有關廣告合同集錦10篇

隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多事情需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的廣告合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

廣告合同 篇1

甲方：住址：法定代表人：聯絡電話：傳真：乙方：住址：法定代表人：聯絡電話：傳真：風險提示：

合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發軟體、合作購銷產品等等，不同合作方式涉及到不同的專案內容，相應的協議條款可能大不相同。

本協議的條款設定建立在特定專案的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、專案內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。 甲乙雙方根據目前媒體實際情況及《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。

一、廣告專案名稱：____________________________。

二、廣告包括但不僅限於印刷、展架、易拉XX、燈箱、噴繪、寫真等。

三、廣告製作完工時限：簽訂合同收到甲方預付款後_______個工作日內。

四、完工驗收：廣告製作完工後，乙方應書面通知甲方驗收，甲方接到驗收通知書_______天內組織驗收完畢，逾期視為驗收合格。驗收標準為甲方簽署的設計稿件、印刷、展架、易拉XX、燈箱、噴繪、寫真等小樣。

五、廣告版面、結構圖紙設計由甲方提供。

六、付款方式：每月結算一次，以公司轉賬方式。

七、甲方權利與義務風險提示：

應明確約定合作各方的權利義務，以免在專案實際經營中出現扯皮的情形。

再次溫馨提示：因合作方式、專案內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

1、向乙方提供廣告發布審批所需的資料，並保證其資料的真實性、合法性。

2、監督乙方廣告製作的質量和施工進度。

3、按合同規定及時付清款項。

八、乙方權利與義務

1、嚴格按照雙方商定設計方案圖紙進行施工，確保質量按期竣工。

2、廣告發布期間，如遇畫面明顯褪色、破裂，乙方負責無償進行更換。

九、以下原因，工期可相應順延

1、甲方要求變更製作量或設計的。

2、不可抗力的自然災害。

十、違約責任：若乙方未按期完工，應向甲方支付______________元違約金。風險提示：

合同的約定雖然細緻，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。 十

一、本合同經雙方法定代表人簽字或蓋公章後生效。十

二、其它說明

1、本合同簽訂地點：_______方辦公場所所在地。

2、甲方的關於稿件確認人、有關往來文書交收人為______________。

3、本合同所列價款、定金均為人民幣現金。十

三、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《戶外廣告管理規定》執行。十

四、本合同一式_______份，甲方執_______份，乙方執_______份。甲方：法定代表人簽字：簽約時間：________年____月____日乙方：法定代表人簽字：簽約時間：________年____月____日

廣告合同 篇2

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，就甲方委託乙方製作、安裝廣告工程達成協議如下：

一、 乙方負責自辦有關審批手續後方可施工。

二、 乙方在甲方指定位置製作安裝廣告工程。

三、 乙方根據甲方提供的內容，進行設計、製作、安裝，如有單方改動需經另一方同意並簽字，否則視為違約。

四、工程總造價為( )元整，大寫( )。

五、結算方式：合同生效甲方預付30%工程款，貨到甲方工地驗收合格付30%工程款，安裝完畢驗收合格後付40%工程款。

六、乙方應按甲方指定位置安裝，嚴格保證質量、安全牢固，乙方必須按施工規程要求施工，並對其施工人員的人身安全負全責，出現問題乙方負全責，甲方不付任何責任。乙方的施工人員均持證上崗。

七、乙方施工期間，甲方需提供水、電及存放材料裝置的場所和施工環境，使工程順利進行，保證工程按期完工。如因水、電及施工環境造成的工期延誤，乙方不負任何責任，如出現颳風、下雨等不利於施工的天氣及其它因素，工期順延。

八、此工程保質期為壹年。

九、甲方工地具備安裝條件時，乙方進駐工地進行安裝，安裝完畢甲方驗收合格為工程竣工。

十、未約定事項執行《合同法》相關。如雙方出現經濟糾紛，應向本市仲裁機關仲裁或向本市法院起訴。

十一、本合同一式兩份，雙方各持一份，蓋章後生效。

甲 方：負責人：電 話：

乙方：負責人：電 話：

年 月 日

廣告合同 篇3

合同編號：

委託方：

簽訂地點：

承擔方：

簽訂時間：年月日

依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1．1 專案（媒介）：____________________________

1．2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________________________

承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1．3 釋出地點或形式:_______________________

1．4 顏色:____________________________

1．5 規格或材料:___________________________

1．6 刊播次數、起訖時間、日期：____________

1．7 其他要求：____________________________

第二條費用及支付辦法

2．1 費用：

類別

單價

數量

金額（元）

備註

設計、製作費

釋出費

代理費

合計金額（大寫）

2．2 結算方式和期限：____________________________

2．3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間

______________________________________________________

第四條違約責任

4．1 委託方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。

4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的______％，向委託方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。

4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條合同爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理（未作選擇的，視為選擇1）：

1．提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項

____________________________________________________________ 。

第七條附則

7．1 本合同附件

7．2 本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本____________份，送：____________。

7．3 本合同有效期：自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日終止。

委託方

單位名稱（蓋章）：

地 址：

郵 編：

法定代表人：

委託代理人：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：

稅 號：

承攬方單位名稱（蓋章）：

地 址：

郵 編：

法定代表人：

委託代理人：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：

稅 號：

廣告合同 篇4

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲乙雙方經充分協商，特訂立以下協議：

甲方：

乙方：棗莊鋒凱廣告裝飾材料製作部

經甲乙雙方共同協商同意後，由甲方委託乙方製作發光字及安裝事宜，簽訂如下協議：

一、甲方委託乙方製作發光字規格價格如下：

LED穿孔燈（全綵）每平方元（此價格包括安裝及其他費用） 內容：魯南資訊產業園 尺寸2mX2mX7個 共計：30800元

不鏽鋼發光字每平方 640 元（此價格包括安裝及其他費用）

內容：魯南資訊產業園（紅色亞克力） 尺寸1.2mX1.2mX7個 共計：6451元 EGO頤高數碼（白色亞克力） 尺寸1mX1mX7個共計：4480元 字型厚度8釐米

乙方提供所有材料及配件，負責安裝除錯。

二、專案總價款

本合同總價款為人民幣肆萬壹仟柒佰叄拾壹元（41731元）。

三、付款方式

甲方委託乙方製作發光字各項費用共計 41731 元，已交款12519元，驗收合格後付剩餘工程款，付至95%工程款，預留5%保修費，保修期一年。

四、本合同工期：

到20xx年12月5日安裝除錯完畢

五、質量要求

乙方確保發光字一年內正常使用，提供一年免費維護、服務。如發光字發生非人為性損壞，乙方48小時內完成維護修理。

六、安裝

乙方必須對發光字質量負責，並對安裝固定負責。

七、安裝地點

具體地點以甲乙方約定地點為主，乙方應當按照協議約定的時間將貨物運送到約定位置並安裝完畢。

八、解決

雙方如履行協議發生爭議，應協商解決，協商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起訴。

九、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章後立即生效，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

十、如甲方未安裝約定付款，乙方有權拆回產品，並追回費用，造成的所有損失由甲方負全部責任。

甲方（簽字蓋章）

（以上價格不含稅） 乙方（簽字蓋章）

廣告合同 篇5

甲方：

乙方：__________網（運營商：_____市_____電子有限公司）

依據《中華人民共和國廣告法》之有關規定。經甲、乙雙方友好協商，甲方委託乙方設計、製作、釋出網路廣告，達成如下合同條款：

一、網路廣告發布位置：

乙方網站__________。

二、網路廣告發布尺寸：_____畫素×_____畫素。

三、網路廣告發布形式： 靜態 動態

四、網路廣告發布時間：_____（月或天），即從廣告發布之日起。

五、甲、乙雙方的權利和義務：

1、甲方指派專人代表甲方全權負責此項網路廣告發布工作；

2、甲方為乙方提供網路廣告的相關背景資料和資料；

3、甲方對“初稿”提出審定意見；

4、甲方對本網路廣告內容負責，內容必須符合《中華人民共和國廣告法》及國家相關法律法規。否則，造成的後果由甲方負責；

5、乙方向甲方提交網路廣告初稿1份及電子瀏覽檔案1份；

6、乙方根據甲方的審定意見進行修改，並向甲方提供釋出稿及電子瀏覽檔案；

7、乙方取得甲方在釋出稿上簽字同意後在網上釋出；

8、乙方有權審查甲方的廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方做出修改。

六、責任免除：

1、因自然條件（戰爭、機房停電）等導致乙方伺服器不能正常執行；

2、因政府行政行為導致乙方不能開放伺服器；

3、因網際網路災難，中國、美國等網際網路通訊提供商原因導致乙方伺服器不能正常接入；

4、因乙方操作平臺及應用軟體原因導致乙方伺服器臨時性不能正常執行；

5、因乙方網站遭遇不法攻擊導致伺服器臨時性不能正常執行。

基於以上原因，導致乙方網站不能正常執行，乙方不承擔任何法律上和其它方式的責任。

七、費用結算：

1、本次網路廣告費_____元（大寫人民幣_____元整）。

2、本合同生效之日起，甲方付清全部款項。

八、本合同一式兩份，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件及合同文字具有同等的法律效力。

九、本合同有效期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

甲方：乙方：

代表簽章：代表簽章：

聯絡電話：聯絡電話：

日期：年 月 日日期：年 月 日

廣告合同 篇6

租 賃 合 同 NO

甲方（出租方）：

乙方（承租方）：

甲乙雙方就 事宜經友好協商，現根據《中華人民共和國廣告法》及有關法律和法規達成以下協議：

一、 租賃位置、面積、用途及建設形式：

1. 租賃位置：

2. 租賃用途：乙方用於經營釋出戶外廣告業務，租賃期內，未經甲方書面同意不得轉租。

3. 廣告牌設定型別：LED顯示屏

4. 廣告牌的規格（面積）：高度： 米，寬度米，最終規格以政府審批為準。

二、 租賃時間：

1.租賃期限：起租期自合同簽訂後3個月期滿之日的次日起算，為期15年；

2.本合同簽訂之日起，甲方給乙方預留4個月時間為免租期，用於手續審批及施工。

三、租賃價格及付款方式：

1.租賃價格及遞增：

該租賃位置起年租金標準為： 萬元整，該價格僅為租賃租金，除該租金以外本合同約定項下需要有乙方承擔的相關費用包括但不限於LED屏的維修養護費、電費、報批費等與廣告業務釋出有關的一切費用均由乙方另行承擔。乙方在LED屏正常播放時間內向甲方免費提供每天不低於壹個小時的廣告時段（滾動播放）。 年租金每三年遞增一次，每次遞增的幅度為上一年度當年租金總額的10%

2.付款方式： ①租金支付為半年付，甲方銀行賬戶： ；

逾期繳納租金的，甲方有權按所欠款的5%/日向乙方收取滯納金；

甲方上述銀行發生變動，應當及時書面通知乙方。否則，因此造成的遲延付款或其他損失，均由甲方自行承擔。

3定金、履約保證及安全保證金 ①本合同簽訂後二個工作日內乙方向甲方支付人民幣叄萬元整作為定金。（定金可

充抵租金） ②在甲方向乙方移交廣告位前乙方需繳納壹萬元整作為保證金。乙方須保證該戶外廣告設施在安裝及日常執行中的安全性。對於任何第三人因該戶外廣告設施所受之損害，乙方無條件承擔連帶賠償責任。在租賃期間乙方無安全責任，無違約責任、租賃期滿租賃廣告位恢復原貌後，該保證金在十日內無息退還給乙方。

四、租賃位廣告牌的電費、用電增容費及日常維護

1.乙方需獨立安裝供電局認可的電錶。電費由乙方按廣告專用電錶用電量元/度向甲方每月結算。除供電部門停電或大廈線路故障檢修外甲方應保障該廣告位的正常用電。

2.廣告位所需電量位35KW，線路增容及施工乙方負擔。

3.每月5日內乙方向甲方繳納上一個月抄表電費。逾期繳納租金的，甲方有權按所欠款的5%/日向乙方收取滯納金，逾期十五日，甲方有權停止供電。

顯示屏的日常維護、管理及其所發生的費用全部由乙方承擔。

五.甲方的責任及權益：

1.甲方有權按照本合同約定收取租金及電費；

2.甲方應保證租賃位所屬樓宇符合國家有關安全規定，不存在安全隱患和質量問題。向乙方提供廣告牌建設期間及後期運營的基礎所需條件（如：電力、維修通道等）；

3.甲方應根據LED顯示屏執行需要在螢幕附近免租金為乙方提供大於4平米的控制室一間，水電費以及其他維護費用由乙方承擔；

4.甲方應保證其具有合法擁有簽署本合同的合法主體資格，有權將合同約定租賃點出租給乙方使用，甲方確認簽署本合同構成對甲方合法有效的義務。甲方應向乙方提供房屋有關的合法手續，且應保證其提供檔案的真實性；

5甲方確認合法擁有本合同租賃位及其所屬樓宇的合法權利，本合同簽訂時租賃位及其所屬樓宇不存在任何爭議或糾紛，亦不存在任何抵押、擔保，司法機關或行政機關依法裁定、決定查封或以任何其他性質的限制；

6.甲方應協調廣告牌所涉及相鄰單位之間的關係，保障乙方能正常開展廣告發布業務。如有需要，甲方還應協助乙方辦理髮布廣告相關審批手續；

7.租賃期內甲方不得干涉，阻饒乙方對租賃位的正常使用和廣告的釋出；

8.為保證乙方本合同約定將設LED屏後期正常的市場運營，雙方合同期間甲方應保證大廈西側外立面及樓頂不得再設定乙方同類的LED顯示屏，或出租給他人設定LED顯示屏

（大廈商戶自設的店招除外）。

六、乙方的責任及權益：

1.乙方有權按照本合同約定使用租賃位，任何人不得非法干涉或阻饒。

2.乙方投資建設LED屏並負責辦理LED屏的相關設定審批手續及後期運營、維護管理工作同時承擔全部費用；

3.甲方需協助乙方辦理LED屏相關設定手續，乙方承擔LED屏相關設定審批的全部費用；

4.廣告設計、製作、釋出等由乙方承擔；

5.乙方應按合同約定時間及金額向甲方支付租金；

6.乙方在設計安裝約定的戶外廣告設施時，不得破壞整個大廈的主體結構安全，施工安裝方案必須經相關管理部門及甲方簽字認可，安裝過程必須按照甲方簽字的方案安全施工，甲方人員有權對安裝全過程進行監督，因乙方安裝過程造成的房屋損壞及人身及財產損失，由乙方負責賠償。安裝施工完畢後經甲方驗收後方可執行。

7.乙方擁有LED屏的獨家運營權；

8.乙方擁有租賃點LED屏及其他乙方投資安裝的設施裝置的全部產權，合同解除或終止時由乙方負責廣告牌的拆除及牆面的恢復原狀工作並承擔費用。

七、合同的解除:

1.本合同租賃期內，任何一方不得單方解除本合同。但本同另有約定的除外；

2.有以下情況之一的，本合同終止雙方互不追究違約責任；

①發生不可抗力致使租賃位無法釋出廣告導致本合同無法繼續履行時；

②因政府相關部門強令拆除廣告牌時；

③政府相關部門不批准設立廣告時。

3.當合同因本合同第八條第2款合法解除時甲乙雙方應按實際使用時間按日結算租金多退少補。日租金為當年年租金/365天。

八、違約責任：

1.因甲方原因而逾期向乙方移交租賃位，每逾期一日甲方應按合同年租金的千分之一計付給乙方違約金，甲方逾期三個月沒有向乙方移交租賃位時乙方有權解除合同，甲方應向乙方退還全部已支付租金，並賠償乙方實際產生的直接損失；

2.因甲方不享有簽訂本合同所需的合法權利，或租賃位所屬樓宇存在擔保、查封及其他爭議或糾紛，致使本合同被認定無效或無數繼續履行的，乙方可解除本合同，甲方除應

退還乙方已支付的租金外，並賠償乙方實際產生的直接損失；

3.甲方故意干擾、阻饒、切斷電源、破壞乙方廣告發佈設施裝置影響乙方釋出廣告的，則除租期順延、暫停支付租金外，甲方還應根據中斷髮布時間，每日按當年年租金的千分之一向乙方計違約金。中斷超過30日的，乙方有權解除本合同，甲方除應退還乙方已支付的租金外，並賠償乙方實際產生的直接損失，甲方還應向乙方支付當年年租金200%的違約金，若因乙方違約在先，甲方有權採取干擾、切斷電源、限期拆除等強制性措施，所收租金、履約保證金不予返還外，乙方還應向甲方支付當年年租金200%的違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方繼續承擔賠償責任。

4.若乙方未在本合同約定的時間內向甲方支付履約保證金，則本合同自動解除，乙方應向甲方支付貳萬元的違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方繼續承擔賠償責任。

5.甲方因法定或合同約定解除、終止合同的，乙方應在合同解除、終止後30個日曆日內無條件拆除並將租賃位恢復原狀交代給甲方。若乙方未在上述約定的期限內交付租賃位，則甲方有權強行拆除，因此而發生的一切費用由乙方承擔，履約保證金不予返還。

6.除本合同另有約定外，甲乙雙方任何一方違約時應賠償對方實際經濟損失。

7.本合同所稱損失包括為因違約而遭受到直接損失和間接損失，以及因違約行為而直接導致的合同一方向第三方承擔的賠償責任及違約責任。

九、合同期滿或終止時，乙方不再續約時應在60日內拆除LED屏，並恢復外立牆面原貌。如乙方在60日不予拆除時甲方可強行拆除，履約保證金不再退還。

合同期滿後乙方在同等條件下享有優先承租權。

十、爭議的解決方式：

在合同履行中若發生爭議，雙方應協商解決。協商不成任何一方有權向合同履行地的人民法院訴訟。

十一、合同未盡事宜另議。

十二、本合同所截明的雙方通訊地址為雙方合法有效的送達地址，任何一方按照該地址發出的傳真或郵件具有法律效力，自到達對方或發出五日後即視為送達（以時間在先者為準）。

任何一方通訊地址發生變化，應當及時書面通知對方，否則因地址變化而造成的全部責任由其自行承擔。

十三、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，雙方各持壹份具有同等法

律效力。

甲方: 乙方:

法定代表人或被授權人簽字:法定代表人或被授權人簽字:

傳真： 傳真：

通訊地址：

日期:

附件1：（LED螢幕外立面位置示意圖）

通訊地址：日期:

廣告合同 篇7

甲方：_________________________________________________

乙方：_________________________________________________

甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》及有關規定，經友好協商一致，就甲方在乙方網站釋出廣告事宜達成如下協議，特簽定本合同，望雙方共同信守：

一、 廣告內容：真實、客觀地展示本公司生產經營的與相關產品．生產裝置相關的產品或服務。

二、 廣告位置：網站第____頁，位置描述______________________，畫素大小____________。

三、 廣告樣稿：由甲方提供，乙方可以對甲方樣稿進行簡單的.設計和製作。如果乙方對樣稿有特殊設計、製作要求的，可以經雙方協商一致後由甲方進行設計和製作，費用由甲方承擔。廣告樣稿由甲方設計和製作的費用為人民幣___________元。廣告樣稿一經投放，合同期內未經乙方許可，甲方不得變更。

四、 廣告審查：乙方有權審查甲方釋出的廣告內容和形式，對違反廣告法和相關法律規定的廣告內容和形式，乙方有權要求甲方作出修改或終止甲方的違法釋出廣告的行為。

五、 廣告費用：網站廣告位租賃費一年為人民幣______________元，廣告設計和製作費一次為人民幣_____________元。合計：￥_______________元。

六、 付款方式：自甲方款到乙方指定帳戶之日起本合同生效。自廣告樣稿釋出之日起計算租賃期。乙方指定帳戶為：中國郵政卡號：

七、 有效期限：本合同有效期為一年。本網站廣告位續費期為合同到期前一個月，同等條件下，甲方有優先廣告發布權。

八、 補充條款：合同期內，經雙方協商一致本合同可以簽定補充條款。補充條款與本合同一併具有法律效力。因不可抗力造成甲方廣告不能釋出或釋出期不足的，乙方可以順延發布期或按差額退款。因本合同而引起的糾紛，雙方儘量協商解決，協商不成的，可以在乙方所在地人民法院起訴。

補充條款如下：

________________________________________________________________

甲方： 代表人：

乙方： 代表人：

_____年______月______日

廣告合同 篇8

甲方：岳陽城陵磯臨港產業新區財政局 乙方：岳陽名鼎傳媒有限公司

甲乙雙方經友好協商，甲方特委託乙方採購廣告材料，進行現場製作包裝，就有關事項協議如下：

第一條：廣告物

1、廣告內容：

①（三面立柱）湖南城陵磯臨港產業新區

1、釋出形式：

2、廣告牌規格：

3、廣告材料要求： 噴繪 （包打孔、包紮帶）

4、數量：

5、地點：

6、價格：

② 道路交通標識標牌

1、釋出形式：鋁塑板、反光字

2、數量：

3、地點：

4、價格：

③電子顯示屏

1、釋出形式：

2、廣告牌規格：

3、數量：

4、地點：

5、價格：

第二條：廣告發布費用及付款方式

1、廣告發布費單價為實行包乾價 按進度付款60%，採用現金結算，驗收合格後一次性付清。總金額：（大寫） 元整（￥156000.00元）

2、付款方式 甲、乙雙方簽訂合同，乙方按甲方要求製作、釋出，甲方驗收後由乙方公司李旭辦理現金結算。

第三條：廣告製作與維修保養

1、廣告採用 甲方確認 樣稿（附樣稿），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。

2、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規和有關規定的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方做出修改前乙方有權拒絕釋出。

3、畫面設計井甲方簽字確認後，進行廣告製作。乙方保證製作的廣告畫面分析率達到通常的標準，保證畫面在200米範圍內不模糊。

4、驗收：甲方須自乙方書面通知其驗收之日三日內，對與已製作完成的廣告牌進行驗收，如甲方在接到乙方書面通知三日內不進行驗收，則視為驗收合格。

5、廣告的設計、製作和安裝，應當符合相應的技術、質量標準；乙方對廣告確保廣告畫面及廣告結構的整潔、美觀、安全，使之具有正常、良好的廣告功能。

6、廣告設定物不得因任何建築物或樹木的枝葉等受任何遮蔽。

第四條：合同生效及糾紛解決辦法

1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力；

2、本合同中所涉及的所有附件為合同之有效組成部分，一經雙方簽字蓋章即與本合同具有同等法律效力；

3、甲、乙雙方執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

廣告合同 篇9

廣告客戶或代理單位名稱(以下稱甲方)：_____ 廣告發布單位名稱(以下稱乙方)：_____

甲乙雙方根據國務院《廣告管理條例》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。 一、甲方委託乙方於___年_月_日至___年_月_日期間釋出_____ 廣告。

二、廣告發布媒介為_____。 三、單位廣告規格為_____。

四、廣告採用_____樣稿(樣帶)， 未經甲方同意， 乙方不得改動廣告樣稿(樣 帶)。

五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現 形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕釋出。

六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件，與本合同一併儲存。

七、廣告單價__元，加急費__元，其它費用___元，扣除優惠___元， 扣除代理費__元，播出次數__，總計___元。

八、甲方應在___年__月__日前將廣告發布費付給乙方，付款方式___ __。

九、違約責任_____。

十、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成， 雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

十一、其它______________________________ _______________。

十二、廣告的編排方式和釋出時間表：

簽訂日期： 年 月 日

廣告合同 篇10

原告：

地址： 負責人： 電話：

被告：

註冊地址：

營業執照註冊號： 法人代表：辦公地址： 郵編：438300

聯絡電話：

訴訟請求：

1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元（其中廣告位租賃欠109638.00，廣告製作費欠：8142.00）；

2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元；

3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效，退給原告款人民幣157162.00元；

4、判令被告承擔原告的訴訟費。

事情和理由：

被告為了宣傳公司摩爾城樓盤專案，租賃原告廣告位，合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經營權是通過火車站公開招標合法所得，合同期內，原告認真覆行了合同約定，而被告沒有按合同約定認真覆行，原告多次去被告公司找相關負責人員催討，公司辦事人及領導不見面不理睬，逃避支付

廣告費，被告不覆行合同約定，嚴重違約，並承擔合同違約一切責任後果。

最初的合同約定是以現金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費，但因為被告遲遲不支付原告廣告費，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達到將商鋪抵部分廣告費的目的，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續（A2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告帶人來買房將餘款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經辦人員及領導不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支援原告的訴訟請求，以維護原告的合法權益。

此致

申訴人：

20xx-6-6

附件：

1、廣告位租賃合同

2、原告廣告位經營權合同

3、原告營業執照

4、原告身份證

5、抵款購房收據