字(章)：_________________

日期：_________________

建築施工合同6

甲方：__________________

身份證號碼：____________

乙方：__________________

身份證號碼：____________

依照《民法典》及其他相關法律、法規，遵循自願、平等、公平和誠信的原則，雙方協商一致，訂立本合同。

一、工程地點：_____________________________。

二、工程名稱：_____________________________。

三、工程內容：_____________________________。

四、合同工期

開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;合同總工期：_________天。合同工期日曆天數以實際乙方進場開始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規定施工工期內。

五、工程單項承包單價(單包工不包料)種類規格安裝費(元)備註包含由進場施工合格標準、驗收、退場等，所需要的高路堅及檔土牆按設計要求____元，全部費用甲方不再因市場變化政府政策因素，不在調整價格，此價格為全費用包乾價注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。

六、工程質量技術要求：乙方嚴格按照現行施工規範和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設計要求，以及甲方現場施工管理人員發出的指令施工，質量達不到規範標準要求的，甲方現場管理人員一經發現，乙方應立即拆除和重新施工，其中耗材的相關費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關責任及費用，乙方不服從管理的應立刻清退出場並中止合同，產生的一切後果由乙方負責。風險提示：對於採購材料和工程設備的義務與責任

承包人採購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，並重新採購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

七、現場管理施工現場使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉到施工現場，領出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應負責修復和照價賠償。

八、現場處罰制度承包必須服從發包方現場施工管理人員的管理，由於措施不當造成質量事故及原材料損耗時，甲方現場施工管理人員有權進行現場處罰處罰金(50-200元)，乙方拒不簽字時，由甲方做施工記錄為準，結算時在工程結算款中予以扣除。因乙方單方面造成工期延誤時，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。

九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格安全組織施工，並隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務人員所有安全責任和因此發生的費用，由承包方全部承擔，發包方不與承擔任何連帶責任。施工現場必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經發現由發包方現場施工發包方處以個人罰款50元。

十、工程付款方式本工程無預付款，承包方進場施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成後，由發包方工程師組織驗收，合格後30天支付剩餘款項。工程完工驗收合格。

十一、質量標準及驗收

1、工程質量：按總(分)包合同有關質量的約定、國家現行的《建築安裝工程施工及驗收規範》和《建築安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定__________等級。

2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

十二、違約責任風險提示：明確違約責任

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，並在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

1、當發生下列情況之一時，工程承包人應承擔違約責任：

(1)工程承包人違反本合同約定，不按時向勞務分包人支付勞務報酬;

(2)工程承包人不履行或不按約定履行合同義務的其他情況。

2、工程承包人不按約定核實勞務分包人完成的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按勞務分包人同期向銀行貸款利率向勞務分包人支付拖欠勞務報酬的利息，並按拖欠金額向勞務分包人支付每日_____的違約金。

3、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向勞務分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務分包人造成的經濟損失，順延延誤的勞務分包人工作時間。

4、當發生下列情況之一時，勞務分包人應承擔違約責任：

(1)勞務分包人因自身原因延期交工的，每延誤____日，應向工程承包人支付________元的違約金;

(2)勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時，勞務分包人應向工程承包人支付__________的違約金;

(3)勞務分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向工程承包人支付違約金__________元，勞務分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經濟損失，延誤的勞務分包人工作時間不予順延。

5、一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

十三、爭議的解決工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不願和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定採用下列第__________種方式解決爭議：

(1)雙方達成仲裁協議，向_______仲裁委員會申請仲裁;

(2)向有管轄權的人民法院起訴。

十四、本合同未盡事宜及因施工現場額外產生的費用，雙方協商擬定不納入合同範圍內。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。

甲方：__________________

________年____月____日

乙方：__________________

________年____月____日

建築施工合同7

甲方：(發包方)______________________________

乙方：(承包方)______________________________

根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自願、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程概況

(一) 工程名稱：__________________________________

(二) 工程地點：__________________________________

(三) 工程範圍：_________________________________________________。

(四) 工程總造價：經雙方確定本工程實行雙包(包工包料)，含框架及內外粉，門窗和水電安裝，綜合單價為500元每平方米，工程量為按實際收方結算 ，全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫__________。

　第二條 工程期限

根據雙方協商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過期限則由乙方承擔一切後果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。

　第三條 工程質量

乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

第四條 工程價款結算

(一) 本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定後作為最終結算的依據。按實際簽證結算。

(二) 工程價款結算與撥付辦法；第二層完工付第二層工程量的80%，第三層完工後付第三層工程量的100%，所有工程完工並經甲方驗收合格後付清尾款。

第五條 雙方責任

(一) 甲方責任

1、甲方應負責施工現場周邊鄰居關係協調，以保證施工材料、設備等能順利進出場。

2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。

3、工程竣工後，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。

(二) 乙方責任

1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案，並經甲方同意後施工。

2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由乙方自行負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

第六條 合同糾紛

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打，如選擇仲裁方式，請註明具體仲裁委員會)。

1、提交_______________仲裁委員會( )

2、依法向人民法院起訴( )

第七條 附則

(一) 本合同自雙方簽字後生效，合同履行完畢後自行無效。

(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

(三) 本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

第八條 附加條款

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築施工合同8

甲方（發包方）：

乙方（承包方）：

依據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務，本着雙方“責、權、利”，經甲、乙雙方協商，特訂立本合同。

一、工程慨況：

二、承包方式：

甲方以包料不包工的方式承包給乙方。

三、工程承包範圍：

按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外牆正立面貼外牆磚，其它牆面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衞生間，廚房，樓梯踏步所有貼牆地磚。

四、承包價格及付款方式：

1、價格：_______元／平方米（建築面積）。建築面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場行情，雙方協商解決。

2、基礎竣工後付款人民幣5000元整；每一層主體蓋板完工後付款人民幣4000元整，內外粉刷完工後付款_____元整，春節前無質量問題餘款一次性付清，（如有質量問題返工達標後，另外賠材料）。

五、工期及安全責任：

工期從______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推遲一天罰款____元／天，由甲方在工程款中扣除。

施工期間：

1、本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。

2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

3、施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

六、質量要求：

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、後期維修：

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任。

八、違約、索賠和爭議

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

九、以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式____份，自簽字日期生效。

甲方：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

建築施工合同9

工程名稱：_________

合同價格：_________

施工協議書武陽 麗園小區四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）

發包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司

承包方（以下簡稱乙方）：_________

經甲、乙雙方協商一致，本着雙方平等、自願原則就甲方委託乙方建造武陽 麗園小區景觀 工程，簽訂以下協議：_________

一、 工程內容：_________

平米等 工程（詳見施工圖紙）。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。

二、 工期：_________

1、 開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、 工程合同價款：_________

經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

四、 承建方式

1、乙方對建築工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方對乙方所進場材料進行確認核准制。乙方對其提供所承

建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

3、 施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________

1、本工程無預付款。

2、合同生效後，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。

1、四角亭a亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給

該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

2、工程全部完工後，付單項工程總費用（工程總價）的20%。

3、工程全部完工後三個月內，付工程總費用（總價，包括業主

認可的簽證、變更）10%。

4、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質

保金，工程全部完工並已驗收合格為時間節點計算，一年後支付。

3、此合同所描述款項含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率為

3.41％）。

六、 工程質量要求：_________

1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求

及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（採用視頻資料）。

七、 工程竣工驗收結算：_________

乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

八、 延期違約責任：_________

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，

則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

九、 質保內容

質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算， 期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：_________

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安

全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建

的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯繫。

十二、合同生效與終止：_________

本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿，甲

方將款項結清後合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

合同附件一：_________

1、工程圖紙2、工程預算書

簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）

簽訂日期：_________ 簽訂日期：_________

建築施工合同10

發包方（以下簡稱甲方）：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

經甲、乙雙方協商一致，本着雙方平等、自願原則就甲方委託乙方建造武陽麗園小區景觀工程，簽訂以下協議：_________

一、工程內容

_______平米等工程（詳見施工圖紙）。

二、工期

1、開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、工程合同價款

經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

　四、承建方式

1、乙方對建築工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方對乙方所進場材料進行確認核准制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

五、工程付款辦法

1、本工程無預付款。

2、合同生效後，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分五次支付。

3、四角亭a亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（1）四角亭b亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（2）四角亭c亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（3）廊架c完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

（4）防腐木地板完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

4、工程全部完工後，付單項工程總費用（工程總價）的20%。

5、工程全部完工後三個月內，付工程總費用（總價，包括業主認可的簽證、變更）10%。

6、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質保金，工程全部完工並已驗收合格為時間節點計算，一年後支付。

7、此合同所描述款項含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率為3.41％）。

六、工程質量要求

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求

及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（採用視頻資料）。

　七、工程竣工驗收結算

乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。

甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

八、延期違約責任

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

九、質保內容

質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯繫。

十二、合同生效與終止

本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿，甲方將款項結清後合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。

簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）

簽訂日期：______年_________月_________日 簽訂日期：_______年_________月_________日

建築施工合同11

甲方(户主)：

住址：

乙方(承包人)：

住址：

甲方私人居住樓委託給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。

一、承包方式：

包工不包料。

二、承包價：

按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。

三、付款方法：

工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，餘款年春節前結清。

四、工期：

開工日期為農曆____月____日(____月____日)開工，施工日曆天天即________年____月____日竣工。

五、質量：

乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出後乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

六、安全管理：

施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏於管理髮生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

七、雙方責任和義務：

甲方：

①應保證建築材料及時到場不影響乙方使用。

乙方：

①負責建築施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

②建築材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。

③承包範圍：按圖紙及施工説明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

八、本合同一式叁份，雙方簽字後生效，工程款結清後失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建築施工合同12

發包人（全稱）：_________

承包人（全稱）：__________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：___________

工程地點：___________

工程內容：___________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

工程立項批准文號：_______

資金來源：___________

二、工程承包範圍

承包範圍：___________

三、合同工期

開工日期：___________

竣工日期：___________

合同工期總日曆天數___天。

四、質量標準

工程質量標準：_________

五、合同價款

金額（大寫）：______元（人民幣）

$：______元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1。本合同協議書

2。中標通知書

3。投標書及其附件

4。本合同專用條款

5。本合同通用條款

6。標準、規範及有關技術文件

7。圖紙

8。工程量清單

9。工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：____年__月__日

合同訂立地點：___________

本合同雙方約定___________後生效。

甲方：乙方：

建築施工合同13

1建築施工合同管理的現狀

建築施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規範性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建築施工企業可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專業性。在履行建築施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關係到投資方和建設方，而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關係，這些特點進一步增加了合同的複雜度。合同的履行時間比較長，建築施工項目往往由於工程結構複雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴格，建築施工過程往往受到國家相關法律的約束。由於我國建築行業發展的限制，使我國在建築施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義，在發生合同糾紛後，企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的.研究，在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業的合法利益，造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠，沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理，常常在付款的時候才補籤合同，這樣在發生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程項目在實施上存在隱患。部分企業對建築施工合同管理人員的素質要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。

2建築施工合同管理措施分析

由於建築施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內容複雜而且內容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建築施工合同管理是對建築施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理，從項目合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量，可以從以下幾個方面做起：

2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓，加強業務人員的職業道德教育，促進建築施工合同管理人員素質的不斷提高。對建築施工合同管理人員應當明確其責任，對於具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。

2.2完善公司建築施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業管理中各個部門都應當服務於企業合同管理。對於投資企業來説，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關於施工合同的相關管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建築行業的相關法律，還應當結合企業的實際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。

2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑑一些比較優秀的合同文本，保護好企業的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業詞彙理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務，在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建築施工合同文本，是根據國際建築施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文本比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利於合同雙方履行，有利於防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞，同時也能夠明確各自的責任，在發生糾紛的時候便於解決糾紛。如果不能夠使用示範的合同文本，也應當在合同管理中認真的和示範文本進行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導，防止出現無效合同和詐騙的情況發生，盡力提高合同的執行率和履行率。

2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之後，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建築施工合同經過前期的招標等準備工作後，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務，如果在履行階段不能夠很好的進行管理，也容易造成經濟損失。對於建築施工合同來説，由於其履行階段比較長，所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料，以便及時發現問題和解決問題。對於合同執行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建築施工的安全和質量。

3結束語

建築施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的文件，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節方面進行認真仔細審查，切實保護好雙方的權利。對於企業來説，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無法可依的情況，努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業得到更好的發展。

建築施工合同14

發包單位：（以下簡稱甲方）

承包單位：（以下簡稱乙方）

因甲方承包的工程的需要，現將該工程部分分項承包給乙方，雙方本着平等、自願、公平、公正和誠信的原則就本協議各項條款協商達成一致並訂立如下協議以資甲乙雙方共同遵守執行。

一、工程項目：

二、工程地點：

1、承包方式及範圍：

2、勞務大包，含本工程部分勞務費用、輔材、耗材、週轉材料（包括木板、方木）機械設備，如塔吊、施工電梯、攪拌機、鋼筋機械，各種小型工具材料現場運費。臨時辦公用房（不含甲方辦公用房）配電總櫃一級電箱以下所有電線、電纜、照明用具，配電箱，所有工人的人身意外傷害保險，特殊工種上崗證的費制。

3、承包範圍：主體工程如木工、鋼筋工、砼工、二次結構如：砌磚、預製過樑、欄板、構造柱，粉刷工程如（內端粉刷，外端粉刷、細託毛、上爐渣、屋面找平）。室外1.5米以內的散水不包括散水以外的工程。

4、乙方不包括：鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿添加劑、植筋膠、防水、門商，外牆保温材料及人工費，室內外油漆塗料，地板磚，廚房瓷磚、衞生問瓷片、水電暖安裝、樓梯扶手。室內外回填土方等。

5、甲方應負責提供水電到位，道路通暢、硬化及施工場區安全圍護和住房，排除外部干擾。

三、合同T期處罰條款：

1、年月年月日完工。

2、由於乙方原兇造成工期延誤，甲方給予乙方每延誤一天，按壹仟元人民幣的處罰，南於氣候和不可抗力原因造成工期延誤，工期相應順延。屬於甲方原因造成的誤工、停工、資金不足、手續不全、材料供應不及時，水電安裝跟不上，誤工費按入場人員名單每人每天貳佰元計算。（包括塔吊、鋼管、扣件、絲桿等所有租賃費由甲方承擔）。

四、安傘生產，文明施工。

（一）安全生產

1、乙方在施工過程中，必須健全自己內部的安全保證體系、嚴格按照《施工現場安全檢查評分》JGJ59—99、《建築工程安全生產管理條例》等法律的要求進行施工。確保在建築行政主管部門及甲方安全生產部門組織的安全檢查中，施工現場安全生產文明施工達標，進行整改直到合格標準。

2、甲方對乙方承擔的勞務項目做安全生產總交底，提出明確要求並監督執行，乙方應嚴格提供的安全生產設施、安全帽、安全帶等勞動保護用品由乙方妥善保護與管理，如遺失、損壞等現象南乙方按成本價賠償。

3、乙方應加強對職工遵紀守法教育，對乙方人員參與打架、鬥毆、偷盜工地財物等違法違紀現象，甲方每次給予乙方伍佰元罰款，並寫出書面檢查，情節嚴重的移送當地司法部門處理。

五、付款方式

1、承包單價：不含税金按建築面積每平方米結算。

2、工作範圍以外用工單位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。

3、面積計算方式：

（1）基礎筏板按其建築面積的計算。

（2）其它層按建築面積計算。陽台按計算。

（3）有柱子的陽台按全面積計算。

（4）結節、屋面架等沒有建築面積的按砼方量計算。每立方米元整。

（5）不增減建築面積的工程變更，勞動報酬不予增減。

（6）每層樓的彩光井按全面積計算。

4、結算方式：

生棟樓乙方墊資至層完，甲方應付乙方已完成工程量的，以後主體封頂應付已完成工程量的%，二次結構砌磚至元，粉刷部分到層甲方付乙方元。剩餘部分驗收合格後十日內甲方付乙方總工程款的97%。餘款3%做保脩金一年後十個工作日付清。

六、甲方的權利和義務。

1、全面負責現場的施工管理工作，制定整個工程的生產計劃，資金閉幕，勞動力計劃等，以確保生產的均衡性和連續性。

2、向乙方提供四套圖紙和技術資料樣本，並對乙方進行質量、安全、技術交底，負責對乙方各項工作進行管理、監督、檢查、驗收。

3、甲方根據施工需要，及時向乙方提供工程施工中需要的各種材料，提供的材料必須保證質量。

4、甲方應建立現場各種管理制度，並定期檢查落實情況。對違反制度的乙方人員，甲方有權進行批評教育，處罰，情節嚴重的清退出場。

5、甲方向乙方每月下達質量、工程進度、安全、技術、文明施工等指標和任務。乙方無條件接受甲方下達的指標利任務。

七、乙方的權利和義務

1、進場人員必須是年滿18週歲以上，身體健康、遵紀守法、有身份證的公民，技術工人佔80%以上，乙方應將進場人員名單，技能操作資格證、安全合格證、身份證複印件及時報甲方備案，乙方對備案人員過去和將來的行為負責，對未備案的人員，不得進入現場。

2、乙方必須是有資質的，成建制的法人企業，乙方按要求設立組織機構。

3、乙方必須嚴格遵守甲方制定的各項管理制度，乙方施工人員進入施工區域，必須服從甲方的領導。

4、對甲方的現場違章指揮有權拒絕執行，對甲方供應的不合格材料有權拒絕接受作用。造成的一切損失由甲方負責。

5、乙方負責適時提供材料計劃，按月上報工程費完成情況報表。

八、其它

1、甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工協議》對甲方的約束，兩樣適用十對乙方的約束。

2、簽訂合問時，甲、乙方必須具備以下條件：

（1）營業執照（未經年檢或過期的執照無效），勞務承包的資質證書。

（2）進場人員花名冊：

3、乙方委派代表，負責乙方現場及住宿管理工作，施工人員如中途變動，應及時通知甲方。

九、違約責任：

甲乙雙方按合同約定履行自身的權利和義務，任何一方違約須承擔對方因此而造成的所有損失。

十、爭議和糾紛處理程序

本合同履行過程中`發生爭議或糾紛時按以下程序處理。

1、甲乙雙方組織協商解決；

2、甲乙雙方協商不能解決時，可通過仲裁委員會仲裁解決。

十一、本合同相關的《招竟標文件》、《勞務投標書》、乙方簽收和各種文件及雙方在合同履行過程中的結算資料均為本合同的附件，具有同等法律效力，內容如與本合同衝突的，以本合同為準。

十二、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，簽字蓋章後即可生效，合同條款履行完畢時自行終止。未盡事宜，雙方協商解決，並可另行補充協議，享有本合同同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________________乙方：_________________________

代表人（簽字）：________________身份證號碼：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

建築施工合同15

一、建築施工合同中管理費

（一）管理費全額返還給實際施工人

最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建築法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，並處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在於規範建築業市場，保證建築工程質量，進而保證人民羣眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在於平衡當事人之間的利益關係，及時制裁違法行為，進一步規範建築市場，保證建築工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效後，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

（二）法院酌定管理費支付比例

最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包後可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，並無不當。

最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑑於教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效後，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院並未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

（三）根據過錯原則確定管理費數額

最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（餘鬆堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、税金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與餘鬆堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、税金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效後應當據實結算的工程款；儘管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效後，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整範疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配並無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效後，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷後，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

（四）根據合同履行情況結算

最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬於工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，並無不當。

上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效後，認定涉案管理費屬於工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

（五）尚未支付的管理費無需再支付

最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理並支付相應管理費的證據，二審法院對此處理並無不當。

二、建築施工合同的法律含義

建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件並支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

三、管理費用的法律意思是什麼

管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、諮詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉後該科目應無餘額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。